建设合同范本
随着人们法律观念的日益增强,合同对我们的帮助越来越大,签订合同也是非常有必要的行为。你所见过的合同是什么样的呢?下面是小编整理的建设合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
建设合同范本1
贷款方:中国人民建设银行___________
借款方:
根据___________,经借款方申请,贷款方审查同意发放贷款。为明确各方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。
第一条借款方向贷款方借人民币(大写)_____万元。用于_______,预计分年用款为:
____年__万元;____年__万元;
____年__万元;____年__万元;
____年__万元;____年__万元;
第二条借款方在本合同规定的贷款总额内,根据批准的年度计划和建设进度编制年、季度用款计划,送贷款方审查凭以供应资金。贷款方保证在核定的年度贷款计划内,按基本建设贷款的有关规定及时供应资金。如因贷款方责任,资金供应不及时,应承担由此造成的经济损失。
第三条借款方在贷款方开立帐户,根据工程情况将贷款按月(季)分次转到存款户支用,全部贷款由贷款方监督使用。借款方如不按规定使用贷款,贷款方有权停止发放和收回贷款。
第四条贷款期限:自____年__月起,至____年__月止,共为__年__个月。其中建设期从____年__月至____年__月,还款期从____年__月至____年__月。分年还款计划如下:
____年__万元;____年__万元;
____年__万元;____年__万元;
____年__万元;____年__万元;
____年__万元;____年__万元;
____年__万元;____年__万元。
第五条贷款利息,按年息___%计收;借款方不能按上述约定归还的,从次年开始未归还的贷款作为逾期还款加息___;挪用的贷款,从挪用期间加收罚息___。贷款利息按实际支用数计息并计算复利。如因国家政策性的利率变动,本合同贷款利率根据政策相应调整。
第六条还本付息的资金,经各方商定,同意用贷款项目的下列资金偿还:1企业自有资金;2.基本建设收入;3.交纳所得税以前的新增利润和经税务机关批准减免的税金;4.新增固定资产折旧基金;5.实行投资包干分成部分。(附:贷款项目预计经济效益表)
借款方对偿还贷款本息以___________方式提供担保。担保协议作为本合同附件。
第七条全部贷款到期,贷款方发出逾期通知3个月后,借款方仍不归还的,贷款方可以依据担保协议向借款方或担保方收回贷款。
第八条如因国家调整计划、产品价格、产品税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方协商签订变更合同,作为本合同的组成部分。
第九条本合同经各方签章后生效,至贷款本息全部还清后失效。本合同签订后借款方如果超过3个月以上不使用贷款,合同即自动失效。
本合同正本2份,借、贷双方各执1份;副本___份,借款方主管部门、保证方、_________、__________、__________等单位各执1份。
借款方:(公章) 贷款方:(公章)
地址: 地址:
法人代表:(签) 法人代表:(签)
开户银行及帐号:
保证方:(公章)
地址:
法人代表:
开户银行及帐号:
财税部门意见______________________
地(市)行审查意见___________________
省分行审查意见
签约日期: 年 月 日
签约地点:
建设合同范本2
贷款方:
联系方式:
借款方:
联系方式:
风险提示:
借款、还款都必须注意保存好相关的书面证据。一般而言,欠条或者借条在债务人之手时,可能将被推定为该债务已经清偿。原告主张债权时,如无法提供书面借据的,应提供必要的事实根据或与自己无利害关系的两人以上的证人证言,来支持自己的主张。
根据国家规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。
第一条 借款用途:
第二条 借款金额
借款方向贷款方借款人民币(大写)______元。
风险提示:
借款数额肯定要写的,大家也都会写,只是要注意数额应该用大写,并标上币种。在大写的旁边再附注小写,并写上小数点。这样做主要是防止数额被更改。写清楚了,如果你是借款人,你不用担心数额被修改。如果你是出借人,不用担心借款人说数额被你改过。
第三条 借款利率
自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为______%。借款方如果不按期归还贷款,逾期部分加收利率______%。
风险提示:
利息可以由双方自行约定,但如最终引发纠纷,对于未支付的部分利息,只要未超过年利率24%,人民法院会给予保护;约定的利率超过年利率36%,超过部分的利息约定无效。但如果约定的年利率为24%--36%,借款人已经支付的部分利息,出借人可不予返还。
第四条 借款期限
借款方保证从______年____月起至______年____月止,用国家规定的还款资金偿还全部贷款。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。
风险提示:
借款时间是认定借款期限和诉讼时效的重要依据,也是认定借条事实的重要因素,应该在写明年月日。年份不能省略,如果没写年份,一旦发生纠纷,难以确定具体的时间。如果你是借款人,为防止借款日期被修改,应当用汉字大写:如:二〇一二年三月十六日。
第五条 因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。
第六条 违约责任
贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。
风险提示:
除违约金的约定外,为了保障款项的回收,还可以就借款设置抵押。
需要注意,借款的抵押如果涉及不动产,要到相关部门办理登记手续,才能对抗第三人。
第七条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。
第八条 本合同条款以外的其它事项,双方遵照《中华人民共和国经济合同法》的有关规定办理。
第九条 争议解决方式
甲乙双方在本合同履行期间如果发生争议,双方应该协商解决,协商不成,任何一方可向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
风险提示:
借款合同纠纷的诉讼时效为2年。如约定还款期限的,诉讼时效从借款到期次日开始计算。到期有催讨的,从催讨次日重新计算,但须保存催讨的证据;没有约定还款期限的,债权人可以随时提出还款主张,不受两年诉讼时效的限制,但提出还款主张后两年内没有继续主张的,视为超过诉讼时效,法律不予支持。
