检测合同(范本)
在当今不断发展的世界,合同起到的作用越来越大,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。你所见过的合同是什么样的呢?下面是小编为大家收集的检测合同(范本),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
检测合同(范本)1
项目名称:
补充协议书
甲方:x有限公司
乙方:x有限公司
由甲方施工的代庄片区棚户改造项目18#、19#、20#、21#、22#、23#楼民用建筑工程室内环境污染物(空气检测)和建筑围护结构的传热系数,由甲方委托乙方检测,经甲、乙双方共同协商,特补充签订以下协议:
1、该项目检测费用包干价35000元。
2、乙方提供合同全额(按112500元计,多出包干价税点已在包干价中包含,不再另行扣取)的3%增值税专用发票。
3、付款方式:试验做完后,一次性付清,领取报告。
4、本协议未尽事宜参照原合同《建筑工程质量检测合同》(SYZB20xx-CF-0414-01)执行,本协议与合同具有同等法律效力,协议内容与合同不符之处,以本协议内容为准。
本协议一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方:(公章)
乙方:(公章)
法定代表人或
其委托代理人(签字):
法定代表人或
其委托代理人(签字):
日期:x年x月x日
检测合同(范本)2
甲方:_______
乙方:_______
甲方委托乙方对其建设防城港市北港永久安置住宅区进行外窗三性及玻璃节能检测,根据《中华人民共和国合同法》的规定,特签订本协议如下,甲乙双方必须严格执行。
一、检测依据
1、《建筑节能工程施工质量验收规范》
2、《建筑工程施工质量验收统一标准》;
3、“关于转发建设部发布国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》公告的通知”(桂建管[20x]20号);
4、“关于加强建筑施工阶段执行建筑节能强制性标准管理的通知” (桂建管[20x]26号);
5、“关于进一步加强民用建筑节能工程质量监管的通知” (桂建科[20x]36号);
6、设计要求。
二、检测内容、数量及相关费用、支付方式
1、检测费用按桂建质检协字[20x]第003号文规定的收费标准下浮5%后执行。
2、检测费金额为:
3、检测费用的支付:本合同签订后一周内甲方先支付检测费的60%,余款提交检测报告后一周内支付。
三、甲方责任
1、负责提供检测所需的试样、设计图纸及计算书等技术资料。
2、按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。
四、乙方责任
1、按国家现行有关规范、规程、标准进行检测,按时提供真实、客观的检测报告。
2、在甲方送样且满足相应项目的检测条件后
3、乙方对检测报告本身的真实性、合法性负责,如因乙方检测报告的结论错误给甲方造成损失的,由乙方承担相应的赔偿责任。
五、本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,具有同等效力。
六、本合同自双方签字盖章后生效。
甲方:_______乙方:_______
法人代表/或委托代理人:法人代表/或委托代理人:_______
联系电话:_______联系电话:_______
开户行:_______
帐号:_______
检测合同(范本)3
合同编号:__________________
甲方:________________________
乙方:________________________
根据《中华人民共和国合同法》的规定,合同双方就_____________进行环境检测鉴定,经协商一致,签订本合同。
一、鉴定要求:
1.依照_____________________________________________________标准进行鉴定。
2.乙方对甲方开发的___________进行环境技术鉴定,具体鉴定项目与内容见附表。
二、履行期限、地点和方式:
1.本合同从双方签字之日起,至项目结束为止。
2.本合同履行方式:对甲方提供的技术鉴定业务,乙方应在_______日内根据__________要求进行鉴定,____________日内出具正式的鉴定报告,一式______________份。
三、费用及其支付方式:
1.本项目鉴定费:本工程环境鉴定费为:人民币___________元整(¥____________元)。乙方需进行调查研究、分析论证、试验测定及出鉴定报告等。
2.支付方式:鉴定工作完成,乙方提交该栋楼的最终鉴定报告后______________天内,一次性付清该栋楼的鉴定费。
四、甲方的责任:
1.严格按照国家建设部技术规范、标准、要求进行施工;
2.为乙方现场鉴定提供条件,便于乙方顺利开展工作;
3.按合同规定支付技术鉴定费。
五、乙方的责任:
1.乙方应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程测试,按本合同规定的时间提交正式的鉴定报告,并对鉴定报告内容负责。
2.因鉴定结果无效造成重大经济损失或工程事故时,乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的检测费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金为实际损失的________%。
3.在现场工作的乙方人员,应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料的保密义务。
六、技术情报和资料的保密:
乙方有责任对承担该工程相关资料的保密义务。如乙方不切实履行保密义务,须赔偿甲方因此所受一切损失(本条款不因合同变更、解除、终止而失效)。
七、违约责任:
1.由于乙方原因造成鉴定结果无效,不能满足技术要求时,其返工鉴定费由乙方承担。
2.由于乙方原因未按合同规定时间(日期)提交检验报告,每超一日,应减收鉴定费的_____%,逾期超过___________日,甲方有权解除合同,并有权要求乙方支付本合同总价款________%的赔偿金。
八、争议解决办法:
在本合同执行的过程中发生争议时,双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的,双方同意按以下第_________种方式解决:
