施工合同书（精选19篇）
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，人们运用到合同的场合不断增多，它可以保护民事法律关系。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编精心整理的施工合同书，欢迎阅读与收藏。
施工合同书 1
建设单位（甲方）：___
施工单位（乙方）：___
根据_市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。
一、工程名称：_____。
二、施工地点及范围：本工程位于___，绿地总面积为_平方米。
三、工程内容
1．乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收；
2．绿地深翻_厘米，加工_厘米（包括土地平整、造地形等）；
3．工程竣工后，乙方必须养护_年（落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算）；
4．施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；
5．种植质量应根据_市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。
四、工程造价：工程总造价为人民币_元整，一次性包干。
五、付款方式
1．第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的`50％；
2．第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25％；
3．第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20％；
4．余款待_年养护期满、合格后一次性付清。
六、施工期限：本工程自_年_月_日至_年_月_日竣工。
七、甲方委托___，乙方指派___负责施工现场的管理协调工。
八、其他约定___。
九、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，图纸预算各_份。
甲方（盖章）：
法定代表人（签字）：___
_年_月_日
签订地点：
乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：___
_年_月_日
签订地点：
施工合同书 2
发包单位：公司(以下简称甲方)
承包单位：__公司 (以下简称乙方)
甲方委托乙方承担公司部分环境景观绿化工程的施工。甲、乙双方本着互相协作，紧密配合的原则，订立本施工意向合同。
一、 工程概况
1、 工程名称：公司院内环境景观绿化工程
2、 工程地点：市县路号
3、 工程承包方式：包工、包料、护成活、包工期、保质量、保安全
二、 工程价款
1、 合同价款：经甲乙双方协商，本工程承包范围内合同价款暂定为万 元整，竣工后据实结算。
2、 合同价款涵盖内容为：
(1) 绿化包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、护等全部内容。
(2) 绿化土方平整及换、填土，渣土外运由甲方及监理工程师到现场测量后，方可外运。
三、施工工期
1、本工程计开工时间 年 月 日。
2、本工程预计完工时间 年 月 日。
3、如遇不可抗剂因素和自然灾害，或甲方原因，影响施工，经甲方签证后可顺延工期。
4、因乙方原因拖延工期，按每拖延一天，乙方应向甲方交违约金人民币 元。甲方可从乙方的工程款内扣付。
四、工程支付
苗木栽植完毕，余款在养护期满，验收合格并移交甲方完毕后全部付清。
五、工程质量
1、所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;
2、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责;
3、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负;
4、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。
5、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木24个月，其间发生的费用由乙方负担。
六、甲方责任
1、监督检查工程质量、进度、负责施工过程、设计变更等的签证。
2、协调好各专业与绿化施工之间的关系。
3、工程竣工后组织工程验收，并按合同约定审定竣工结算。
4、按合同约定支付工程款。
七、乙方责任
1、按甲方审定的设计图纸、工程量清单及国家有关园林绿化施工技术规范进行施工。
2、现场施工中，如有设计及品种修改，需接甲方书面变更通知单后实施。
3、乙方需办理好施工的`一切相关手续，服从当地政府主管部门的监督和管理，费用自理。
4、已竣工工程未交付甲方之前，负责已完工工程的保护工作。
5、施工应服从甲方及监理统一管理及协调。从甲方指定的水电接驳点接驳，施工用水、电费用由乙方承担。
6、合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定的内容、通知以及设计变更等规定由乙方完成工作)，如乙方未能完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用从乙方当期工程款中扣除，影响工期的责任由乙方负责。
7、施工中由于乙方施工原因发生的安全事故，概由乙方负责。
8、施工中乙方应注意对施工现场已有的建筑物及地下、地上市政配套设施及电缆沟进行保护，如因乙方原因造成的损失及严重后果，概由乙方负责赔偿，并承担一切责任。
9、乙方未经甲方书面同意，不得将本工程转让或分包其他单位，否则甲方有权终止合同。
10、全部工程完工后，乙方负责清运绿化所产生的垃圾，做到工完场清。
八、材料的供应
1、工程所需的苗木由乙方自行采购，到现场后，必须经甲方检查，确认符合设计，并得到甲方签字认可后，才能栽种。
2、乙方所购苗木必须是新鲜、树杆挺直、树形好、植株健壮。枝叶茂盛丰满，无病症现象。
3、工种所用材料，必须先向甲方提供样品及各种资料，经甲方检查，确认符合设计要求后，才能进场。进场后，必须及时向甲方报验，经检查合格后，才能施工。
九、工程质量检查验收
1、施工质量等级验收评定执行当地《园林绿化工程质量检验评定标准》有关规定，本园林绿化工程施工质量要求能满足上部苗木正常成活为质量标准，其园林绿化标准达到预期设计的效果。因乙方施工原因造成的苗木枯死，乙方无条件重植。