第十条 本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。
本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份,具有同等法律效力。
风险提示:
为了确保签名的真实性,应要求当事人提供身份证复印件,而且复印件上还应当让债务人签字。最好有借款人按手印,因为身份证也有假的,如果有盖手印会更好。尤其是在签名潦草的情况下更是如此。
贷款方(盖章):
负责人:
年月日
借款方(盖章):
负责人:
年月日
建设合同范本3
发包方为甲方:
承包方为乙方:
为搞好我村农田水利基础设施的建设,经村支两委,党员,组长及村民代表商讨决定,把风车坝渠道还没有修的1300米实行包工包料,公开招标。乙方以每米120元中标,现双方特制定如下条款:
1、乙方必须服从甲方对工程质量的监督要求。
2、乙方负责风车坝渠道与鸟子冲汇合处到芙蓉井田边水泥路处,1300米清淤。
3、乙方负责清除渠道两边所有杂草和底板污泥,以实底为准。
4、乙方负责渠道底板平水测量,要挖高、低填为准。
5、两边挡水墙用混泥土满浆灌满,两边都要达到高50公分,宽15公分,底板要达到7公分厚,75公分宽由乙方负责。
6、渠道标准为高50公分X宽75公分,三面压光由乙方负责。
7、水渠下方人行道,由乙方负责填平,利于看水通行。
8、工程完工付款了30%,20xx年3月1日工程款全部付清。
9、以上条款望双方共同遵守。
10、本合同共一页,一式三份,甲、乙双方各存一份,上交一份。
甲方签字盖章:
乙方签字:
年月日:
建设合同范本4
甲方:____________________________
身份证号码:_____________________
乙方:____________________________
身份证号码:_____________________
乙方向甲方承建位于_____________________小区斜对面路芦坡的私房一栋,经双方平等协商一致订立本合同。
一、建设内容:
砖混结构房屋主体(包括楼梯间梯步、卫生间、柱子等),建设所需材料由甲方提供(砖、砂、钢筋、水泥),建设内容为包工不包料。
二、质量要求:
砖块安砌端正,钢筋绑扎结实,混凝土浇铸夯实,水平准确,线条平直,底浆饱满,板面光滑不积水。
三、
建设工期计划为_______个月(________年_______月_______日至__________年_______月_______日),若遇非人为因素影响无法施工,工期顺延。
四、工程付款方式:
甲方以实际建成板面面积(楼梯加位计价)支付工程款给乙方,按______________元/平方米计价(含倒楼板费用)。每浇铸完一层板面,甲方当日即付给乙方该层工程款。
五、甲方责任:
1、确保原材料及时到位,确保施工水、电正常供应。
2、每次浇铸楼板,甲方承担工人工作用餐或按乙方实际参加施工人数付给乙方30元/人伙食费。
3、确保施工工人清洁饮水供应。
六、乙方职责
1、按质、按时完成本合同。
2、自备施工机器设备、工具以及撑木、支架等施工材料。
3、精心组织施工,采取必要的'施工安全措施,确保施工安全,如在施工过程中发生工伤事故,乙方自行承担一切责任,甲方不承担任何责任。
七、违约责任
1、凡工程设计图纸上已标明的施工内容,乙方保证按图施工,未标明或须变更的,由双方事先商定再行施工。未经双方事先商定,自行变更施工内容造成损失的,由违约方承担相应赔偿责任。
2、若因任何一方无故违约而使本合同无法履行的,双方均有权终止本合同,并由违约方赔偿对方相应的经济损失。
八、
本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
九、
本合同自双方签订之日起生效。
甲方(公章):_______________乙方(公章):________________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建设合同范本5
_________以下简称甲方;
_________以下简称乙方。
根据《基本建设贷款试行条例》和《基本建设贷款实施细则》(以下简称《条例》、《细则》)的规定,甲方为进行基本建设前期工作所需的资金,经乙方审查同意给予贷款,除共同遵守《条例》、《细则》规定外,特签订本合同:
第一条 本合同书议定贷款人民币(大写)_________,限用于_________项目的勘察设计等前期工作所需费用,不得移作他用。
第二条 贷款利息按年息百分之_________计算,按年由乙方通知甲方支付。
第三条 如贷款项目撤销,甲方应偿还贷款本息;甲方无力偿还时,由甲方主管部门负责偿还。
第四条 甲方贷款项目初步设计批准后,再正式办理申请贷款手续,签订贷款合同,本协议同时失效。
第五条 本协议一式三份,甲、乙双方和甲方主管部门各执一份。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
负责人(签字):_________ 负责人(签字):_________
地址:_________ 地址:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
建设合同范本6
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》第二十三章、四百二十四条、四百二十六条之规定,经双方协商一致,订立条款,共同遵照执行。
施工承包方:
居间人:
工程名称:
工程总价:
施工地点:
一、 委托人与建设方或总承包方正式签订工程施工合同后,按本工程的总造价支付 给居间人作为酬金。
二、 居间酬金付款方式分三交性付清,具体方式(承包方第一次拨款时给付中间费15%,第二次拨款付中间费60%,第三次全部付清中间费)。
三、 居间人促成委托方与建设方或承包方合同成立的委托,应当按照约定支付酬金。
四、 如委托人不按时支付酬金给居间人间,居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令,居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包方工程款中扣给居间人。
五、 本居间酬金不承担交纳税金等一切费用。
六、 本合同一式两份,经双方签字盖章后生效,酬金支付完毕后自动失效。
注:1、该委托人委托以上居间人联系取得本工程项目。
2、居间酬金以现金或转账支付。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建设合同范本7
甲方:____________________________ 电话:____________________________ e—a:__________________________ 乙方:____________________________ 电话:____________________________ 网址:____________________________ e—a:__________________________
