工程水电安装合同14篇
在当今不断发展的世界,合同起到的作用越来越大,签订合同也是最有效的法律依据之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编为大家整理的工程水电安装合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
工程水电安装合同 篇1
发包单位:xxxx工程项目部(以下简称:甲方)
承包人: (以下简称:乙方)
为落实岗位责任,保证工程质量、工期与安全生产,双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平的原则双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程内容:xxxx工程水电安装工程;
二、工程承包方式:双包性质,包工包料、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格(确保优良)。
三、承包范围:
1.本工程施工图纸中的全部水电安装工程。
2.所有与水电有关的穿墙洞口、板面洞口线管和水管、电箱和线盒的预埋和洞口的封堵。洞口封堵必须在装饰工程施工时全部完成且达到装饰验收标准。
3.乙方必须义务配合甲方分包的其它工程的班组施工。
4.上级主管部门至工地安全文明检查的一切准备工作和隐患整改工作。
四、合同工期:
1.乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利完成。本合同约定本工程总工期为:甲方与建设单位签订的合同工期天数提前35天完成。
2.乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调正作业人数和其它资源。
五、质量标准:
1.为确保工程质量和施工进度,乙方必须交于甲方保证金叁拾万圆整。(保证金于主体封顶后无息退还 ,于竣工验收后无息退还 。)
2.工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织项目部、和施工班组进行现场实测验收。
3.工程质量保修期和工程质量保证金根据甲方与建设单位签订的'合同要求执行。
六、安全文明施工
1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定,所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求,材料应堆放整齐,不得破坏密目网,安排一至两人专门从事清扫整齐工作,若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款,甲方均从乙工程款中扣除。
2.安全方面
乙方要做好施工人员的安全教育培训工作,签好安全合同,所有乙方施工人员自费办好暂住证,带好身份证,违者不得上工地施工,严禁使用童工。不得在工地赌博酗酒,施工中按照安全操作规程要求施工,严禁野蛮施工,进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带,违者从严罚款100元/人次,所有施工中造成的安全事故,一切经济损失全部由乙方负责,与甲方概不相关。
七、合同价款及结算方式:
本工程约定合同价款和结算方式为:根据甲方与建设单位签订的主合同中的合同价款和结算方式执行。(包含税金、管理费)
八、甲、乙的权利和义务:
1.乙方在组织施工中必须根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,,要按图施工,不得随意变更设计。要求全部工程达到合格标准。施工用电乙方必须安装电度计量表。当乙方拒绝执行甲方或业主(或监理)的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时,甲方有权解除本分包合同,更换分包队伍,因此而造成的经济损失由乙方承担。
3.对乙方施工人员不遵守项目部规章制度,不服从甲方管理人员的管理,对甲方造成不良影响的,甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。并且每次处罚人民币20xx元。
4.乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度,服从甲方现场管理人员的管理,在施工期中不得打架斗殴,凡因打架斗殴引起的后果均有乙方承担,并对当事人处以一万元的罚款,由乙方代交,在乙方工程款中扣除。
5.乙方所有水电预留必须一次性到位,如有出现后凿的(设计变更除外),每处罚款20xx元。
6.水电安装必须与土建同步施工,乙方无任何理由延误钢筋工班组、泥工班组、粉刷工班组的施工工期。乙方必须无条件服从甲方安排的主体结构砼的每次浇筑日期。若乙方延误甲方各部位结构和装饰施工时,甲方有权安排作业人员进场水电安装施工,其发生的人工、材料费用甲方将以双倍的价款在乙方工程款中扣除。并且每次处罚人民币伍仟元。
7.乙方全体员工必须树立产品保护意识(包括工地其他单位产品),对产品必须采取相应保护措施,在工程竣工验收前,乙方承担产品保护责任。