2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家和本市的有关规定，向甲方提供竣工图四套，电子文档一套，甲方代表收到相关的资料后，组织有关部门验收，并在验收后的14天内给予批准或提出整改意见，乙方按要求整改并承担由自身原因造成的相应损失。
3、乙方每道工序都应向甲方报验，经甲方检查、签证后才能施工下道工序。
十、违约
1、违约的处理：合同双方的任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。
2、违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应顺延;乙方违约，工期不得顺延。
3、违约金的标准：合同履行中任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约造成的损失，除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款3%的违约金。
十一、养护
1、乙方派人负责对本工程进行为期两年的养护工作。
2、乙方应向甲方递交两年养护期的《绿化工程养护计划书》。
3、如乙方派人养护苗木工作不力，造成苗木枯死，乙方应补种。
4、因死亡而重新更换的苗木，需经过________年的养护后予以确认。
十二、未尽事宜，双方另行协商解决，本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成时可向____市仲裁机构申请仲裁，仲裁结果为最终结果。
十三、本合同一式四份，双方各执两份，均具同等法律效力，双方法定代表人签字盖章后可生效，养护期满付清尾款后自行失效
甲方（盖章）：_______________
乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________
乙方代表签名：___________________
地址：_______________________
地址：___________________________
电话：_______________________
电话：___________________________
传真：_______________________
传真：___________________________
日期：______年______月_____日
日期：_______年_______月_______日
施工合同书 3
甲方： 项目部
乙方： 劳务专业工程有限公司
工程名称：
根据国家法律法规及有关文件规定精神，为维护甲乙双方利益，确保本工程安全生产、文明施工达到国家标准要求，经双方协商一致确定签订本合同书，共双方共同遵守。
一、工程名称：
二、承包内容：乙方承包甲方 工程。
三、甲方职责：
1、甲方对乙方在本工程的施工范围内，履行安全监管检查和管理职责。
2、甲方发现乙方成员有未成年童工或与《建筑法》相违背的人员即进行清除，并做出罚款处理。
3、甲方要对乙方进行安全教育，讲解企业安全生产方针、政策、法规，条理等，并与乙方签定安全技术交底，同时检查乙方交底落实情况。
4、甲方应提供安全措施及各种安全防护用品、用具，否则，乙方有权拒绝施工，并报安全监督机关。
四、乙方职责：
1、乙方进场必须接受三级安全教育，施工操作人员必须持证上岗。
2、乙方必须建立安全保证体系，选出专职安全人员，由甲方统一管理。
3、乙方对甲方提出的安全隐患必须按“三定”进行整改，确保安全施工。
4、乙方进场必须佩带安全帽。不得擅自拆除安全防护用品、用具，否则追究其相关责任。
5、乙方有权拒绝违章指挥。
6、乙方严格按照施工现场的文明施工，做到工完料镜，活完场清。
7、乙方必须服从甲方指挥，有安全隐患必须立即通知甲方。
8、如果乙方因乙方操作或违反规定出现失误或造成损失由乙方负责。
五、奖罚标准：
1、甲方对乙方在施工中安全工作有突出贡献及能认真遵守安全生产、文明施工，并无事故，视其工作情况，奖100-500元。
2、乙方进入施工现场的工作人员不带安全帽罚20元/人次。
3、在工地内打架斗殴罚款100-500元/人次。
4、偷盗公共财务发现一次罚款500-1000元/人次。
5、乙方对所使用的`机械设备进行保管维修，由于责任心不墙或失职所造成设备损坏罚款100元/人次，一次责任由乙方承担，并照价赔偿。
6、保持伙房及生活区卫生，排出值日表，每日打扫，如经工地项目部检查不合格，罚款500元，限期整改。
7、对一切违反工地管理规章的行为进行严肃处理，通报并对乙方责任人进行罚款1000-2000元。
甲方负责人：
乙方负责人：
年 月 日
年 月 日
施工合同书 4
发包方(全称)：
承包方(全称)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况：黑石头第二中学新教学楼前球场外侧地面面积约1600平方米需进行维修维护。工程内容包括路基平整、地面浇筑等，概算约为15.2万元。
二、合同工期：工程在 年 月 日前完工。
三、质量要求及奖惩措施：
1、确保合格(由学校校务会成员及教师代表验收)，必须做到安全生产，文明施工。
2、水泥混凝土地面建设标准，质量目标合格。①水泥混凝土标号C25标号，20㎝毛石垫层，不低于10cm混泥土浇灌，3㎝水泥抹面。②施工中的主要材料应进行各项物理性能指标试验，其中粗骨料必须采用碎石，并符合国家有关标准规定，根据材料各项指标和水泥的实际标号，选择最佳配合比，不合格材料不得进场施工。混凝土铺筑后按施工规范要求养护;混凝土地面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害，且符合规范和工艺要求。
3、奖惩措施：承包方必须严格按有关规范、标准施工，确保工程质量。工程质量未达到合格必须无条件返工，承担返工损失，保质期为二周年。
四、工程承包方式：包工包料，竣工工程结算以承包价为基础，其承包单价为单价为95元/平方米;工程量按实结算。
五、付款方式：学校生均公用经费划拨到账报账后首付90%;暂扣10%作为工程质保金，质保金在质保期满后1月内付清。
六、承包方向发包方提供履约担保，担保方式为：履约保证金贰万元，履约保证金在工程验收合格后退回。
七、奖罚措施：
1、工程在 年 月 日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罚100元。
2、承包方必须接受发包方的监督员监督，接受整改意见。
八、安全责任：
1、施工前由发包方负责清理好在施工范围内的.不安全因素;施工期间有关政策处理纠纷由发包方负责。
2、承包方施工期间做好安全保险等相关手续，若由承包方引起的发生人身安全事故，一切责任和经济补偿均由承包方负责。
九、该工程质量保修责任与义务按国务院20__年1月20日颁发的《建筑工程质量管理条例》等有关法规执行。