甲乙双方根据国家知识产权法、合同法及互联网管理的有关规定,本着平等自愿的原则,现就乙方为甲方建立网站一事,经协商达成如下协议:
一、网站建设
(一)域名注册:
1。甲方:
向乙方提供域名注册所需的各种合法证明、文件资料,填写域名申请委托书及申请表,国内域名则需提供注册商标证明和企业营业执照复印件。
2。乙方:
①负责为甲方注册以为后缀的'国际域名一个;
②在接到甲方提供的全部所需材料后,进行域名注册;
③负责为甲方的注册域名做好租用及域名维护工作。
(二)空间的租用:
1。甲方:获得所要求空间的租用
2。乙方:
①提供服务器空间用作甲方网站的发布;
②负责网站建设的相应技术支持,确保甲方站点使用空间和空间的正常运行。
(三)主页的制作:
1。甲方:
负责向乙方提供与制作有关的一切企业文字和图片资料并提出制作要求,且应作出如下保证:所提供的资料内容正确无误;不涉及国家机密;不侵犯他人商标、专利及版权;不触犯国家法律,由此所造成的一切法律责任自负。
2。乙方:
①网页制作完成后应交甲方确认;
②网站注册的域名所有权归甲方所有。
二、网站维护
(一)甲方:
在合同范围内,甲方有权向乙方提出维护要求。
(二)乙方:
①负责站点的正常运行。
②在合同范围内,乙方根据甲方要求及时修改网站内容,并做好替换、发布工作。超出合同范围的其他服务,双方另行协商解决。
(三)合同期满的后继服务另签订《网站后续服务合同》(见附件
2)。
三、完成时间
(一)域名申请:乙方在收到甲方款项和所有必需材料后,乙方对甲方域名申请必须在________年____月____日前完成域名注册。
(二)服务器空间准备:乙方必须在________年____月____日前完成服务器空间的准备。
(三)网页制作完成时间:乙方必须在________年____月____日前完成网页的制作。
(四)验收期限:甲方必须在________年____月____日完成网站建设验收并确认。
四、验收标准
(一)注册以cc或c颁布的证书为准。
(二)甲方可以通过任何与因特网络连接的计算机浏览自己主页。
(三)主页的文字拼写及图片(以甲方提供的材料为标准)无明显错误。
(四)验收合格,甲方以书面形式签收。
五、付款方式
(一)本网站总建设费用为______元年(详见附件
1)。本合同期满后该网站的后继费用双方另行签订《网站后继服务合同》(详见附件
2)。
(二)域名注册和服务器空间租用费计________元(详见附件
1)由甲方在本协议签订起_______个工作日内,向乙方一次性支付;
(三)网页制作费用在本协议签订之后,甲方于________年____月____日之前向乙方支付该项费用的____%,计_______元做为预付款。网站建设完成验收后,甲方于________年____月____日之前向乙方支付剩余款项,若未按时支付,则乙方有权保持对该网站所有的支配权。
六、合同期效
(一)本合同有效期________年,期满后如双方继续合作,需另行签订延期协议。
(二)任何一方终止合同,需提前10个工作日书面通知对方,并说明正当终止理由,由双方签字代表协商终止合同。
(三)由于战争、地震、火灾等法定人力不可抗拒因素导致的工作中断,双方均不承担责任,待条件恢复后,由双方协商确定合同变更内容。
七、违约责任
(一)由于甲方未及时提供资料而导致乙方工作不能按时完成,乙方不负任何责任,并有权向甲方提出延期要求,延期时间由双方协商确定。
(二)由于乙方原因未能按时完成合同所规定的内容,甲方有权向乙方索回网站建设的定金。
八、知识产权的保护
(一)甲方付清应付乙方的全部款项后,甲方正式享有网站的全部使用权。
(二)双方合作期间,网站构架、网页版式设计等内容(甲方提供文本资料及图形、音像资料未经乙方加工部分除外)之版权、设计权、使用权归乙方所有,未经许可甲方不得擅自使用,不得复制或交由第三方使用。
(三)如因乙方原因出现第三方指控与站点页面有关的知识侵权的事件,应由乙方负责并保证甲方权利不受损失。
九、其他事项
(一)本合同自签订之日起,甲乙双方应严格遵守执行,如发生争议或分歧,双方应友好协商解决,协商不成,双方均有权向有管辖权的人民法院起诉。
(二)本协议未尽事宜由双方协商解决,或签订附件约定,该附件经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
本协议________式___________份,双方各持两份,自签订盖章后即日生效。
甲方:__________________地址:__________________邮编:__________________代表人:________________电话:__________________:____________________________年____月____日
乙方:__________________地址:__________________邮编:__________________代表人:________________电话:__________________:____________________________年____月____日
建设合同范本8
甲方:
乙方:
为满足对社会治安监控项目的需求,根据县《视频监控全覆盖工程建设实施方案》,本着服务于经济发展和建设的大局,做好保驾护航,双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的相关规定,经友好协商,在平等互惠自愿的基础上,同意按以下的条件和条款,就视频监控摄像机增补工程建设事宜订立本合同。
一、 工程概况
工程名称: 视频全覆盖村级摄像头增补工程建设本工程系统共分为两个子系统:光缆传输子系统、村居重要路口视频监控子系统;传输光缆系统公司按照专业技术规范提供,村居重要路口视频监控子系统由乙方按照县公安局提供技术要求制定实施方案并全面负责整个工程的建设施工和工程维护。
二、合同文件的组成
下列文件构成本合同的组成部分,应该认为是一个整体,彼此相互解释,相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:
a. 本合同书
b.设备清单
三、光缆信号传输系统合同条款
本工程信号传输由网络公司承担,信号传输费用根据摄像头在线
数量据实结算。本工程传输网络建设所需材料费全部由网络公司负责。网络建设中产生的人工费,主干网部分由网络公司承担,村内分支网络部分由镇财政承担(具体价格为km/1000元,最后金额根据施工图纸及工程实际据实结算)。网络铺设完成且经验收信号正常后,10天内付款。
四、村居重要路口视频监控子系统
一、合同标的
1、项目名称: 视频监控摄像头增补工程。