1.向武汉仲裁委员会提请仲裁;
2.依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、其他
本合同一式__________份,双方各执____________份,具同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效,有未详事宜,双方协商解决。
甲方:________________ 乙方:________________
甲方代表:____________ 乙方代表:____________
签约日期:___________年__________月__________日
检测合同(范本)4
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,甲方就的部分项目委托乙方进行检测的事项和乙方协商一致,同意订立本合同,并共同信守合同各项条款。具体条款如下:
第一条:检测内容
1、工程名称:
2、委托内容:包括钢筋、混凝土、水泥、砂、石等材料及土工试验的普通检验和见证检验。
第二条:检测费用和结算
1、检测单价按有关规定和甲乙双方商定的价格收费(见附件);
2、检测费用累计达到 万元结算一次,甲方收到乙方的结算单据后0个工作日内结清;
3、乙方向甲方提供 4份检验报告(原件)。超出部分按叁元份计。
第三条:双方责任
1、甲方责任
1)负责对见证材料出具相关证明;
2)及时提供建筑材料的试件;
3)及时和乙方进行结算。
2、乙方责任
1)负责到甲方工地现场进行收样,承担由此发生的相关费用;
2)严格按照国家规范及当地相关规范、法规等对甲方提供的建筑材料进行检测,并保证检测结果的准确、公正;
3)乙方要及时向甲方提供相关的检测报告,报告出具的日期必须在试件到期后七个工作日内;
4)乙方在收款的同时向甲方开具相同数目的正式发票。
第四条:违约责任
1、乙方未能及时出具材料检测报告,由此而影响到甲方后续工作的进行,每延误一天按延误报告所有材料试验总价的 %进行处罚;
2、由于乙方的原因对材料的试验检验发生错误,需无偿重新进行试验检验,由此造成甲方的经济损失由乙方承担,由此而产生的责任由乙方全部承担;
3、甲方收到乙方的结算书后,需进行审核确认并办理相关付款手续,每延误一天按结算额的 %进行处罚。
第五条:争议的解决
双方发生争议时,双方可协商解决,协商不成,双方按以下方式的其中一种予以解决:
1)仲裁机构申请仲裁;
2)向当事人所在地法院起诉。
第六条:本合同未尽事宜,可另行协商,制订补充协议或承诺,补充协议或承诺与本协议具有同等法律效力。
第七条:合同生效
本合同自双方签字盖章后成立并生效。双方义务完成后,合同自行解除。
本合同一式 捌 份,甲、乙方各执 肆 份。
甲方(盖章) 乙方(盖章):
地址: 地址:
电话: 电话:
签约代表: 签约代表:
签约日期:
检测合同(范本)5
合同编号:
甲方(委托人):
乙方(检测机构):
检测机构编号:
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。
第一条:工程概况
1.1工程名称:大唐丘北赶马路风电场道路工程
1.2工程地点:丘北县舍得乡
1.3结构类型:级配碎石基层、泥结碎石路面
1.4监督单位:中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部
1.5开工日期:
1.6其它:
第二条:检测项目
甲方委托乙方的检测项目:
原材料检测□压实度检测□弯沉检测
砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验
其它:
第三条争议的解决方式
双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。
第四条附则
本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
法定代表人:
法定代表人:
联系人:
联系人:
联系人手机:
联系人手机:
合同订立时间:
检测合同(范本)6
立合同人:
委托方(简称甲方):
(名称、营业执照号码、法定住址、法定代表人、职务、委托代理人、身份证号码、通信地址、邮政编码、联系人、电话、传真、账号、电子信箱。)
受托方(简称乙方):
(名称、法定住址、法定代表人、职务、通信地址、邮政编码、联系人、电话、传真、账号、电子信箱。)
根据《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经充分友好协商,就乙方接受甲方委托对甲方_____矿的资源核查检测事宜达成如下合同:
第一条 核查检测矿权概况
项目名称为:______;采矿许可证编号为:______;矿权的地理位置为:______;矿区面积为:______平方公里;开采矿种为:______;矿区范围坐标为:______(详见本合同所附矿区范围图);采矿许可证有效期自______年______月______日至______年______月______日。
第二条 甲方的主要责任义务
1.甲方按检测要求向乙方提供基本满足核查检测需要的有关地质、采掘、测量等技术资料(详见附件______);
2.协助乙方在矿区开展勘测工作,并提供安全措施、照明、通风等工作条件;
3.按规定向国土资源主管部门汇交乙方报送的核查检测成果资料及相应的电子文档;
4.按照合同约定向乙方支付核查检测费用。
第三条 乙方的主要责任义务
1。配备必要的专业人员,勤勉尽责地履行核查检测工作;
2按照《______省金属非金属矿山储量核查检测工作细则》及相关规范到矿山实地开展核查检测工作;
3。编制矿产资源核查检测说明书及相关图表,并按规定报送评审、修改。
第四条 资料提供和报告提交
1.自本合同鉴订之日起______日内,甲方应向乙方提供以下相关资料:采矿许可证(副本)及生产许可证复印件;地质报告及附件(附图、附表、选矿实脸)(含电子盘);项目可行性研究报告(含电子盘);开采过程新增加地质勘探工作的资料(含电子盘);开采过程编录图件(含电子盘)、样品分析结果;开采设计方案及图件(含电子盘);矿山开采现状图及文字说明(含电子盘);开采坑口、中段、采空区等测量成果表(含电子盘);矿山开采过程与原地质资料变化情况;矿产品市场需求情况简介;已关闭的采掘坑道、巷道;地质资料是否为国家出资勘查,其储量在矿山的占有量。上述资料应加盖采矿权人公章.