十、本合同一式三份，承包方、发包方各执一份、报账时一份。
十一、合同从签订之日起生效
发包方：(公章)
承包方：
年 月 日
施工合同书 5
发包单位：_______________
承包单位：_______________
乙方根据甲方设计的防水要求和技术要求规定，按国家施工规范，在保证质量的前提下进行施工，为了使工程顺利进行，在条件具备的基础上结合本工程实际情况，经双方同意的情况下，特订立本合同，本合同根据《中华人民共和国民法典》与《建筑安装工程承包条例》规定，此合同受法律保护，双方当事人必须全面履行本合同规定的`义务，望双方共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程范围：基本以预算范围面积平方米进行施工，施工后以实际面积实做预算。
四、施工标准：
五、工程造价：结算本工程款项由承包人工费及材料组成，并按以上总额收取国家规定的有关费率，乙方包工包了，每平方米
六、付款方式：自本合同签字后，甲方在工程总造价________元，以预算总造价的%付给乙方，计人民币________元，尚余%在施工中付________%，待工程结束后付________%，验收合格后，按实际面积一次付清。
七、工程日期：合同签订后，乙方________自________月________日开工至除雨天大风和资金不到位的情况下，造成误工，不能正常施工的，否则中途不能无故停工。
八、安全条例：乙方施工人员应遵守甲方的有关规章制度和治安条例，但甲方必须交代清楚，乙方在施工过程如发生疾病、工伤、由乙方自理，甲方应发扬人道主义精神，协助乙方抢救工作。
九、甲方要协助乙方提供施工及住宿方便条件，在施工中，如甲方给乙方造成施工障碍，使乙方不能施工，其损失由甲方负责。
十、保修期限：乙方工程竣工后，按《国家保修法》规定保修，保修期为年，保修期中如出现施工质量问题，乙方应自带材料随叫随到，免费维修。如有建筑沉裂及人为损坏乙方概不负责。
十一、其它：本合同一式份，甲方执份，乙方执份。
甲方：_________
法定代表人：_________
_________年____月____日
乙方：_________
法定代表人：_________
_________年____月____日
施工合同书 6
甲方：________________
身份证号码：________________
联系电话：________________。
乙方：________________
身份证号码：________________
联系电话：________________。
甲、乙双方经友好洽谈协商：甲方决定将内外墙粉刷工程包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律法规，特制定本合同，以便共同遵守。
第一条：工程概况：
1、工程地址：________________;
2、施工内容：________内墙涂料粉刷面积约：________外墙涂料粉刷面积约：________
3、使用颜色号：________。
4、工程承包方式：________;
5、工期：自________月________日至________月________日完工;共计：________天。以验收检查为准，两天顺延。
第二条：工程款项：
本工程内墙面积：________平方米，单价：________元/平方;外墙面积：________平方米，单价：________元/平方;门板面积：________平方米，单价：________元/平方;冲洗面积：________平方米，单价：________元/平方。(此单价不含税金)
第三条：付款方式：
本合同签定后，甲方在乙方开工天内付完工程总款项的%;施工后再付工程总款项的`%。经甲方验收合格并测量工程量后算出工程款，甲方承诺：年月日前结算清工程的余款。
第四条：质量要求：
1、工程验收标准，根据甲方要求;
2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认增加的费用，应另签订补充合同。
第五条：双方的责任：
甲方负责现场内的水、电、路通畅。本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签定之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
施工合同书 7
发包方（以下称甲方）：_____________________
承包方（以下称乙方）：_____________________
根据有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：_____________________。
二、工程地点：_____________________。
三、承包方式：_____________________。
第二条工程期限
合同工期总日历天数_______天。
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_______元/组（一组24块电池板）。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方_______日内支付相关工程费用.
第四条甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的'责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任
1、如_______月_______日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的_______%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则
本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，自双方代表签字。
甲方：_________________
乙方：_____________________
代表：_________________
代表：_____________________
_______年_____月_____日
_______年_____月_____日
施工合同书 8
甲方：____________
乙方：____________
为了强化_________工程管理，确保工程质量，加快施工进度，法库县_________（全称以下简称甲方）将____________工程，承包给_________（全称，以下简称乙方）施工，经双方协商订立如下合同并共同信守。
一、工程名称：____________新建工程
二、工程内容及工程量：_____________________.