2、合同的内容包括货物供货、运输、仓储、保险、安装、调试、验收、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障等相关服务。
3、货物清单
三、合同金额
1、合同总价:人民币 元(¥元)。
2、合同总价包括了货物价款、配套设备(零配件)费、包装费、税费、
运费、保险费、安装调试费、图纸、资料、质保期内和免费上门
服务期内费用等的全部费用。
3、如合同内容没有变更,本合同价格为固定不变价格。
4、如单价和数量的乘积与总价不一致时,以单价为准并修正总价。
四、交货地点及完工时间
1、交货地点:甲方指定地点。
2、项目完工验收交付使用时间:甲方下达供货订单后 天内完成整个项目的供货、安装、调试、验收合格并交付使用。
五、合同价款支付办法
1、支付方式:在乙方向甲方提供完整、合法的全额税务发票后,甲方以转账方式划入乙方的合法有效的指定账户。
2、支付时间:
(1) 乙方将全部货物运送至甲方指定地点并安装、调试完毕,经甲方验收合格并办妥移交手续使用后的 15 工作日内支付合同价
款的 80 %,即人民币 元(¥ )。
(2) 剩余20%作为质保金,质保期四年,每年无息返还5%。
八、合同期限
本合同自甲乙双方加盖公章和合同专用章之日起生效,有效期四年。
六、质量标准
1、货物为全新的(原装)产品(含零配件、配件、工具等),表面无划伤、无碰撞痕迹。
2、货物及服务必须符合现行的国家、行业有关规范、标准要求。
3、进口产品必须具备原产地证明、商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
4、国内产品或合资厂的产品必须具有出厂合格证。
5、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、工具等交付给采购方。
七、甲方的权利和义务(一)甲方权利和义务(一)甲方权利和义务
1、甲方有权合理使用本系统进行公安内部应用,甲方不得将本系统转租给第三方使用,未经乙方允许,甲方不得利用乙方提供的系统和网络从事对外经营活动,甲方在使用乙方网络系统上进行的信息服务等活动,应符合国家相关法律法规的规定,违反法律规定造成的后
果和责任均由甲方承担。
2、甲方负责并协调解决前端设备所需电源链接,协调城建、电力等部门解决施工过程中设计电源、土地、道路等相关问题。
3、甲方有权委派人员对施工过程进行全程监督,乙方应按照双方确认的施工标准要求进行施工,并保证质量。
4、甲方应依照双方达成的合同条款,按时向乙方付款。按双方约定的付款日期,每逾期付款1天,甲方需每天按合同总额的万分之三向乙方交纳滞纳金。
5、若因甲方原因、不可抗力因素导致有部分设备故障不能正常使用,则甲方不得扣乙方质保金。
6、甲方应该按照施工方案做好施工过程中的管线、杆路、预埋件的建设协调。
1、对乙方供货服务实施监督检查。有权要求乙方对违反服务承诺的事项进行限期整改;每季对乙方的服务进行考核评定。考核评定标准、考核不能通过时的处理按双方在中标确认后签订的正式合同中的约定执行。
2、甲方有权合理使用本系统进行公安内部应用,甲方不得将本系统转租给第三方使用,未经乙方允许,甲方不得利用乙方提供的系统和网络从事对外经营活动,甲方在使用乙方网络系统上进行的信息服务等活动,应符合国家相关法律法规的规定,违反法律规定造成的后果和责任均由甲方承担。
建设合同范本9
**项目_________________________
立合同单位:借款方:____________________
贷款方中国人民**银行___________根据___________,经借款方申请,贷款方审查同意发放贷款。为明确各方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。第一条借款方向贷款方借人民币(大写)_____万元。
用于_______,预计分年用款为:____年__万元;____年__万元;____年__万元;____年__万元;____年__万元;____年__万元;第二条借款方在本合同规定的贷款总额内,根据批准的年度计划和**进度编制年、季度用款计划,送贷款方审查凭以供应资金。贷款方保证在核定的年度贷款计划内,按基本**贷款的有关规定及时供应资金。如因贷款方责任,资金供应不及时,应承担由此造成的经济损失。
第三条借款方在贷款方开立帐户,根据工程情况将贷款按月(季)分次转到存款户支用,全部贷款由贷款方监督使用。借款方如不按规定使用贷款,贷款方有权停止发放和收回贷款。
第四条贷款期限:自____年__月起,至____年__月止,共为__年__个月。其中**期从____年__月至____年__月,还款期从____年__月至____年__月。分年还款计划如下:____年__万元;____年__万元;____年__万元;____年__万元;____年__万元;____年__万元;____年__万元;____年__万元;____年__万元;____年__万元。第五条贷款利息,按年息___%计收;借款方不能按上述约定归还的,从次年开始未归还的贷款作为逾期还款加息___;挪用的贷款,从挪用期间加收罚息___。贷款利息按实际支用数计息并计算复利。如因国家政策性的利率变动,本合同贷款利率根据政策相应调整。第六条还本付息的资金,经各方商定,同意用贷款项目的下列资金偿还:
1企业自有资金;
2.基本**收入;
3.交纳所得税以前的新增利润和经税务机关批准减免的税金;
4.新增固定资产折旧基金;
5.实行投资包干分成部分。(附:贷款项目预计经济效益表)借款方对偿还贷款本息以___________方式提供担保。担保协议作为本合同附件。第七条全部贷款到期,贷款方发出逾期通知3个月后,借款方仍不归还的,贷款方可以依据担保协议向借款方或担保方收回贷款。第八条如因国家调整计划、产品价格、产品税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方协商签订变更合同,作为本合同的组成部分。第九条本合同经各方签章后生效,至贷款本息全部还清后失效。本合同签订后借款方如果超过3个月以上不使用贷款,合同即自动失效。本合同正本2份,借、贷双方各执1份;副本___份,借款方主管部门、保证方、_________、__________、__________等单位各执1份。
借款方:(公章)
贷款方:(公章)地址:
地址:法人代表:(签字)
法人代表:(签字)开户银行及帐号:
保证方:(公章)地址:
法人代表:开户银行及帐号:
财税部门意见______________________
地(市)行审查意见___________________省分行审查意见
签约日期:年月日
签约地点:
建设合同范本10
甲方(全称):中国人民银行凉山州中心支行
乙方(全称):四川万通路桥建筑安装有限公司凉山分公司
