- 相关推荐
烟草施工合同
随着法律观念的日渐普及,合同的地位越来越不容忽视,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么一份详细的合同要怎么写呢?以下是小编为大家收集的烟草施工合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
烟草施工合同1
甲方:
乙方:
甲乙双方在充分协商的基础上,本着自愿互利、权益平等的原则,签订合同,以资双方共同遵守执行。
一、工程地址:
二、工程内容:
三、工程造价为每立方米人民币 ,工程总量为 立方米,工程总造价为人民币 (最终结算以实际工程量为准)。
四、施工时间:日至日完工,因其他原因影响工期顺延何时施工电话通知。
五、质量要求:容重 KG/M,平整度±1CM,阻燃为离火3秒自熄,其他按国家标准执行。
六、付款方式:合同签订后,付工程总款10%的订金,开工时人员、料、机械到工地,先付工程款总额的 % ,施工到工程总量的 %时,再付总价款的 %,施工到工程总量的 %时,再付总价款的 %,完工验收合格付 %,留 % 作为质保金,质保金壹年内付清。
七、甲方的责任与义务:
1、向乙方提供三相电源至施工现场,及承担当地有关方面对乙方的各种收费,同时负责保证乙方人员、设备安全。
2、协助乙方做好施工现场的安全保卫及防火工作。
3、派出工地代表,对工程进度、质量、安全措施进行监督检查,并按工程可分部位进行验收实行签字制度,如未及时验收或未经验收擅自动用或使用则视为工程质量合格。
4、因甲方的责任造成乙方停工误工期顺延,甲方应付乙方因此造成停工误工损失。损失计算方法为:每延误壹天按工程总价款的 %计算。
八、乙方的责任与义务:
1、在施工期间,除因乙方原因造成的失火损失,其余均由甲方承担。
2、乙方应按合同规定的时间完工和交付。若无因不可抗拒原因逾期完工和交付,应承担造成甲方的'经济损失。
3、乙方在施工中必须做到安全、规范,凡本工程造成的乙方人员伤亡事故均由乙方负责。
九、工程质量及违约责任:
1、喷涂工程完工验收后,保修期为壹年,在保修期内因喷涂而造成的脱落、裂纹由乙方负责保修。
2、由于建筑结构造成的墙面脱落、裂纹和气密层与墙面两层皮造成的脱落、裂纹由甲方负责。
3、违约责任:乙方不能按时交验工程,每迟延壹天,赔偿甲方本合同总造价的 %的经济损失,甲方不能按时间向乙方支付工程款时,除施工工期顺延外,乙方可随时撤离工地或每迟延支付壹天赔偿乙方本合同总造价的 %的经济损失。甲乙双方发生纠纷协商解决,协商不成向原告方驻地法院起诉,依法解决。
十、本合同经甲乙双方签字盖章后生效,一式两份,双方各持一份,双方对本合同的补充及修正协议经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
甲方单位(章): 乙方单位(章):
甲方代表: 乙方代表:
单位名称: 单位名称:
开户行: 开户行一:
帐号: 帐号:
单位地址: 单位地址:
电话: 电话:
传真: 传真:
年 月 日
烟草施工合同2
甲方:
乙方:
为了很好地维护甲乙双方的共同利益,甲方将所施工路段 沥青混凝土路面工程 承包给乙方施工,经甲乙双方共同协商,达成如下协议,望甲乙双方共同遵守。
一、 承包方式
本项目实行包工包料的形式。
施工范围
施工位置及长度按甲方指定位置进行施工。施工完毕后按实际摊铺面积进行结算。
二、单价及付款方式:
1、单价:
沥青混凝土铺筑厚度4~5cm,中粒式
按每平方米60元进行工程量结算,
2、付款方式:
甲方预付沥青款叁拾万元整(300000.00元)给乙方,工程完工后,剩余尾款甲方一周内一次性付清。
三、 质量要求
1、 乙方按照合同协议要求保证沥青混凝土铺筑厚度,如因沥青面
层翻砂等原因造成返工或维修费用由乙方自行承担。
2、 若因甲方路基填方压实度及填料问题造成沥青面层下沉及网裂,造成损失由甲方承担,乙方不负任何责任。
四、 违约责任
工程完工,若甲方不按照合同协议要求及时支付工程尾款,超过合同规定日期,则视为违约,违约金按每日500元进行计算。
五、 未尽事宜
1、 未未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。
2、 本合同协议书一式贰份,甲乙双方各执壹份。甲乙双方签字后生效。
甲方:
乙方:
日期:
烟草施工合同3
发包方(甲方):_________________
承包方(乙方):_________________
兹有乙方现承包甲方发包的工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。
一、工程概况:_________________
1、工程名称:_________________
2、工程地点:_________________
3、承包内容:_________________
4、承包范围:_________________
5、承包方式:_________________
6、质量要求:_________________GB50210-20__《建筑装饰装修工程质量验收规范》
7、工期要求:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
二、甲方工作:
1、甲方指派为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。
2、负责向乙方提供临时水电。
三、乙方工作:
1、乙方为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。
2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的'成品保护工作由乙方负责。
3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。
四、关于质量的约定:
1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范(GB50210-20__、GB50303-20__、GB50242-20__、GB50327-20__等)作为本工程的质量评定验收标准。
2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。
五、关于工期的约定:
1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。
2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。
甲方: ___________
乙方: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
【烟草施工合同】相关文章:
烟草买卖合同02-03
标准烟草买卖合同02-18
烟草买卖合同范本01-19
施工的合同11-25
烟草农业论文:当代烟草循环农业探究论文02-25
烟草公司报告01-22
施工合作合同01-12
施工合同精选范本03-16
承包施工合同01-04