三、工程总造价：大写（￥__________________元）
四、工程质量标准：乙方应按甲方提供的_________施工设计图纸进行施工，施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到：合格品。
五、约定施工工期：20__年___月___日20__年___月___日六、工程款结算方式：甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。（扣10%质量保证金，无质量问题到期返还）
七、资金来源：省、市、县村级活动场所建设资金。
八、甲乙双方责任：甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细核对甲方提供的'所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题，应及时与甲方取得联系，解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工，环境保护措施，促进和谐社会发展，履行安全生产职责，建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题，均由乙方负责。
九、质保期（一年）此工程质保期___年（_________年___月______日均由乙方负责。
十、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
甲方：____________
乙方：____________
日期：____________
日期：____________
施工合同书 9
发包单位：___________(以下简称甲方)、
施工单位：___________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等，自愿，公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：___________华煜办公楼装饰工程
二、工程地点：___________岳阳市新路口
三、工程项目内容：___________外墙装饰、室内装饰、暖通、洁具、照明灯具，精装修设计由承包人负责并发包人承担设计费用，以包工包料的形式承包给该协议承包人。
四、工程期限
本工程自年______月______日至年______月______日完工。
五、工程造价为人民币：_工程按《20__年消耗定额》取费，不下浮。按湘建价406号文件计价。工程主材按市场价格报价。人工工资按岳阳市最新调差文件调差(施工期间)。
六、付款方式
1、合同签订后乙方材料到场，甲方根据乙方工程材料进场到位的材料，付款70%材料款。
2、开工后，甲方按每月月进度支付乙方工程量的80%(合格工程)，即80%工程款;竣工验收，付承包人总工程造价的97%，余款作为质量保修金(法定保修期满后付清)
七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。
八、工程施工
1、乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。
2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份。
3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。
4、乙方应了解遵守甲方管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的.损坏，由施工方负责。
5、如因乙方不遵守甲方管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。
2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。
3、装饰工程质量保修一年。
十、工程验收
由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任
任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。
十二、备注
本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。
甲方单位(盖章)：________
代表人：__________________
乙方单位(盖章)：________
代表人：__________________
日期：____________________
签订合同地点：____________
施工合同书 10
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
为美化_____环境，适应开发需要，____绿化改造工程由乙方负责，现双方就相关事宜达成如下协议：
一、工程期限：自20__年8月20日至20__年9月28日
二、养护期：自竣工验收后一年
三、工程地点及内容：______
四、工程造价及结算方式：
(1)工程竣工验收合格后按实结算。
(2)付款方式：
1、竣工验收合格后付总工程款的60%。余款工程养护期结束甲方验收合格后一次性付清;
2、必须到__地税局作项目登记;
3、工程发票必须到__地税局代开或者提供由__地税局盖章确认的'税款缴入__金库的完税证明。
五、安全施工：施工单位应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必须的安全防护措施，施工过程中产生的垃圾需及时清运，如乙方在施工过程中有安全事故发生，甲方不负任何责任，一 切经济费用均由乙方负担。
六、本合同一式五份，甲方三份，乙方两份，经由双方签字盖章后生效，合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
代表(签字)：
代表(签字)：
日期： 年 月 日
施工合同书 11
甲方：
乙方：
黑龙江省__农场有限责任公司将香兰农场场六路二米桥及三米桥重建工程发包给 施工。为明确双方责任、义务和经济利益，保证工程质量，经双方协商达成一致，签订本合同。
第一条：工程概况
一、工程名称：__农场场六路二米桥及三米桥重建工程
二、工程地点：__农场六大队
三、工程内容： 二、三米桥旧桥拆除、浆砌石桥台、钢筋制安、浆砌石护坡、混凝土桥面及三米桥跌水、围堰等。（详见承包工程量清单及项目表）
四、工期：20__年8月15日开工；
20__年10月15日竣工。
第二条：承包方式
一、承包方式：双方商定乙方包工、包料。单价承包。
1、各分部、分项工程承包单价、工程量及预算工程总价款，附合同后。
2、施工中工程量增、减，均以监理工程师或甲方代表签证为准。
3、设计变更及合同中未出现的工程项目，甲、乙双方按现行规定商定单价。
二、包工期：确保按合同工期交付使用，具体施工进度由乙方自行安排，确保工期内的施工安全。
三、包工程质量：工程质量达到合格标准，并按国家的有关规定对工程质量负相应责任。
第三条：工程价款拨付
一、乙方进场施工后五日内甲方向乙方预付工程款，即甲、乙双方商定的预算工程总造价的20%作为乙方备料和施工费，以保证工程顺利施工。
二、工程进度款，乙方每月向甲方提供进度报表，经甲方代表或监理签字确认后，按实际计量向乙方拨款。