8.乙方在施工中不得介绍其他班组进行转包或中途停工以任何理由加价,否则甲方将有权收回施工协议,重新安排施工班组,乙方此前完成的工程量计价按50%结算,并承担由此产生的一切损失。
九、合同生效:
1.本合同自甲已双方签字或盖章后生效,工程保修期满,双方结清工程款项后失效。
2.本合同一式四份,甲、已双方各执二份。
3.本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
乙方:
日期:
工程水电安装合同 篇2
总承包方: (以下简称甲方)
分包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定,确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同,工程招标文件、招标答疑等条款的前提下,结合本工程具体情况,经双方协商,就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工,达成如下协议。
第一条工程概况
一、工程名称:杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程
二、工程地点:杭州余杭区余杭镇太炎路
三、分包工程内容及范围:水电、消防、暖通等的.所有设备安装工程,招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。
第二条安装工程分包方式,包工包料、包安全文明标化,材料自行采购,招标文件要求指定产品规定采购进入。
第三条工程施工期限
一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划,商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工,开工日期以20__年3月1日为准。
二、涉及分包工程内容延误工期,发包人(建设单位)签证,工期相应顺延。由于分包方自身原因,造成工期延误,一切责任由分包单位承担。
三、如总包方自身的原因造成未能按期完工,分包单位工期相应顺延,与分包单位无关,一切责任由总包单位承担。
第四条工程质量
一、根据总包合同要求及投标书承诺,本工程质量要求必须达到合格等级,并确保验收通过。
二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。
三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准,分包方必须无条件返工。直至合格,并承担由此而产生的一切费用。
四、
分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工,安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求,确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工,经总包方提出后,分包方仍不整改,影响了合同要求的质量等级的评定,总包方有权单方面终止合同。
第五条工程款支付结算
一、
工程费用取费标准:按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数,交总包方10%的管理费,临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装,以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。
二、
工程款的支付方法:每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方,分包方的工程款支付方法与总包方同步进行,工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求;整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%;余款5%作为工程保修金(不计息)。
第六条双方职责
一、总包方职责
1、向发包人领取施工技术经济文件,及时向发包人收取工程款。
2、确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。
3、按本合同规定及时向分包方支付工程款。
4、在接到分包方结算和交工验收资料后及时组织向发包人结算工程价款,并按本合同规定与分包结算工程款。
二、分包方职责
1、组织协调与安装工程有关各方面关系,组织质量、环境、安全、文明标化等各种审核,并组织有关部门的检查,直至验收合格为止。
2、本分包合同内容必须自行完成,自报月形象进度款,不得再转包分包。如擅自转包分包,总包方有权单方面终止本合同。
3、
分包方负责组织工程管理班子(分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必须上报总包方,班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方,并附上岗复印件),负责工程一切技术及管理工作,工人进场前必须将进场人员的花名册报总包方,特殊工种人员附上岗证复印件。