2.核查检测需要的样品,由甲方布!并监奋布置并监控乙方采取,甲方送交有资质的单位分析后向乙方提供测试报告。
3.核测完成后,乙方向甲方提交检测原始资料一套,成果资料五套及电子文档一套。
第五条 工作期限
工作期限计_____个月。自_____年_____月_____日起算,实地检测工作应当在_____年_____月底结束。_____年_____月底提交核查检测报告送审稿。
第六条 核测费用及支付
1.双方商定项目总费用为人民币_____万元。本合同签订之日起_____日内甲方应向乙方支付人民币_____万元整;报告评审通过后_____日内甲方应向乙方支付剩余款项_____万元整。
2.甲方不能提供相关测量数据因需补做工作而发生的费用和需在原勘查单位收集地质资料而发生的费用均由甲方承担。
3.甲方已有地质资料不能满足核查检测要求(如1:5000或1:20xx地形图、开采方案),需补做相关工作而发生的费用由双方据实另行协商。
第七条 违约责任
如因甲方责任造成项目不能实施,已经支付乙方的工作费用不予退还,并按合同费用总额的_____%赔偿乙方损失。如因乙方责任项目中途不能实施,乙方应退回甲方支付的费用,并按合同费用总额的_____%赔偿甲方损失。
第八条 通知
1.任何与本合同有关的需要送达或给予的通知、合同、同意或其他通信,除双方另有约定外,应按双方当事人在本合同中列明的地址、传真、电话、电子邮件或其他联系方式进行;通过传真、电话、电子邮件发出的任何文件、资料、通知,在发出后即视为收讫。通过邮寄发出的任何文件、资料、通知,在寄出10日后即视为收讫。
2.任何一方在本合同所列的地址、传真、电话、电子邮件或其他联系方式发生改变的,应自变更之日起_____日内以书面形式通知对方,否则对方按照原来的地址、传真、电话、电子邮件或其他联系方式发出的文件、资料、通知等均视为在前款约定的时间内收讫,由此产生的一切后果,均由另一方自行承担。
第九条 法律适用及争议解决
本合同的订立、效力、变更、解释、履行、终止和由本合同产生或与本合同有关之争议的解决,均适用中华人民共和国法律。
2.凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议,双方应友好协商解决。如果争议自发生之日起30日内仍不能得到解决,则任何一方均有权选择以下第_____种方式解决:
(1)向_____仲裁委员会申请仲裁,按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。
(2)向_____人民法院起诉,以诉讼解决争议。
第十条 合同的生效及其他
1.本合同的附件为本合同不可分割的'一部分;本合同及其附件内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。
2.本合同中未尽事宜或出现与本合同相关的其他事宜时,由双方协商解决并另行签订书面补充合同,补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3.本合同自双方法定代表人或授权代表签字或盖章之日起生效。
4.本合同一式合间份,每方各执合间份,国土资源局留存一份,具有同等法律效力。
5.本合同由甲乙双方在中华人民共和国______签署。
(以下无合同正文条款)
甲方:__________________(盖章)
乙方:__________________(盖章)
法定代表人或授权代表:__(签字)
法定代表人或授权代表:__(签字)
日期:__________________________
日期:__________________________
检测合同(范本)7
甲方: (以下简称甲方) 乙方:北京京建星岐消防安全检测有限公司 (以下简称乙方)
经甲、乙双方协商,甲方决定委托乙方对 内的消防设备设施、电气设备设施进行电气和消防安全检测服务,甲乙双方本着平等互利的原则,经协商一致达成本合同。
乙方作为专业的电气消防安全检测单位,决定接受甲方的委托,并依据本合同所约定的范围,进行电气安全检测工作。
一、检测日期:
二、检测内容:
1.消防设施检测内容:火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、室外消火栓、防火卷帘、防火门;
2.电气防火检测内容:配电柜、配电箱、开关、插座、照明灯具、线路敷设。(抽检)
注:乙方将对上述电气设备进行即时性消防检测。
三、 甲乙双方的职责:
甲方职责:
1、甲方将根据乙方提供的检测工作进度安排进行监督、并负责协调相关部门。
2、甲方安排相关消防施工人员或本部门负责人在检测期间配合乙方对该场所进行检测工作。
3、根据本合同第四项的内容按时付款。
乙方职责:
1、乙方检测人员应按国家标准及地方的相关规范对甲方管理的该场所内电气设备进行电气安全检测。
2、检测期间,乙方由于违规操作造成人身、设备和财产安全事故由乙方自行负责。
3、检测完毕,乙方需向甲方出具国家认可的检测合格证明文件(检测项目及内容以现场检测记录为准)。
四、 合同总价及付款方式:
1、检测费用大写:
小写:
2、检测报告送达甲方之日,甲方一次性付清检测费
五、合同生效、变更及解除:
1、本合同经双方代表签字并加盖双方公章后生效。
2、本合同一式份,甲方执份,乙方执份,具有同等法律效力。
3、本合同执行过程中如遇到不可抗力,经双方协商后可终止或延时执行或解除本合同。
六、争议解决:
本合同未尽事宜,双方应本着友好互利的原则进行协商;双方凡因合同及其解释发生争执或经双方协商未能达成一致的纠纷,向非违约方当地人民法院提起诉讼。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
负责人签字:
日 期:
负责人签字:
日 期:
检测合同(范本)8
甲方(出租方):
乙方(承租方):