三、工程竣工并经甲方验收合格后，一个月内支付完成工程总价的95%，预留5%作为质量保证金。
第四条：技术、物资供应
1、甲方提供施工图纸并将轴线及高程控制点等资料交付乙方，并组织设计单位进行技术交底。
2、工程所需材料由乙方自行采购。工程所需材料质量、规格、标准均应符合设计要求。
第五条：竣工验收与保修
1、根据施工图、设计说明书及国家颁布的《建筑安装施工竣工规范》进行验收，确保工程质量。
2、工程竣工后一个月内乙方提交竣工决算，竣工验收时按规定提交竣工图和全套竣工验收资料。
3、本工程保修期为一年，从签发工程移交证书之日起计算。保修期内，由于乙方施工原因造成的质量问题，由乙方负责无偿维修，工程保修期满，运行未出现质量问题并满足设计要求后，质保金一次支付给乙方。在质保期内，如果由于乙方原因，出现工程质量问题，质保金作为工程保修费使用，质保金不足以抵扣保修费时，超出部分由乙方承担。
第六条：双方责任
一、甲方责任
1、开工前，甲方需及时协调解决施工中出现的'有关问题，将动力电接到构造物施工地点，保证施工顺利进行。由于甲方原因造成工期延误，由甲方负责，并对乙方造成的损失负有赔偿责任，赔偿数额按实际损失计算。
2、及时拨付工程款，及时办理隐蔽工程与竣工验收，及时办理工程结算。
3、甲方派驻工地代表对工程质量、工程进度、建筑材料质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间工程验收签证，解决应由甲方解决的问题。
4、派驻的监理工程师，负责检查、监督指导乙方施工组织、工程进度、质量控制、安全措施、环境保护等施工过程和内容。监理人员发现施工质量、工艺、建筑材料等质量问题，有权责令乙方进行改正，直到达到质量标准要求为止。二、乙方责任：
1、按照工程设计要求，技术标准和合同约定，根据工程特点和施工条件，本着精简高效的原则编制施工措施计划、月份工程进度计划及质量安全生产控制等施工措施，确保工程顺利施工。及时提供月报表，及时办理工程结算，及时竣工工程决算。
2、按工程设计要求做好建筑材料和设备的采购、供应和管理，保证所采购的建筑材料和设备有检验合格报告、出厂合格证书等相关的技术质量资料。同时按要求做好施工原始记录，质量检测和试验等工作。
3、按施工技术标准、施工规范及设计施工图要求施工，确保工程质量、确保工期、确保安全生产、文明施工、工完场清、保护环境，在施工过程中出现的安全生产事故，由乙方承担一切责任。由于乙方原因造成工期延误，由乙方负责，并对甲方造成的损失负有赔偿责任，赔偿数额按实际损失量计算。若由于不可抗力因素导致的工期延误，则不在赔偿范围之内，且工期相应顺延。
4、接受监理工程师和甲方驻工地代表的检查监督。
第七条：附则
一、本合同未尽事宜，双方协商解决。
二、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
三、本合同签字盖章后生效。
甲方：
代表：
乙方：
代表：
二0__年_月_日
施工合同书 12
发 包 方： （以下简称甲方）
承 包 方： （以下简称乙方）
甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：
第一条 工程概况
工程名称：教授新村箱变工程
工程地点： 科技学院教授新村
工程内容： 教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。
承包形式：总承包， 包工包料，交钥匙工程
（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线
工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）
第二条 工程总价
合同总价为（RMB）：100万元整 含税（大写 壹佰万 元整）， 以最终决算价格结算。
第三条 付款方式
1、 双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,（大写 肆拾万元整）；
2、 设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币） 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整)
3、 工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000元整(大写 壹拾万元整)
4、 双方盖章后合同开始生效。
第四条 合同范围
1、 合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）
2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；
3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。
第五条 甲方职责
1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。
2、 保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付；
3、 供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电；
4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;
5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。
第六条 乙方职责
1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成；
2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电；
3、 协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续；
4、 自柜体到厂日起履行保固条款；
5、 开具本合同价上的'工程发票。
第七条 技术规范
按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。
第八条 工程日期
1、 本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。
2、 甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；
第九条 解约
1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；
第十条
合同编号：
2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。
保固条款
自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。
任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。
本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人（签章）：
法定代表人（签章）：
委托代理人（签章）：
委托代理人（签章）：
单位地址：
单位地址：
账 号：
账 号：
合同签订时间：
合同签订时间：
费用计算表