4、随时受总包方监督及指挥,外来合同工应“三证”齐全,并办理好暂住证等手续。
违约责任:
甲方未能按承包合同内规定履行,除竣工日期顺延外,补偿乙方由此而发生的经济损失,若因业主方原因造成工程停建、缓建或设计重大变更等,造成的停工损失,甲方不承担赔偿,甲方配合乙方向业主方申请补偿,甲方未能按合同约定日期支付工程款工资,甲乙双方未能达成延期付款协议,乙方可以停止施工,甲方承担违约责任,并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格,引起的返工、返修费用,包括材料费全部由乙方承担,使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方承担,在施工期间,乙方盲目施工,机械操作人员无证上岗,违反安全操作规定所发生的安全事故,由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中如果发生争议应协商解决,协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁,也可向当地人民法院起诉。
本合同一式四份,总承包方持二份,分包方二份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程水电安装合同 篇3
甲方:
身份证号码:
乙方:
身份证号码:
乙方为甲方在负责水电安装。甲乙双方按照平等、自愿的原则,经甲、乙双方认真协商,就本次水电安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款:
第一条:劳务(包工)施工范围
1、乙方根据甲方提供工程现有的水电安装及消防、弱电预埋工程设计图,乙方应严格按图组织施工。
2、乙方要确保工程合格,经过监理单位一次性验收合格。
3、甲方供应材料,按时抵达现场后,由乙方负责保管。
4、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入施工现场。
5、乙方如因施工原因需居住现场,日常用水、用电等必须注意安全。
第二条:承包劳务(包工)方式及付款方式
1、本工程依据劳务施工承包范围,乙方承包施工安装人工费,负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金),实际施工面积平方米,总工程款元。
2、付款方式:甲方按工程进度分 5 次付款,主体工程分3次付款,当乙方施工5楼平面时,甲方应立即支付乙方总包工费%,当乙方施工到9楼时,甲方应立即支付乙方总包工费%,当乙方施工到11楼时,甲方应立即支付乙方总包工费%。二次排管分2次付款,当乙方施工到6楼时甲方应立即支付乙方总包工费%,当乙方施工到11楼时甲方应立即支付乙方总包工费%,水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%,余款%作为质保金,如在质保期内出现施工问题,乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。质保期六个月到期后,如乙方未违约,甲方应该立即付清全部余款。
第三条:工程质量安全
1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。
2、在施工过程中,乙方应服从甲方的管理,安全文明施工,注意人身安全,如由乙方原因而引起的安全事故,由乙方自负,甲方不负责任。
第四条:甲、乙双方责任
(一)甲方责任:
1、甲方协调各方正常关系,负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的'损失由甲方负责)。
2、甲方提供良好的施工环境,如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调,甲方应积极组织协调。
(二)乙方责任:
1、提前及时向甲方提供材料采购情况,便于甲方及时采购材料。
2、在施工过程中满足设计质量要求的前提下,处处要为甲方节约材料,不得无故浪费,如因乙方安装质量问题导致的返工,由乙方负责,并赔偿甲方材料损失。
第五条:如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目,甲、乙双方协商增加人工费,其它未尽事宜,双方协商解决。
第六条:本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,存档一份,双方签字生效,具有同等法律效力。
第七条:补充事项
甲方签字:
乙方签字:
年 月 日
年 月 日
工程水电安装合同 篇4
发包方:______________(以下简称甲方):______________
承包方:______________(以下简称乙方):______________
甲方将电子科技商贸城工程项目的水电安装工程,以包工包料形式分包给乙