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《公路工程施工招标管理办法》的有关规定,为明确双方在施工过程中的权利和义务,经双方就协商一致,签订本合同,以兹共同遵守。
一、工程内容
1、拆除砖体围墙41m、拆除废旧栏杆197.07m2拆除文化石463.72m2. 2、新砌筑围墙106.22m3、抹灰758.92m2、外墙漆359.48m2、新建栏杆117.55m2、新贴文化石238.84m2、防盗刺网441.4m围墙灯18盏、更换电线240m、更换线管80m。
二、以下文件是本协议书的组成部分,其优先次序如下:
1、中标通知书;2、合同协议书;3、合同条件;4、施工规范;5、图纸(或施工说明书),以上各文件是作为说明的,若出现含糊或异议,则由业主作出解释或校正。
三、工程期限
1、本合同工程的施工期为90天;
2、如遇下列情况,经双方签订补充协议,工期作相应顺延; 3、遇到人力不可抗拒的自然灾害而影响工期; 4、因重大设计变更而增加工程项目;
四、工程合同造价
1、工程总造价为¥:210000.00元人民币(大写:贰拾壹万元整 ; 2、如遇下列情况,经双方签订补充协议,合同总价应作相应调整:A、因设计变更;B、如增加工程项目另行计算。
五、材料
工程所用材料应符合国家相关规范规定。
六、工程质量和检查验收
1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行作业及验收。
2、工程竣工后,乙方应发出竣工通知书,经双方协商确定验收日期,组织有关人员进行质量验收。
3、工程质量要求达到合格工程,
七、双方的负责事项
1、甲方:
(1)甲方提供临时用水用电,
(2)按本合同规定向承包方支付工程款; (3)协助乙方调解在施工过程中与界外的纠纷。 2、乙方:
(1)应严格执行工程施工规范以及安全操作规程,加强易燃易爆物品管理,严禁违章作业或冒险蛮干。施工期间的安全事故一切责任由乙方负责。
(2)严格按照施工图(施工说明)与规范进行施工,确保工程质量;按合同规定的工程期限如期竣工,并按投标书确定的施工计划实施,如未按计划实施则甲方有权终止合同,其损失概由乙方负责;
(3)严禁转包给任何单位或个人,一旦发现转包,立即终止本合同,其损失概由乙方负责。
(4)在合同规定的保修期内,对属乙方责任的质量问题,负责无偿返工修复。
八、工程价款的支付
签订合同后甲方向乙方支付预付款 %;工程竣工验收合格后甲方在一个月内支付剩余的尾款。
九、争议的解决方式
在本合同执行过程中,如双方发生争议或纠纷不能协商一致时,应由上级行政管理部门调解。调解不成时。可向甲方所在地人民法院起诉。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效。
十一、本合同正本四份,双方各执二份。
发 包 方: 承 包 方:代 理 人: 代 理 人: 开 户 行: 开 户 行: 户名: 户名: 帐号: 帐号:
年月日
建设合同范本11
甲方:私人住宅建房工程总负责人:
乙方:私人住宅建房工程总承包人:
根据《建筑法》,《经济合同法》及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。
建筑工程概况
私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程设计为框架结构二层楼房一幢建筑,建筑面积144.3㎡ 。工程预算造价:每平方米1540 元人民币,总建造价格222222 元人民币。
建筑设计要求
1.本工程为框架结构车库住宅楼房建筑,建筑面积144.3㎡,院内+-0.0以马路标高而定。
2.砌体材料采用mu10机制红砖,m75混合砂浆砌筑,墙体厚度除图纸注明者外,均为240,墙体转角及与隔墙连接处,每10皮砖设墙体拉接筋一处。
3.外装修:院内立面均为瓷砖贴面,色泽自选。院外1:2水泥砂浆加装饰缝拉毛,并白水泥刷白。
4.内装修:卫生间,洗嗽室,橱房立面均贴200×300白瓷面砖。
其余内墙面均为水泥砂浆抹面,纤维素大白的粉乱白,刷室内白涂料二遍。所有房间地面均铺地板砖,档次及色泽自定。
5.门窗不由乙方购买和安装。
6.屋面由坡屋面和平屋面组成:坡屋面为檩条,木椽,面板,草泥铺设机制红瓦,坡挑檐为铺设棕红色硫璃瓦,平屋面水泥砂浆加防水粉加压抹光。前檐屋面排水采用pvc管排至地面,管径100。
结构设计说明
1.本工程采用条型基础,深度开挖至老土,原土夯实3:7灰土300厚,要求分层夯实。开挖时如遇墓穴或软土,要求另行处理。
2.基础圈梁,压顶圈梁,梁,板均为C20。钢筋保护层厚度:梁25,板15mm。
3.钢筋:“中”“中”分别表示为1,2级钢筋(因打字中找不到符号,以“中”字和“1,2”代替)未注明分布筋为中6-250。大梁中间配置弯起筋一根。
4.门窗洞口过梁均为预制过梁,选用有关标准图集。所有水电安装不由乙方负责,乙方仅负责预埋管道。
部分材料要求
水泥:均使用望城平塘水泥分别为:上下圈梁,坡挑檐均使用425标号水泥,其余使用325标号水泥。钢筋:均按图纸要求,图纸注明的“中”“中”分别表示为1,2级钢筋(因打字中找不到符号,以“中”字和“1,2”代替),未注明分布筋为中6-250。大梁中间配置弯起筋一根。
檩条:驮墙檩条小头为16公分,空墙檩条小头为20公分。上房客厅与厢房客厅的中间檩条必需放一根大檩条,像桴子一样大。
其余材料:地板砖,立面墙瓷砖,硫璃瓦,木制门,室内白瓷砖等材料甲方自选,自选后形成的价差由甲方找补。
承包施工方式
本工程施工前,甲方必须保证通电,通水,通路,建筑面积平整,不能影响施工。与周边邻居因地界,建筑物,线路等纠纷由甲方出面解决。
本工程施工方式为包工包料,面积价格一次性包死。工程必须严格按图纸设计施工,乙方不得随意改变图纸设计,未经甲方同意不得随便增加面积,不得偷工减料,使用劣质材料。
因施工过程中,发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致,重新签定变更合同书后方能生效。否则甲方概不承认,不承担经济责任。
乙方在施工中必须做到安全生产,安全施工,要有足够的安全保障机制和措施,因乙方不注意安全,出现安全事故,甲方不承担一切责任。
乙方在施工中必须接受甲方监理工程人员的监工,并接受合理化建议并采纳。
本工程预定工期为100天,从±0开始计时。
本工程的附属工程:大门,围墙,化粪池,贮藏室,院内硬化等项目不包括在本合同内,附属工程价格另议,价格商定后签定建造附属工程合同书。
工程付款方式
工程付款方式为现金支付。
工程开工按合同总造价先期预付40%,主体完工后预付30%,粉刷完工后预付20%,总体工程峻工验收合格后剩余款项10%部分一次性付清。
工程其它事项
工程在建设过程中,双方都要严格遵守合同,不得随意终止合同。如遇不可抗力的自然灾害,可终止合同进行清算。