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,为明确甲乙双方的权利义务关系,经双方协商一致,订立本合同。
第一条租用仪器名称、租赁单价
租用仪器名称:光缆线路路由探测器、便携式全球定位系统、气体检测仪、风机、自动光纤熔接机藤仓FSM—50S单芯熔接机,自动光纤熔接机藤仓FSM—50R带状光纤熔接机,微钻顶管机,抽水机、发电机,光功率计,光时域反射仪(OTDR),机械式接头及其专用工具,地下管线探测仪,天馈线驻波比测试仪,频谱仪,电焊机,路测仪表(支持GSM、TD、LTE各频段)租赁单价:以上仪器仪表58000元/年
第二条租赁期限:仪器的租赁期限为xxxx日至xxxx日,租赁结束后乙方将仪器归还给甲方。以上租赁时间为预估租赁时间,实际费用的计取按照实际租赁天数计算(含路途时间)。
第三条租金和租金的交纳期限:
甲乙双方按合同约定的单价和实际租用天数每月结算一次租赁费用。
第四条租赁期间租赁仪器的维修保养:
1、甲乙双方确认租赁关系之时,双方应对仪器的质量、成色共同确认,租赁仪器由甲方移交给乙方之时起,甲方负责正常的维修保养及普通故障的排除。
2、因乙方使用不当,导致租赁仪器硬件出现故障或受损无法使用,乙方不得自行拆机维修,应返还甲方维修,费用由乙方支付。
第五条违约责任:
1、甲乙双方一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。
2、甲乙双方一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。
3、甲乙双方一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。
4、甲乙双方都违反合同的,应当各自承担相应的责任。
5、甲乙双方一方因第三人的原因造成违约的,应当向对方承担违约责任。甲乙双方一方和第三人之间的纠纷,依照法律规定或者按照约定解决。
第六条争议的解决方式:甲乙双方可协商解决或到当地仲裁机关申请仲裁,仍不能解决时可诉之于法。
第七条本合同在规定的租赁期届满前日内,双方如愿意延长租赁期,应重新签订合同。
本合同未尽事宜,一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定,经合同双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同一式贰份,合同双方各执一份。
甲方(公章):xxxxxxxxx
乙方(公章):xxxxxxxxx
法定代表人(签字):xxxxxxxxx
法定代表人(签字):xxxxxxxxx
xx年xxxx月xxxx日
检测合同(范本)9
委托方:______以下简称甲方)
服务方:________(以下简称乙方)
项目名称:__________
__年__月__日
根据建设部《建设工程质量监测管理办法》、省建设厅《山东省建设工程检测管理规定》,乙方受甲方委托,对甲方的工程材料来样及其他专项建筑实体工程进行检测。乙方根据有关规范和甲方的检测要求,予以科学、公正、准确、高效地进行检测,并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任,双方经友好磋商,就相关事宜达成如下协议:
一、工程概况
工程地址:__________
施工单位项目负责人:__________
联系电话:__________
建设单位:__________
建设单位项目负责人:联系电话:监理单位:项目总监:联系电话:建设(监理)单位见证员:联系电话:_____送样员:杨荣花联系电话: 15336356106报建面积:(平方米)
二、检测服务范围及时间
1、见证取样检测:
(1)、水泥物理力学性能检测;
(2)、钢筋(含焊接及及机械连接)力学性能检测;
(3)、建筑用砂常规检测;
(4)、建筑用卵石、碎石常规检测:
(5)、砼强度检测;
(6)、砂浆强度检测;
(7)、简易土工试验;
(8)、混凝土掺加剂检验
2、主体结构检测
(1)、混凝土、砂浆、砌体强度现场检测;
(2)、钢筋保护层厚度检测;
(3)、混凝土预制构件结构性能检测;
(4)、后置埋件的力学性能检测。
3、其他茌平县建设工程质量检测站通过计量认证的检测项目。
4、检测完成时间:无特殊原因在承诺期限内完成检测任务,因其他不可抗拒原因造成检测推迟的由乙方通知甲方,双方共同协商确定检测时间。
三、检测项目及方法
按照“检测委托书”中的项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法,甲方必须在甲方前向乙方递交检验委托书。
四、检测费用
检测费用按茌平县人民政府收费管理办公室颁发的《茌平县建设工程质量检测站收费许可证标准》(证号:371523210701)规定执行,标准未明确规定单价的项目费用双方协商确定。付款方式如下:
每次委托按实收取□记账形式
五、相关权利与义务
甲方义务:
1、工程开工后,凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。
2、定期与乙方确认工程进度,并根据付款条件支付相应检测费用。
甲方权利:
1、对在建工程的各类检测数据有知情权,协商执行过程,可随时查询。
2、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。
3、在检验过程中,若甲方对乙方检验人员或工作程序等有意见,可向乙方提出申诉。
乙方义务:
1、根据相关标准及甲方要求,在承诺期限内完成检测任务,提供检测报告。
2、对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不足设计要求等),及时向甲方通报。