方施工,为确保工程质量、施工进度、安全文明施工,提高工作效率,约束双方行为,依照“合同法、建筑法、劳动法”有关规定,遵循公平、公正、诚信的原则,签订本合同共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:
______________电子科技商贸城
2、建设单位:
______________市______________村______________投资有限公司
3、总承包施工单位:______________建设有限公司
4、工程地点:
______________村八队一组
5、建设规模:
1.2亿元
一、乙方承包安装电子科技商贸城整个项目的防雷及水电安装工程。计价和收费标准:甲方按本省国家规范建筑工程定额,取高值结算给乙方。工程质量达到合格标准,并按甲方确认的施工图纸及施工方案进行施工。甲乙双方商定乙方按现行定额结算总造价下浮(23 %)乙方包工包料包60%材料票,下浮让利已包含安装工程所有资料的编制、管理费、配合费、税费及检测费。
1 、强电:(包括:控制开关、线路敷设、电缆电线敷设、开关面板、照明、插座安装及电话、电脑、电视线管敷设室内安装;室外线路部分接到总表等工程)按图纸所有的工程内容进行施工、调试、验收。
2 、弱电:(包括:电话、电脑、电视线管内穿线及面板安装)按图纸所有内容进行施工、调试、验收。
3、给排水:(包括:自来水供进水管、水表安装、厨房供排水、卫生间供排水、水龙头、排污管、空调排水管、雨水管、洗脸盆、座便器室内安装铺设、热水器上下水及控制线管、接至室外排污管、室外雨水管等上下水工程)施工、调试、验收、施工中所有管线开槽、水管开槽及开孔位如需补灰甲方未完成批灰的由甲方完成;另外甲方抹灰已完成的由乙方完成如乙方安装产生的孔洞由乙方自行填补并能达到防水要求。
二、乙方按甲方要求,并按设计图纸施工,要配合各工序科学施工,并为其他工序施工提供方便和便利。(双方应配合或服从甲方现场施工管理人员的管理,如果不听从现场管理人员的安排指挥,甲方有权终止合同),甲方提供施工人员所需的住宿和放材料仓库。水费电费由甲方负责。
三、施工安装期间,甲方负责提供充足的安装场地工作面,利用甲方外架安装外墙下水管,甲方不收取乙方的任何费用。乙方负责组织安装施工等,如果甲方未按以上条款提供支持使乙方未能按时完成工程量的,乙方不负任何责任。
四、乙方进入工地后,严格做好安全防范要求,人人做好安全工作。若有安全事故根据实际情况分清责任,谁的责任谁负责。
二、安全文明施工
包括按当地文明工地评比要求和甲方质量、环境、职业健康与安全贯标要求做到场地布置合理、整洁、美观,防护规范整齐,标识明确、警示明显、宣传得当,乙方负责配合挂设;不含甲方及建设单位的宣传内容、标识。
三、合同施工工期
1、合同工期:从20____年11月丄日至20___年12月19日。单栋总工期为750日历天。各节点工期由甲方及乙方代表根据各施工阶段进度要求制定,同为本合同工期约定的组成部分。
2、工期要求及其他约定
(1)因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害、非甲方原因的停电、停水造成停工每7天累计不足24小时的,经甲方签字认可,在不影响总工期的前提下,甲方必须对节点工期予以合理调整延后。
四、甲方责任
1、负责提供施工图纸4套,与本合同工作内容有关的标准图集由乙方自己负责。
2、甲方驻现场管理层代表为:屈俊辉,负责工程的统一指挥和协调,安排总体施工进度计划,组织工程质量检查和安全技术交底。
3、免费为乙方提供住宿及生产生活用水用电相关配套设施,乙方施工人员的保险由甲方负责。
4、负责按时审核乙方上报的进度报告和款项申请,及时核拨工程款。
5、在施工前及施工过程中对乙方人员的职业道德及技术素质进行考核,有不符合要求者,甲方有权随时辞退或要求调换人员。
6、监控乙方内部的工资、材料和机械款项的支付情况,对出现的劳资纠纷或材料机械款拖欠,甲方有权出面处理,在支付工程进度款时有权扣留相应的工程款优先发放给被拖欠劳务人员的工资,发生费用由乙主负责。监控乙方采购的材料的质量,如乙方采购经甲方审核不具备供应资质的供应商的材料或产品的,甲方有权要求乙方退场上述材料、产品。
五、乙方责任
1、乙方指定:阮文鑫为现场负责人,负责场全面管理协调工作。
2、组建与工程相适应的项目管理班子长驻现场进行管理,全面履行承包合同,对本承包合同范围内的工期、质量、安全向发包人负责;组建素质优良的'施工班组,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。
3、负责办理和提供进场人员的有关手续和个人档案资料,并承担其费用。
主要有:劳务及管理人员名单、1张寸照片、身份证复印件、专业技能岗位证、特殊工种作业证。办理手续过程中需要甲方协助的,甲方应予以配合。
4、遵守国家和甲方的各项规章制度,服从甲方的领导指挥、协调和监督,并按甲方的施工进度计划和成本控制要求组织施工。
5、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计、专项施工技术方案精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力物力,保证工期,加强安全教育,认真监督执行安全技术操作规程,严格遵守安全管理制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