工程在建设过程中,因市场发生变化,原材料上涨或下降,必须严格遵守合同约定价格,不得随意涨价或压价。
工程未尽事宜,双方随时协商解决,并签定工程辅助合同书。
本合同确需修改必须经过甲乙双方协商,一致同意。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
本合同自甲乙双方签字后生效,生效后甲乙双方必须共同遵守。
甲方:私人住宅建房工程总负责人:(签字盖章)
乙方:私人住宅建房工程总承包人:(签字盖章)
建设合同范本12
甲方:XXXXXXXXXX
乙方:XXXXXXXXXX
根据高等院校学生培养目标及要求,甲乙双方本着友好相处,资源共享,优势互补,相互协作,互惠互利,共同发展的原则,就加强协作、共同努力建设好XXXXXXXXXX专业教学实习基地,达成如下协议:
一、甲方的责任与义务:
1.发挥学校的智力优势,为乙方提供技术支持和服务,为乙方培训员工,讲授相关专业知识,向乙方推荐优秀毕业生。
2.实习活动期间,甲方学生必须遵守有关法规和乙方的管理制度。
3.实习期间由甲方派出实习指导老师全面负责实习指导,负责对学生进行思想政治,组织纪律,道德诚信,安全工作等相关方面教育和日常管理,以及其它相关工作。
4.甲方应提前向乙方提交学生的实习计划(如学生人数、专业、实习时间、实习内容等)。
二、乙方的责任与义务:
1.在不影响乙方正常工作情况下,为甲方学生提供实习条件和便利,协助甲方完成实习教学任务。
2.根据甲方的实习计划和学生自身条件,提出具体实习安排方案(要求),将该专业学生安排到乙方设定的岗位上学习和锻炼。并尽快反馈甲方,沟通确定后,以便双方执行。
3.乙方应派人员参加实习领导工作,并提供适当专业技术人员,管理人员参与实习指导工作。
三、其它
1.其它未尽事宜,经双方协商解决。
2.本协议一式两份,经双方签字盖章后生效,甲、乙双方各执一份。
3.本协议书有效期限从XXXXXXXXXX年XXXXXXXXXX月XXXXXXXXXX日至XXXXXXXXXX年XXXXXXXXXX月XXXXXXXXXX日。
甲方(盖章):XXXXXXXXXX 乙方(盖章):XXXXXXXXXX
负责人(签字):XXXXXXXXXX 负责人(签字):XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXXX年XXXX月XXXX日
建设合同范本13
甲方:_______
乙方:_______
根据建房施工条例《合同法》,甲、乙双方本着互惠互利的原则,经双方多次协商,双方达成如下建房协议:
一、地点:
二、新建住房的规划和质量要求。
(1)新建住宅建多少层由乙方决定,甲方所分得住房户型和面积,全由乙方设计不能影响整体规划,乙方所得房屋,设计由乙方自己决定,甲方不得干涉。
(2)乙方房屋建成后达到合格标准,外墙正面瓷砖、三面拉毛所有地面均为水泥粗沙地面不得乱改图纸,屋顶盖瓦、内墙用水泥沙浆粉平,双飞粉由用户自理,但楼梯间公用部分刮双飞粉二次。甲方与乙方的新房同样质量和要求,甲方不得增加或更改。
(3)所有进户门安防盗门400元左右,窗户安装塑钢带纱窗并达到质量要求,乙方保证新房水电到进户门。
三、甲方在乙方修建的新房中有权选择,但必须选定一种户型,面积在95—105平方内,二套及二个车库,面积在20平方左右,(自东向西分取),若乙方只能修建二层,则甲方只能收取二套住房,乙方修建三层以上则给甲方二套新房及二个车库。
五、新房修建时间为一年,若乙方原因(资金、人员不能修建的情况下)自动退场,甲方不承担任何损失(但乙方在人力不可抗拒的因素除外,另外政府部门干涉在外围全部不能修建的情况下,工期顺延),乙方不负责甲方的办证费用。
六、周边邻居纠纷由甲方处理,不得阻碍乙方施工,否则造成任何损失由甲方负责。
七、本合同一式四份,各执二份,签字生效,具有同等法律效力。
甲方:_______乙方:_______
_____年_____月_____日
建设合同范本14
工程名称:______________________________
工程地点:______________________________
合同编号:______________________________
(由勘察人编填)
勘察证书等级:__________________________
发包人:________________________________
勘察人:________________________________
签订日期:______________________________
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局监制
二000年三月
发包人___________________________
勘察人___________________________
发包人委托勘察人承担_________________________________________任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条 工程概况
1.1 工程名称:__________________________________________________
1.2 工程建设地点:______________________________________________
1.3 工程规模、特征:_____________________________________________________________
1.4 工程勘察任务委托文号、日期:________________________________
1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求:____________________________________________
1.6 承接方式:__________________________________________________
1.7 预计勘察工作量:__________________________________
第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
2.1 提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5 发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。
第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1 开工及提交勘察成果资料的时间