3、做好相关服务工作,特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目),分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包(费用另计)。
4、提供检测咨询服务,指导甲方抽样送检工作。乙方权利:根据相应服务内容收取检测费用。
六、检测标准
1、甲方明确检测标准(可以是国家标准、行业标准或企业标准)情况下,按甲方指定标准进行检测。
2、甲方未明确检测标准,按工程施工验收规定的标准执行。
3、各类标准执行优先等级:国家标准>行业标准>企业标准。
七、甲、乙双方按照上述条款履约合同,如其中一方违约合同,另一方有权终止合同或提请合同管理机关行政调解;本委托书一式两份,甲、乙双方签字后生效;
八、本委托书一式两份,甲、乙双方签字后生效。
九、补充说明:
甲方(签字盖章):
乙方(签字盖章):
法定代表人:
法定代表人:
联系电话:
联系电话:
传真:
地址:
传真:
地址:
建设工程见证人员授权书
茌平县建设工程质量监督站:
根据《山东省建设工程质量监测管理规定》的要求,现授权下列人员对茌平县安康小区廉租房18#楼工程施工过程中建筑材料取样送检实施见证:
以上见证人员对本工程见证取样送检试验的代表性和真实性负责。
建设单位(章):
监理单位(章):
__年__月__日
检测合同(范本)10
委托方:
受托方:
20xx年月北京
委托合同
一、委托内容:
受(甲方)的委托(乙方),依据中华人民共和国国家标准(GB50325—20xx)《民用建筑室内环境污染控制规范》实施室内环境质量验收检测工作。检测项目包括:室内环境污染物甲醛、氨、苯、氡、总挥发性有机化合物(TVOC)。
二、委托方案及费用:
本次共计检测点(/点)。检测费用总额为元,人民币(大写),该费用包括为实施、完成该委托事项的全部费用。
乙方完成检测工作并向甲方提交检测报告时,由甲方一次付清检测费用。乙方同时提供正式发票。
三、甲方责任:
1、向乙方提供验收检测工作所需的有关的建筑资料;
2、为乙方提供验收检测工作所需的检测条件,充分通风,验收检测前3天不应进行任何可能释放出挥发性气体的施工作业;
3、为乙方在验收检测现场进行工作提供方便条件,协调乙方与现场各单位的关系;
4、按照合同约定支付费用。
四、乙方责任:
1、认真负责收集原始资料,依据依据中华人民共和国国家标准(GB50325—20xx)《民用建筑室内环境污染控制规范》使用有效器械进行验收检测;
2、保证验收检测结果的科学性、可靠性;
3、与施工现场各单位做好协调工作,保护被检产品(含半成品);
4、检测完成后日内交付检测报告。
五、违约责任:
1、甲方未能在合同约定的期限内向乙方足额支付费用,每迟付一日,应向乙方支付合同总款千分之一的违约金;
2、乙方未能在合同约定的期限内向甲方交付检测报告,每延迟交付一日,应向委托方支付该项成果合同总款千分之一的违约金;
3、因甲方未能履行责任(本合同第三部分“甲方责任”)而导致乙方未能在合同约定的期限内交付检测报告或检测实施时,乙方不承担责任,并有权要求甲方赔偿因此造成的损失;
4、当一方的违约是由于对方未履行实行合同规定的责任而造成的,则应视双方具体违约情节减免责任;
5、若甲方单方面中途终止本合同,乙方不退还甲方已经支付的费用,并有权要求甲方付清乙方已完成工作的相应费用并赔偿因此而导致的损失;
6、若乙方单方面中途终止本合同,乙方需退还预付款,甲方有权要求乙方赔偿因此而导致的损失;
7、上述各项赔偿金均应在责任认定后的十个工作日内,由应承担赔偿责任的一方足额向对方支付。
六、不可抗力:
不可预见、无法避免的事实为不可抗力。发生不可抗力时,双方均有责任及时采取措施避免损失和损失的扩大,并及时通报情况,并在确认为不可抗力后,协商责任的减免和合同的继续履行等问题。
七、合同争议:
本合同生效后双方均应诚意信守;合同执行中若发生争议,双方应本着平等互利的原则协商解决,协商不成时,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款:
1、合同执行中有需要补充、修订的事宜,应经协商后签订补充协议;
2、合同自双方签字盖章之日起生效;
3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有相同的法律效力。
甲方:乙方:
(盖章)(盖章)
代理人:代理人:
(签字)(签字)
日期:
年月日日期:年月日
检测合同(范本)11
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,特订立本合同,以资共同遵守。
第一条 委托检测内容及价格
结算方式:
如非因甲方设计变更,则本工程总价按上述总价一次性包干,不作任何调整;如因甲方设计变更造成建筑面积变更的,则按上述对应综合单价进行调整结算(即最终施工图纸如与上述面积不一致,则最终结算价=最终施工图纸标准的建筑面积*本合同综合单价)
第二条 委托检测时间
1、委托开始时间: 年 日(具体以甲方项目实际开工时间为准);
2、委托结束时间: 年 月 日(具体以本项目整体竣工验收通过并取得本项目整体工程竣工验收备案表为准);
3、委托期限: 日历天(具体以实际工期为准)。
第三条 质量要求
1、乙方须在本项目整个工程建设过程中根据甲方以及相关规范要求要求完成本项目现场及实验室内的各项检测工作,并按时、按量提交对应检测报告。
2、乙方须按照相关规范要求及政府职能部门、甲方等要求提交各项检测报告,承诺检测质量符合相关规范、规定的要求,并确保本项目建筑工程材料检测、保温节能监测、门窗六性检测、环境检测等通过甲方验收以及本项目所在政府相关职能部门(包括但不限于质监站)的验收。
3、乙方须确保杭州市城建档案馆接受本项目提交的工程相关资料、验收整改回单等所有文件。
第四条 付款方式