建设单位：
其他项目费用
措施项目费用
施工合同书 13
甲方：____________
乙方：____________
为建设好农村道路，按时、按质、按量完成做水泥路任务，经甲乙双方代表协商，达成如下同条款：
一、工程座落：
二、该工程包工包料，每公里______元，预计做水泥路长约公里，路做完工后，按实际验收丈量为准付款。
三、工程质量路宽4米，厚18公分，路混泥土为C25。
四、该工程定______年______月______日开始动工，完工时间定______年______月______日完工（时间一个月）。
五、付款方式：本合同签订之时四方预付30%现金给乙方备料，进场等费用，在施工过程中四方按乙方所做路进度付50%现金，工程完工后结算时，验收后一个月内付清20%工程款。
六、甲方负责处理现场路面一切障碍物，保证乙方顺利施工。
七、甲方负责水、电到工地，乙方负责水、电费。
八、违约责任：甲方如有违约造成乙方停工，就施工的有关规定处理，乙方如不按时完工，按施工有关规定处理。
九、工程完工后，乙方通知甲方验收，甲方必须在三天内派人验收，超出三天后不验收就等于该工程合格。
十、本合同一式五份，本合同经甲乙双方代表签名，任何一方都不得反悔，否则违者要负一切法律责任。
甲方：____________
乙方：____________
代表人：____________
代表人：____________
______年______月______日
施工合同书 14
甲方：_______________________
乙方：_______________________
根据《中华人民共和国合同法》，《建设工程质量管理条例》并结合本工程的具体情况，经双方协商达成如下协议，以便双方共同遵守履行。
第一条 工程名称 ______________基地房屋建设。
第二条 工程地点 _________省_____________县。
第三条 工程量 按实际工程结束后计算。
第四条 承包双方 施工方包工包料，单价：______元每平方米。本单位在合同执行过程中不做任何调整，单价综合包括了完成本工程量人工、材料（运费、周转、加工），小型机具，安全文明施工等各项费用。
第五条 付款方法 待工程竣工验收合格后，甲方在六个月内分期（竣工后首付20%，后续在六个月之内）付清工程款；如竣工验收不合格，达不到甲方验收标准，不予以结算，并不对乙方支付任何费用。
第六条 质量标准及保修： 按国家有关条例、规范施工。因人为和自然不可抗拒的外界因素造成的破坏，不在质保范围内。保修期________年。
第七条 在保修期内，活动房出现质量问题，直甲方通知乙方起____日内到达现场并修缮完毕。 如乙方未按照甲方通知时间内修理，影响甲方使用及安全的，甲方有权租用其他劳务队伍对活动房出现的质量问题进行修缮，期间所发生的劳务用工、材料等费用均由乙方承担，并在乙方交纳的质保金中扣留。
第八条 主要内容： 屋面、墙面板制作安装，连接槽、铝合金窗、防盗门的制作安装缆风绳的.安装等。
第九条 具体要求：
第十条 甲方责任： 负责乙方施工中的水、电、路三通。因甲方变动施工地点，给乙方带来的损失，均由甲方承担。
第十一条 乙方责任： 确保工程质量和施工安全，严格按照《彩钢房》相关施工规范施工，并承担一切施工中的安全责任。
第十二条 本协议在执行过程中如有争议，双方本着友好的原则协商解决： _______________________________________________________________________________。
第十三条 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，待双方签字盖章后生效。
甲方：_______________
________年____月____日
乙方：__________________
________年____月____日
施工合同书 15
发包人(简称甲方)：____________
承包人(简称乙方)：____________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律法规，在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，就‘________市________区________村________号________、________家私房三楼加盖’工程施工事项，签订本合同。
第一条工程概况和造价
1、甲方需加盖的住房系合法拥有，且加盖手续合法。甲方承诺有权对该住房进行改建，由此而产生的一切后果由甲方承担责任。
2、三楼上，前面扩建面积____________平方米，后面整改瓦面________平方米，一至三楼的铁楼梯。前房屋最高处________米，低处________米，后房屋瓦面整理。
3、承包方式：以乙方承包施工的方式承包。
4、工程总价款(人工费)为____________元整、 ￥:____________。
5、 “总价款”是甲乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额，在一般情况下，竣工结算的上下增减幅度在没有项目变更的情况下不超过预算价的5%。
合同签订生效后，如变更施工内容，这部分的工程款应当按实计算。
6、工期：自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工，工期____天。
第二条工程价款及结算：
工程竣工后现金结算，先付________，剩余________做质量保证金，三个月后无质量问题一并结清。
第三条施工配合
1、甲方工作：
(1)在装饰施工前，向施工所在地的物业管理企业申报登记。
(2)甲方应在开工前三日向乙方提供施工所需的水、电等必备条件。
(3)做好施工中因临时占用公用部位操作而影响邻里关系等协调工作。
(4)工程开工前，甲方应将房屋分户钥匙交乙方保管。
(5)甲方应告知施工所在地的.物业管理企业有关物业管理的规定，以便乙方遵守执行。
2、乙方工作：
(1)在开工前检查水、电、燃气、管道、楼(地)面、墙面，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。
(2)早上七时前及晚上七时后不得进行有噪音的施工作业。
(3)乙方负责清运施工中产生的垃圾，并按照物业管理企业指定的地点堆放。
(4)乙方在施工过程中，负责自身施工安全，若因乙方不慎出现安全事故，甲方概不负责。
3、由于甲方原因造成在施工中大量增加施工项目、变更施工内容、装饰材料及设备的，甲方应及时和乙方协商相应顺延工期。
第四条合同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款____%赔偿，解除本合同。
第五条附则
1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
2、本合同签订后，工程不得转包。
3、本合同一式____份，甲乙双方各执一份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
甲方(签章)：____________
乙方(签章)：____________
委托代理人：____________
委托代理人：____________
身份证号码：____________
身份证号码：____________
电话：________________