4.1.1 本工程的勘察工作定于__________年______月______日开工,__________ 年______月______日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。
4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。
4.2 收费标准及付费方式
4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2 本工程勘察费预算为__________元(大写____________________),合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金,计__________元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度__________%时,向勘察人支付预算勘察费的__________%的工程进度款,计__________元;勘察工作外业结束后_______天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的__________%,计__________元;提交勘察成果资料后勤10天内,发包人应一次付清全部工程费用。
第五条 发包人、勘察人责任
5.1 发包人责任
5.1.1 发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2 在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。
5.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等
),并承担其费用。
5.1.4 若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。
5.1.5 工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.6 勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费______元。
5.1.8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费(计算方法见6。1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付__________元计算加班费。
5.1.9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。
5.1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。
5.2 勘察人责任
5.2.1 勘察人应按国家规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。
5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损部分的勘察费外,并根据损失程度向发民人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的________%。
5.2.3 在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4 勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。
5.2.5 在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。
5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。
第六条 违约责任
6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场地和调遣费。
6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其近工勘察费用由勘察人承担。
6.3 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费________计_____________元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
6.4 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。
6.6 本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。
第七条 本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第八条 其他约定事项:_______________________________________________________________________
第九条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第____种方式解决:
(一)提交____________________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
本合同一式_________份,发包人_____份、勘察人_______份。
发包人名称:____________________ 勘察人名称:________________
(盖章) (盖章)
法定代表人:(签字)____________ 法定代表人:(签字)________
委托代理人:(签字)____________ 委托代理人:(签字)________
住所:__________________________ 住所:______________________
邮政编码:______________________ 邮政编码:__________________
电话:__________________________ 电话:______________________
传真:__________________________ 传真:______________________
开户银行:______________________ 开户银行:__________________
银行帐号:______________________ 银行帐号:__________________
建设行政主管部门备案:__________ 鉴证意见:__________________
(盖章) (盖章)
备案号:________________________ 经办人:____________________