1、乙方完成本项目整体0。00以下相关试验及实体检测,提交完整试验报告,经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准),且甲方、监理单位及相关政府部门完成本项目0。00以下结构验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)后 个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的
2、乙方完成本项目主体工程中间结构验收相关试验及实体检测,提交完整试验报告,经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准),且甲方、监理单位及相关政府部门完成中间结构验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)后 个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的
3、乙方完成本项目整体工程竣工验收所需试验及实体检测,提交完整试验报告, 经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准),且甲方、监理单位及相关政府部门完成整体工程验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准),且甲乙双方完本委托检测费用结算后30个工作日内,甲方向乙方支付至结算总价的90%;
4、乙方完成本项目房屋交付验收之前的所有相关检测工作,提交完整的试验报告,经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)后30个工作日内,甲方向乙方支付剩余款项(如有剩余)。
5、特别说明:上述每笔款项支付期限届满时,乙方须向甲方提供等额、合法、有效的行业发票,否则甲方有权拒付,因此造成逾期付款的责任由乙方自行承担。
6、乙方收款账户信息如下:
账户名称:
开户银行:
银行账号:
第五条 双方职责
(一)甲方责任
1、负责按国家或行业的相关标准及时、真实地进行取样、制样工作,填写检测委托单并加盖委托单位公章,指定专人接收乙方提交的检测报告并与乙方联系,如中途换人,需及时通知乙方。
2、所有送检样品必须由监理单位见证,由监理单位盖章交由见证人签名,并在现场抽取。
3、送检样品数量及规格必须符合规范要求。
4、现场检测项目必须充分做好自检。
5、对乙方负有管理、监督的责任。
6、甲方负责检测所需的电源。
7、甲方不得干涉乙方规范、公正的检测工作。
(二)乙方责任
1、乙方负责按国家或行业相关规范、标准做好已收试件的保存、保养工作,并向甲方提供企业的资质证书、计量认证证书、对外承担业务许可证、检测委托单。
2、检测人员必须严格按照规范、标准进行操作,并及时进行检测。
3、检测人员必须遵守职业道德,保证检测数据的真实性。
4、检测单位应及时出具公正、准确、可靠的检测报告并负责对甲方的检测数据保密。
5、乙方应严格按国家相关法律、技术规范、标准及实验室检测工作程序进行检测,保证检测结果的公正性、科学性和准确性。
6、对甲方提出的有关检测结果的疑问,乙方及时进行解释、复核。
7、乙方须按国家建设工程安全管理条例及杭州市安全生产、文明施工有关规定执行,本工程检测期间发生的所有安全事故及相关行政处罚、损失赔偿等一切责任均由乙方负责处理并承担。
第六条 违约责任
1、乙方未及时按委托方要求完成现场及实验室内的检测工作并提交检测报告,每逾期一天,乙方须按照合同总价的1%标准向甲方支付违约金;逾期超过15天的,甲方有权解除本合同,乙方应支付合同总价20%的违约金,违约金不足以偿付因此造成甲方经济损失的,乙方应负责继续赔偿。逾期超过15天,而甲方未行使合同解除权的,每逾期一天,乙方应按照合同总价的2%标准向甲方支付违约金。合同提前解除,并不解除乙方须对已完成检测工作质量保证责任。
2、若由乙方检测不到位或者乙方未按照相关规范标准要求进行检测,导致本项目工程未通过相关政府职能部门验收的,每出现一次,乙方须向甲方支付合同总价20%的违约金,并在甲方要求的时间为采取相应的补救措施,保证对应检测内容符合验收工作,承担由此产生的费用和造成的一切经济损失。因此造成工期延误的,须同时按照本条第1款约定承担违约责任。
3、乙方未按合同要求履行其他相关义务,且经甲方书面通知后仍未改善的,视情节严重程度每次应向甲方支付 元至 元的违约金,情节严重的,甲方有权解除合同,因此造成甲方的损失由乙方负责赔偿。合同提前解除,并不解除乙方对已完成工程的产品及施工应负的质量保证责任。
4、本合同约定乙方承担的违约金或赔偿款,甲方有权在履约保证金或合同价款中扣减。
5、非因甲方原因,乙方逾期支付检测费用的,每逾期一天,甲方需按照对应应付款1%标准支付违约金。
第七条 解决纠纷的方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,则依法向合同签订地人民法院起诉。
第八条 权利保证
乙方须保障其用于本工程的产品、技术及其任何部分不会使甲方、及本工程的相关单位受到第三方关于侵犯专利权、商标权或专有技术等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控,乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
第九条 禁止商业贿赂
1、在双方业务往来过程中,包括但不限于在谈判、签订合同及实际履行过程中,乙方不得向甲方工作人员赠送物品、现金或以其他任何方式给予甲方工作人员好处或利益。
2、若乙方违反上述承诺,乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金,甲方同时有权单方面解除双方签署的一切合同,因合同解除给甲方造成损失的,乙方应负责全部赔偿。