6、建立健全质量安全检查制度,做好工人的安全教育,如存在安个隐患应及时处理并报告甲方。
7、根据施工组织设计总进度计划的要求,每月24日前提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按发包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的材料、劳动力安排计划。
8、按发包人统一规划堆放材料、机具,按工程标准化工地要求设置标牌、安全警示牌,搞好生活区的管理,做好自身责住区的治安保工作。
9、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合发包人办理交工验收。
10、甲方支付合同价款到位时:负责发放工人工资,工资按工人名单造表,发放时必须由本人签字,并在甲方指定的公告栏公示,如乙方不发放工人工资引起纠纷,责任由乙方承担。
11、工人进退场的各种费用由乙方自理(甲方原因引起的不正常进退场除外)
12、赶工期时应24小时安排轮班。
13、自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查:接受发包人随时检查其设备、材料保管和使用情况,以及操作人员的有效证件、持证上岗情况。
14、协调配合现场其它班组的施工工作,照顾全局。乙方负责人必须常驻现场。负责人有事离开现场时向甲方项目部项目经理请假。
15、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和己完工程部分的成品保护工作,发生损坏的,责任人要赔偿材料及工费,并接受甲方处罚。
16、承包人须服从甲方工程管理人员的合理指挥。
17、配合甲方做好材料实验的送检,配合甲方做好过程资料和竣工资料的收集整理工作。
六、质量标准及责任
1、乙方必须配备合格的技术人员负责施工管理,严格执行施工图纸的技术要求、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》、本工程必需达到质量评定合格。
2、乙方施工、安装完毕井经自检确认合格后,应通知甲方管理人员进行验收,如验收不合格,乙方必须无条件再次返工,直至符合质量验收要求为止。
七、安全文明要求及奖罚
1 、乙方应建立班前活动记录制度,做好新工人及本班组人员的安全教育工作,确保本班组人员熟悉本工种的安全技术操作规程及有关方面的安全知识,落实工人安全生产责任制。严格遵守《建筑安全施工生产禁令》和项目部质量安全文明施工管理等有关规定,随时接受各级主管部门的检查。认真执行安全技术交底,按有关安全规定施工。
2 、上班必须穿工作鞋、带安全帽(乙方自备)、佩带工作卡,违者每人每次每项罚款伍拾元(¥ 50.00元)。
3、严禁雇佣16岁以下童工及55岁以上,或不适合本工种作业的人员,否则一切责任均由责任方承担。
4、乙方应教育工人礼貌待人,严禁工人在工地赌博、吵架、斗殴,如发生打架事件每人每次罚款贰佰元(¥200.00元/次),三人及以上参加打群架的每人每次罚款壹仟元(¥ 1000.00元/次)及以上罚款,在乙方进度款中扣除。情节严重的扭送公安机关处理。
5、乙方必须教育工人爱护公物,不得有破坏工地财物、建筑成果及盗窃事件的发生,如有违反者,按其价值十倍处罚,情节严重的移交有关部门处理。
6、工人宿舍甲方有权管理,乙方不得携带小孩到工地或留宿无关人员。
八、工程验收和工程保修
1 、隐蔽工程在施工前后必须通知甲方拍摄照片记录,并在施工中要求分别制填有关的记录表,及时持表通知甲方,甲方接到通知后12小时内组织由甲方与驻地监理工程师参加的验收人员到场进行验收,验收合同并符合设计要求,签字同意后方能进行隐蔽或进入下一道工序的施工。
2、分项工程项目完工,乙方在自检合格后,通知甲方协同监理方进行验收检查,预验收检查后组织竣工验收,经验收不合格乙方应限时返工直至合格为止,费用由乙方承担。因返工造成工期延误的,按逾期完工承担违约责任。
3、保修期二年,从竣工验收合格之日起计算。
4、在工程保修期内,对承包范围内出现的各种质量问题,属乙方责任的,之方应该保证在接到通知后的48小时内赶到现场处理,费用由乙方承担,否则甲方有权自行处理,发生的相关费用经甲方确认后生效,并在保修金抵扣。保修金中不足抵扣的,不免除乙方的维修责任。
九、结算付款方式
1、履约保证:履约保证金¥ 800,000.00人民币,签订合同后乙方即交¥ 400,000.00人民币给甲方。乙方进场后15日内支付剩余¥ 400,000.00元人民币给甲方。履约保证金在乙方进场施工后,第五个月开始甲方返还¥250,000.00万人民币给乙方(无息)。次月十五日继续归¥ 250,000.00万人民币给乙方(无息)。如此类推直至还完履约金。甲方不能退回履约保证金时,甲方按每月按未归还履约金的2%违约金支付给乙方,直至付清本金和违约金才终止计算。
2、付款方式
(1)、预埋阶段分三个节点支付,地下室预埋完成支付50%进度款,裙楼预埋完成支付到上次进度款80%,施工完19层时支付预埋完成工程量总进度款的80%。