电话：____________
签订时间：________年____月____日
签订地点：________________
施工合同书 16
建设单位：________有限公司，施工单位：________
发包人：________（全称）承包人（全称）：________
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程内容：办公室水电工程（含灯具），厕所隔断，办公室隔断（夹心泡沫板隔断、1.5c厚钢化玻璃隔断），门窗工程（玻璃推拉门、夹心板门）厨房灶台，地胶铺装
二、工程承包范围承包范围：
一：二层装修范围：
1、地面铺设地胶；
2、室内隔墙采用平板型夹心泡沫板（镀锌钢管立柱）；
3、隔墙门采用平板型夹心泡沫板材料（门框采用镀锌钢管门框）；
4、房间水电线路布置（含灯具、电线采用线槽铺设明装、厕所安装2个盥洗盆）；
5、空调孔位钻孔及用电线路铺设；
6、厕所用水改装；
二：三层、四层装修范围：
1、客厅内玻璃隔断（玻璃为1.5厚钢化玻璃），玻璃门采用推拉门；
2、厕所内隔断（含门）；
3、空调孔位钻孔及用电线路铺设；
4、各房间用电线路改装（根据甲方要求重新布置，含灯具、重新布置线路采用线槽明装，厕所安装两个盥洗盆）；
5、厕所用水改装；
三：五层层装修范围：
1、厨房灶台制作安装；
2、抽油烟机安装（设备由甲方购买）
3、各房间用电线路改装（根据甲方要求重新布置，含灯具、重新布置线路采用线槽明装，厕所安装两个盥洗盆）；
4、空调孔位钻孔及用电线路铺设；
5、厕所内隔断（含门）；
6、露台增加木门一道，上边采用木工板封闭。
四：卫生清理费。
三、合同工期合同工期总日历天数________天。
四、质量标准工程质量标准：符合国家现行质量验收标准及甲方提供的图纸要求。
五、合同价款本工程实行总价包干肆万元整（40000.00元），由乙方包工包料。
六、工期要求本工程工期要求为15天，若乙方拖延一天处罚合同金额5%，
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期6个月内承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、安全施工
1、安全防护1．1承包人必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》。本工程所涉及的安全防护均由承包人负责（不另行计费），由于安全保护措施不当而造成的`人员伤亡事故，由承包人自行承担。
十、合同价款与支付
1、合同价款及调整1．1本工程结算方式为合同包干结算制；
2、本工程中所有分项均包含材料费、人工费、机械费、税收，管理费、安全措施费、利润，不在进行其他费用调整。
十一、工程量确认
1、承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：时间为7天。
2、工程款支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：工程竣工后____日内付至完成工程款
发包人：________）承
包人：________
法定代表人：________（签字）
法定代表人：________（签字）
_____年____月________日
________年____月________日
施工合同书 17
甲方：
乙方：
甲乙双方经友好协商，关于甲方使用乙方机械设备的有关事宜，达成一致意见，签订本合同如下：
一、 施工设备名称：规格、型号及数量。
二、 施工期限。
使用期限自 年 月 日至年 月 日止。
三、 施工标准和结算方式。
施工费用每月 元，(含税价)以每月计量款下来结清上月费用，工程完工不满一月按每月费用除以30天计算，接到退场通知后 14 天之内费用结算完毕。
四、 驾驶员配备。
乙方必须按甲方要求，配备熟练操作手 1 名，应持证上岗，其工资由乙方承担，但在施工期内，乙方的驾驶员由甲方管理，甲方有权指挥和调派，甲方负责驾驶员的食宿。
五、 机械的维护和保管。
乙方机械在甲方工地正常的维修和保养工作其他费用由乙方负责，乙方正常的维护和保养应不影响工地施工。离开工地修理扣除相应天数的台班费。
六、 燃料费用的承担。
机械燃油(柴油)由甲方提供，其他油料由乙方负责。
七、 双方责任与义务。
甲方负责做好安全和技术方面的交底工作。施工期间机械的安全问题
乙方车主或司机应严格按照操作规程施工，严禁野蛮施工和违规作业，杜绝安全事故发生，同时做好机械的`集中停放，防止被盗被抢。作业时，甲方配备必要的配合人员，对机械进行合理调配，按章指挥，确保人机安全。
八、 特别约定。
1、乙方必须按操作规范，安全合理地使用机械。
2、如乙方所配驾驶员不服从甲方正常的工作调派，甲方有权要求乙方更换驾驶员，如乙方操作不当，引起材料浪费，甲方有权要求乙方赔偿。
3、非经甲方书面许可，已方不得将机械转给他人使用或为他人进行作业，如乙方擅自转借或指派驾驶员为他人作业，经甲方现场管理人员确认后，罚款 元。
九、 违约责任。
1、因乙方机械状态或性能不能达到正常要求，导致甲方无法正常使用机械的，乙方应按每天 元标准赔偿甲方停工损失。
2、甲方未能按期付款，则对所拖欠的租金按逾期一天万分之的标准支付违约金。
十、 合同的生效。
本合同经双方签字盖章生效，合同一经签订，任何一方不得反悔。
十一、争议解决。
合同履行中如发生争议，由双方友好协商解决，协商不成时，由当地市仲裁委员会协调解决。
十二、本合同一式两份。甲乙双方各执一份，未尽事宜双方协商解决。
甲 方：
乙 方：
法定代表：
法定代表：
委托代理人：
委托代理人：
日 期：
日 期：
施工合同书 18
甲方(委托方)：_______________________(以下简称甲方)
乙方(施工方)：_______________________(以下简称乙方)
为规范住宅装饰装修施工，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《浙江省城镇住宅装修管理办法》以及其他有关法律、法规规定的原则，结合工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、工程概况
1、甲乙双方的条件：
甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并取得房产管理部门颁发的住宅装修资质证书的单位或取得上岗证书的个体工匠。
2、装修施工地点：_________________________________________。
3、建筑面积_________平方米。
4、装饰施工内容：按设计图纸施工。
5、承包方式：__________________________________________。
6、工期：工程期限______天，从_____年____月____日开工，到______年____月____日竣工。
二、工程造价及结算方式
1、总工程款人民币(大写)_________________________按照工程更改联系单决算。
2、合同签订后，甲方向乙方支付总工程款30%计______元。木工进场前甲方向乙方支付总工程款的40%计______元。木工结束油漆进场前，支付总工程款20%，余款在工程验收合格三天内付清。
三、施工准备及双方的义务
(一)甲方工作