第十条 合同生效
1、本合同于 年 月 日在 签订,本合同壹式肆份,双方各执贰份,自双方盖章之日起生效。
2、 本合同中如有未尽事宜,须经合同双方共同协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
检测合同(范本)12
甲方:陕西融信物业有限责任公司
乙方:陕西电气消防安全检测所
根据《陕西省电气消防安全技术检测管理暂行规定》的要求,甲、乙双方经协商,由乙方对甲方之配电设施、可触及的电气线路等进行消防安全检测,达成以下协议:
一、被检区域及检测项目:
1.地下二层至屋面共用部位的所有照明开关、线路、灯具;
2.地下二层至屋面所有公用设备控制箱(含一、二次线路)、出线、电动机及弱电系统的强电部分;
3.配电室变压器出线母排、1#-17#低压柜一、二次线路、电气元件和各支路出线电缆、电气元件、发电机出线电缆;
4.受约住户房间内所有电气设施、设备。
二、检测期限:年月日至年月日
三、检测费用:
按照陕西省物价局陕价费调发[20xx]85号《关于电气消防安全检测收费标准(试行)》的批复第二条以被检建筑面积贰元/平方米收取。被检总面积为: m2;检测费总计元,大写:元。
四、双方责任:
甲方:
1.在乙方检测期间甲方派人员配合乙方工作,做好相关协调工作,并负责每天对检测小组签证;
2.根据乙方的检测计划,提前一小时给受检部位供电,总负荷应达到满负荷的35%以上;
3.因甲方原因造成检测期拖延,应承担责任;
4.甲方在一个月内完成整改乙方检测报告中的不合格项目,交乙方复检;
5.按时付款。
乙方:
1.乙方应向甲方提供营业执照、检测许可证、检测人员资质、检测仪器合格证等相关证明原件及复印件;
2.乙方检测人员应遵守甲方安全、环境等有关制度及规定,不得擅动非受检设备、设施,对妨碍物的搬移,应获得甲方同意或由甲方人员移动;
3.不随意去非受检场所;
4.爱护甲方设备、设施;
5.需停电检测的部位,乙方须提前两天通知甲方,甲方做出安排后,方能检测;
6.乙方在一周内对甲方提出的整改项目的复检申请进行复检,检测费不再另计;
7.检测完成后三十日内向甲方提供检测报告,报告中应载明隐患部位、隐患原因、隐患程度等;
8.检测责任保证期为十二个月,保证期从检测报告交于甲方之日起计算。在保证期内,因乙方检测后的部位引起的火灾、人员触电等事故由乙方承担全部责任。
五、付款方式:
检测报告交于甲方后,甲方一个月内付清检测费用。
六、违约责任:
1.因甲方配合人员不到位或其它原因造成乙方停工,除工期顺延外,并按检测费总额的2%向乙方支付误工费。
2.因乙方人员原因,造成受检或非受检设备、设施的损坏,乙方负责维修,如维修不成则予以全额赔偿;
3.因乙方原因不能按时完工,按检测费总额的5%向甲方支付违约金。
七、未尽事宜经双方协商后可补充条文,作为本合同附件,与原合同具有同等法律效力。
八、本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力,并自双方签字盖章之日起生效。
甲方:陕西融信物业有限责任公司
乙方:陕西电气消防安全检测所
地址:西安市东新街232号
地址:西安市西五路28号四楼
电话:7406175
帐号:西安市商业银行营业部
103-220150028-93
电话:(029)7293173
法人代表:
法人代表:
代理人:
代理人:
年月日
年月日
检测合同(范本)13
合同编号:__________
甲方:___________________________
乙方:___________________________
根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲方委托乙方对____________人工挖孔桩进行超声波检测,经协商一致,签订本合同。
一、甲方委托乙方对____________________人工挖孔桩进行超声波检测,检测报告提供的技术资料应包括桩身结构的完整性、判别桩身存在缺陷的性质及位置。
二、包干单价:_________________元/米,完工后,按甲方确认的实际完成工程量进行结算。
三、乙方必须按国家有关文件、标准和规定进行操作和检测,对其检测质量负责,并在现场检测结束后___________________日内提交检测正式报告一式_________________份。
四、提交检测正式报告后________________日内,甲方一次性支付完工程款。
五、甲方的责任:
1.严格按照国家建设部技术规范、标准、要求进行施工;
2.为乙方现场鉴定提供条件,负责提供220V 交流电源及引至检测桩位附近,便于乙方顺利开展工作;
3.按合同规定支付技术鉴定费。
六、乙方的责任:
1.乙方应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程测试,按本合同规定的时间提交正式的鉴定报告,并对鉴定报告内容负责;
2.因检测结果无效造成重大经济损失或工程事故时,乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的检测费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金为实际损失的_______%。
3.在施工期间乙方必须教育好工人,搞好防火安全、文明施工及卫生工作。在施工期间乙方做好安全措施,一切安全责任由乙方负责;
4.在现场工作的乙方人员,应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度,承担对有关资料的保密义务。
七、技术情报和资料的保密:
乙方有责任承担对该工程相关资料的保密义务。如乙方不切实履行保密义务,须赔偿甲方因此所受一切损失(本条款不因合同变更、解除、终止而失效)。