备案日期:________年____月____日 鉴证日期:____年____月____日
建设合同范本15
甲方:__________ 乙方:_________
地址:__________ 地址:__________
邮编:__________ 邮编:_________
代表人:__________ 代表人:__________
电话:__________ 电话:__________
E-mail:__________
签署时间:__________年____月___日
鉴于甲方委托乙方开发网站,帮助甲方树立企业形象,扩大宣传,拓宽销售渠道,为明确双方责任,经双方协商,甲乙双方在平等自愿的基础上,签订此合同,以期双方共同遵守。
第一条 合作内容
1.甲方筹建internet网站,并委托乙方提供开发技术服务和提供发布及其他相关服务,具体服务内容见附录一。
2.乙方具备从事合同项目技术服务的资格和实力,并接受甲方委托就甲方拟筹建的Internet网站提供技术服务;
3.就本合同乙方提供的服务,甲方支付相应的费用。
第二条 费用及支付方式
1.本合同共计人民币(大写) _____元整。
2.费用支付:__________
甲方分2期支付合同金额。合同签订之日内甲方先付50%,待网站完成及调试半个月无技术问题后支付尾款
第三条 甲方权利和义务
1.甲方负责提供制作所需的所有相关资料,并保证资料的合法性;
2.甲方开展的业务必须符合国家法律和社会公共利益;
3. 甲方有权对乙方设计的网页提出修改意见,由双方协商更改;
4. 甲方有义务在与乙方约定的时间内给予确认或提出修改意见;
5. 甲方按合同约定向乙方按时支付费用;
6. 甲方对于本合同中的网页、图像具有排版使用权。
7. 甲方委托乙方筹建internet网站需经甲方验收测试合格后方能发布。
8. 甲方委托乙方筹建的internet网站,甲方有权利拥有本合同标的中相关作品、程序、文件程序说明文档。
第四条 乙方权利和义务
1.提供专人和甲方联系;
2.按照附录一的要求,根据甲方提供的资料进行项目的开发;
3.双方合作期间,乙方对甲方提供的文字及图片资料未经甲方许可不得以任何方式泄露给第三方;
4.乙方对甲方提供的文字及图片资料中涉及的包括知识产权在内的一切法律问题不承担任何法律责任;
5.乙方所制作的网页支持IE5.0及以上版本,并支持1024*768分辨率;
6.在制作过程中,对甲方陆续提出的修改要求,乙方应尽力协助实现,并交甲方验收通过。对有可能影响合同约定的完成时间的要求,乙方有权提出延期请求,由双方协商确定具体时间;如果乙方达不到甲方网站设计需求,且无更好的解决方案,乙方应退还甲方所支付费用。
7. 乙方有权在网页中注明该网站由乙方开发维护。
8. 试运行期结束后,乙方有义务通过书面的形式通知甲方支付相应剩余尾款,如甲方由于种种原因未能支付尾款,并在双方沟通未果的情况下,乙方有权停止已经为甲方开通的网站服务和企业邮局等服务。
第五条 违约责任
1. 任何一方有证据表明对方已经、正在或将要违约,可以中止履行本合同,但应及时通知对方。若对方继续不履行、履行不当或者违反本合同,该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。赔偿上限标准为合同标的300%
2. 由于甲方未及时提供资料而导致乙方工作不能按时完成,乙方不负任何责任,并有权向甲方提出延期要求,延期时间由双方协商确定。
3. 若因乙方原因造成合同不能按期履行,拖期7~14日内,按照每日1%合同标的款支付违约金,拖期XXX0日内,按照每日2%合同标的款支付违约金,违约金最多不可超出甲方已付款,拖期30日以上的,甲方有权中止合同,乙方需退还甲方所有已付款。
4. 甲方网站在运行过程出现技术性故障,由乙方负责处理并承诺在一个工作日之内恢复网站正常运行,若因乙方原因不能按时处理完,则按每日5%的合同标款支付违约金,直至网站恢复正常运行为止
5. 由于战争、地震、火灾等不可抗拒因素导致的工作中断,双方均不承担责任,待条件恢复后,由双方协商确定合同变更内容。
第六条 验收
1. 网页设计已达到双方原约定的设计要求。
2. 甲方检查网站全部内容,主页无文字、拼写、链接及图片错误。
3. 乙方需通过书面形式通知甲方验收,一周内甲方不提出书面修改意见,则视为验收合格。
4. 如需修改,甲方应一次性提出完整的书面修改意见,乙方完成全部修改,经甲方确认无误,即为验收合格。
第七条 争议解决
双方因合同的解释或履行产生争议,由双方协商解决。协商不成,双方均有权向有管辖权的人民法院起诉。
第八条 合同终止
1.甲方须按约缴纳所有费用。如甲方违约或无理由拒不付费时,乙方有权停止甲方委托乙方开发的源代码使用权以及其他相关的域名空间使用权等,直至关闭甲方委托乙方建设的网站,由此造成的损失由甲方自行承担。
2. 若因乙方原因造成合同不能按期履行,甲方有权要求终止合同,乙方应退还尚未提供服务的所有款项。
3. 由于战争、地震、火灾等不可抗拒因素导致的工作中断,双方均不承担责任,待条件恢复后,由双方协商确定合同变更内容。
第九条 附则
1. 未尽事宜,双方协商解决;
2. 本合同附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力;
3. 本合同一式两份,双方各持一份,具有同等的法律效力,自双方授权代表签字后生效。
附录一
1 网站建设
维护内容
1. 维护
2. 技术咨询及网站维护操作培训、搜索引擎提交、网站流量统计申请与使用等
2 开发进度
甲方在合作签署二个工作日之内,将定金交付乙方;
乙方在收到定金后的 工作日内,完成网页首页风格设计工作,乙方通过书面形式通知甲方评审,一周内甲方不提出书面修改意见,视为验收合格;
风格确认以后,每修改一次风格布局,加收合同总标底20%作为人工费。
乙方在收到甲方对网页首页书面确认函后的 工作日内,完成网站的建设,乙方将甲方网站程序上传到测试服务器供甲方验收,乙方通过书面形式通知甲方验收,一周内甲方不提出书面修改意见,默认验收合格;
甲方在收到乙方验收单后一周内应一次性提出完整的书面修改意见,乙方完成全部修改,经甲方确认无误,即为验收合格,并按合同支付尾款,网站进入维护期。
附加条款____________________________________________________________________________
【建设合同范本】相关文章:
标准建设工程借款合同范本10-30
建设工程借款合同范本精选10-16
网站建设合同范本(12篇)02-08
网站建设合同范本12篇02-08
建设工程借款合同范本5篇02-08
标准建设工程的借款合同范本10-31
2018最新建设工程借款合同范本06-01
简单的建设贷款合同范本_借款合同02-17
标准版建设施工合同范本12-23