1、甲方开工前，应向所在地房产管理部门或物业管理单位登记备案确需改变房屋结构和合作性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和回固方案，经房产部门核准后，领取住宅装修许可证。
2、甲方应在开工前______天，向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电等设备，并说明使用注意事项。
3、做好施工中临时性公用部位操作以及产生邻里关系等行为的协调工作。
4、指派___________为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。
(二)乙方工作
1、对甲方进行图纸或做法说明现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定。
2、指派__________为乙方代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3、未经甲方同意和所在地房产部门或物业管理单位批准，不得随意改变房屋结构和使用性质。
4、严格执行有关施工现场的规定，不得扰民及污染环境。
四、材料和供应
1、甲方提供的`材料
本工程甲方负责采购的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理手续。如甲方供应材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，经书面认可，可继续使用，由此造成的一切后果，责任由甲方承担。
2、乙方提供的材料
乙方提供的材料，均应得到甲方认可。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料的双倍补偿给甲方。
乙方提供的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工作造成的损失由乙方负责。
五、安全生产和防火要求
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道的畅道、合格。乙方施工中采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及邻里居民的安全，防止相邻的住户的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生。如上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿;属乙方责任的，乙方负责赔偿。
六、施工内容及工期变更
在施工过程中，甲方提出设计修改意见或增减工程项目时，必须提前与乙方联系，在签订《工程项目联系单》后，方能进行项目的施工，由此造成的费用增减或工期改变持由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方自负;给乙方造成损失的，甲方应给乙方赔偿。
七、工程质量及竣工验收方式
1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《浙江省住宅装修工程施工质量行业规范》为质量评定验收标准。
2、由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
3、由于乙方造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
4、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续具体参照《工程质量验收单》，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予书面认可。
5、工程竣工后，乙方应及时通知甲方自接到验收通知五日内进行验收。
八、违约责任
1、本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同规定的各项条款，不得自己变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%作为违约金，并承担因此造成的其他经济损失。
2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工费用每天100元，如每延期一天付款，支付未付款的_____%为违约金。
3、由于乙方原因造成逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付______元。
4、甲方未办理任何手续，要求乙方改变房屋结构和使用性质，由此造成事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。
九、工程保修
工程保修二年。保修期从竣工验收签章之日算起。
十、纠纷处理
本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。若协商不成，可向家装协会、消费者或所在房地产管理部门投诉。当事人也可按下列____种方式处理。
(1)提交东阳市仲裁委员会仲裁
(2)依法向人民法院起诉
十一、其它约定事项
十二、本合同一式二份，具有同等法律效力。本合同自签定之日起实行生效。
甲方：
乙方：
姓名(签名)：
单位名称(盖章)
地址：
委托人：
电话：
电话：
日期：
日期：
施工合同书 19
甲方：
乙方：
甲方愿将____零星工程以包工的方式承包给乙方，经双方充分协商一致，达成如下协议：
一、承包内容：_____________________
二、承包价格：承包价格参考《现代城零星项目价目表》。___________________
三、结算方式：乙方施工完毕验收合格7天后方可结算。
四、付款方式：所有工程完成验收合格后一次性结清承包价款。
五、质量要求：必须按甲方提供的施工图、甲方要求的建筑工程规范和要求施工，必须达到建筑工程质量验收标准。如因工艺问题造成的返工，一切工费由乙方负责。
六、工期要求：工程总工期为 天，即施工时段为________年____月____日至________年____月____日，工期包括雨天在内，每延迟一天按贰佰元进行处罚。
七、其他要求
1.施工期间，坚决杜绝一切安全事故发生，所有安全事故无论大小，概由乙方负责。
2.施工期间，乙方必须服从甲方相关技术人员的`现场指导和监督，不得以任何借口无理取闹，拒绝施工。
3.乙方若无故擅自停工，甲方有权终止合同，前面工程所发生的费用甲方概不负责，合同另签他人。
4.乙方在施工过程中应严格遵守国家各项法律规定，遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度，爱护甲方财物，维护甲方利益，服从甲方的领导、管理。乙方在施工中因违章作业，违反劳动纪律，发生人身伤亡事故，概由乙方自己负责。
5.工程竣工后由甲方验收质量检查，并签字付款。
八、本合同一式二份，甲方乙方各执一份。自签字之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
【施工合同书】相关文章：
施工安全合同书03-21
装饰施工合同书03-22
建房施工合同书04-21
建筑施工合同书04-19
绿化施工合同书04-19
施工合同书（精选20篇）01-11
施工合同书15篇02-07
农村建房施工合同书02-08
施工合同书(15篇)03-02