八、违约责任:
1.由于乙方原因造成鉴定结果无效,不能满足技术要求时,其返工鉴定费由乙方承担。
2.由于乙方原因未按合同规定时间(日期)提交检验报告,每超一日,应减收鉴定费的__________%,逾期超过____________日,甲方有权解除合同,并有权要求乙方支付本合同总价款_________%的赔偿金。
九、争议解决办法:
在本合同执行的过程中发生争议时,双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的,双方同意按以下第_________种方式解决:
1.向武汉仲裁委员会提请仲裁;
2.依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效,一式__________份,双方各执_______份,具同等法律效力,有未详事宜,双方协商解决。
甲方:______________ 乙方:______________
甲方代表:__________ 乙方代表:__________
签约日期:__________年_________月________日
检测合同(范本)14
甲方:
乙方:
甲方委托乙方对其建设防城港市北港永久安置住宅区进行外窗三性及玻璃节能检测,根据《中华人民共和国合同法》的规定,特签订本协议如下,甲乙双方必须严格执行。
一、 检测依据
1、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-20_);
2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-20_);
3、“关于转发建设部发布国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》公告的通知”(桂建管
4、“关于加强建筑施工阶段执行建筑节能强制性标准管理的通知” (桂建管[20_]26号);
5、“关于进一步加强民用建筑节能工程质量监管的通知” (桂建科[20_]36号);
6、设计要求。
二、 检测内容、数量及相关费用、支付方式
1、 检测费用按桂建质检协字[20_]第003号文规定的收费标准下浮5%后执行。
2、 检测费金额为:
3、 检测费用的支付:本合同签订后一周内甲方先支付检测费的60%,余款提交检测报告后一周内支付。
三、 甲方责任
1、 负责提供检测所需的试样、设计图纸及计算书等技术资料。
2、 按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。
四、 乙方责任
1、 按国家现行有关规范、规程、标准进行检测,按时提供真实、客观的检测报告。
2、 在甲方送样且满足相应项目的检测条件后
3、 乙方对检测报告本身的真实性、合法性负责,如因乙方检测报告的结论错误给甲方造成损失的,由乙方承担相应的赔偿责任。
五、 本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,具有同等效力。
六、 本合同自双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
检测合同(范本)15
甲方委托人:乙方检测机构:
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致,签订本合同。
第一条、工程概况
工程名称:工程地址:建设单位:监理单位:施工单位:
第二条、检测项目
甲方委托乙方检测的检测项目包括以打“√”为准
□建筑材料检测□主体结构工程检测
建筑节能检测□空气检测
具体的检测项目为:建筑节能热工检测。
第三条、检测费用的核算与支付
1、工程量为**房楼,计**个单体,检测费用按省检测统一收费标准**元/栋的*折计费,共计金额**元。
2、合同价款支付方式为乙方提交检测报告后由甲方一次性付清。
第四条、检测报告的交付
一乙方交付检测报告一式三份,并对其准确性和可靠性负责。当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时,可另行约定。
二报告由甲方自行来实验室提取。
第五条、违约责任
一因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的,甲方应当承担相应的经济损失,并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。
二检测项目属于现场检测的,乙方应在检测活动前3日通知甲方,甲方按照通知的日期配合乙方进场开展检测活动。因乙方未履行义务而造成甲方无法按时完成进度的,乙方应当承担相应的经济损失,并赔偿由此给甲方造成的损失。
第六条、其他约定事项
一本合同严格按《中华人民共和国合同法》执行,如有争议及改变内容,需经双方协商后解决,如通过诉讼解决,依法向**市人民法院提起诉讼。
二本合同签字之日起7个工作日检测完毕并提供合格的检测报告。
第七条、附则
本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份。双方签字盖章后即生效。
甲方公章:_________
乙方公章:_________
法定代表人签字:_________
法定代表人签字:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【检测合同】相关文章:
检测员聘用劳动合同01-02
消防安全检测合同范本02-24
工程检测委托合同范本02-16
合作检测协议04-28
隧道检测实习心得01-13
检测工作个人总结05-02
质量检测工作简历范文01-22
怎样全面检测系统的漏洞01-30
检测员工作报告02-07
怎么检测电脑蓝屏原因02-27