(2)、安装阶段次月支付上月完成工程量的80%(留置一个月款)。
工程水电安装合同 篇5
发包方:湖北嘉晟置业有限责任公司(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关法律法规、甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,就《嘉鱼国际大酒店》水电安装工程事宜,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:
4、工程范围和内容:根据甲方提供的图纸由乙方负责组织施工。
①强电部分:空调、电梯、变频水泵、消防加压泵等设备配电柜以外的全部动力电缆的.敷设安装;
②给排水部分:冷、热水供水系统,全部排水系统开洞、敷设安装;
③室内装饰装修部分:配电柜、配电箱、电缆敷设、开槽打孔布线、洁具、灯具、以及开关、插座安装(含室内家具上的开关、插座安装)等全部水电工程;
④施工队进场后如不按规范以及甲方要求施工将无条件清退出场,所造成的损失由乙方自行承担。
第二条工程期限
1、本工程合同总工期为,自________年________月________日开工;________年________月________日竣工。
2、乙方应按甲方要求合理安排进行安装施工,不得延误其它工种施工,配合甲方共同协调如遇到疑难问题,甲方配合乙方共同解决。
第三条工程人工费
乙方按所施工建筑物四周内墙实际总面积计算人工费,即15元/每平方米(已含室外工程量的人工费)
第四条施工质量
乙方必须按照国家现行《建筑水电安装施工规范》组织施工,施工质量必须达到国家、行业规定的《水电安装工程质量验收标准》在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作,绝对服从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。
第五条材料的领用、保管、及退库
乙方领用材料应办理领料审批签字手续,领出的材料由乙方负责保管,在隐蔽工程安装完未封闭前,甲方派员核对材料实际用量,如发现材料遗失,应由乙方负责赔偿,如发现材料质量不合格时,应立即退回仓库退换。所有施工用材料不得拿出工地,如有发现未经批准将材料拿出工地视为盗窃行为,罚款3000元以上,情节严重者将送交公安部门处理。单项工程施工完毕的成品、半成品由甲乙双方共同看护。
第六条安全事项
乙方施工人员进入施工现场应遵守工地安全管理制度,遵守工地的有关治安管理条例,树立安全第一的观念,严格遵守、执行《国家安全施工操作规程》严禁违章指挥、严禁违章操作。如乙方人员违反安全操作规程,造成安全事故,全部经济赔偿和法律责任由乙方负责。
第七条付款方式
乙方进场施工拾个工作日后,甲方适当付给乙方人员生活费,以后则按每月的工程进度75%申请进度款。工程竣工验收后甲方付乙方总工程量的95%工程款。余下的5%作为工程质保金,在一年后无施工质量问题,质保金一次性付清尾款。在质保期限内如发现质量问题,乙方接到甲方的通知后应立即进行修复。
第八条其它未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。
甲方代表:乙方代表:
________年________月________日
工程水电安装合同 篇6
工程名称:
工程
工程编号:
合同编号:
日期:
发包单位:(以下简称甲方)
承包单位:(以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商,由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的
第一条:承包方式
采取甲方驻现场项目部统一管理,乙方组建施工队伍,包质量、包工期、包安全文明施工的方式进行承包。
第二条:承包内容及承包价格
1、承包内容:按甲方提供的施工图纸及变更内容施工,主要有:
1) 5层以上给水立管安装(改装)。 2)排水管道改装或安装。 3)卫生间给排水管道安装4)其他零星增加工程。
2、承包价格:包工不包料,人工单价执行附表一价格(附表一附后),按实际完成工程量结算。
3、管道开孔应用机械开孔,不应采用大锤凿打方式,以免造成楼面钢筋混凝土松动。
4、所有管道穿墙、穿板孔洞安装完成后修补完好;有防水要求的孔洞必须先清理清洗干净。
第三条:付款方式
每次结算按项目部统计完成后的工程量付80%的费用,全部合同工程量完工,经甲方验收合格后一个月内支付至工程款的95%;剩余5%工程款作为保修金,保修期为六个月,保修期满后如无质量问题一个月内付清所有工程费用。若因进度或质量原因跟不上被甲方辞退、或者乙方自行离场均只按实做工程量的80%结算。
第四条:材料供应与管理
本工程所用材料由甲方负责供应至施工现场,乙方领用时点数验收使用,对质量不合要求的可以拒绝收货,但材料一经验收,即视为可满足工程使用要求。
乙方在施工中应精心组织,仔细计划,避免材料浪费,并对所领用材料妥善保管使用,超过或丢失均由乙方负责向甲方赔偿。
管道施工时要根据材料尺寸长短搭配,下料尺寸准确,减少材料损耗和施工废料。
严禁工人偷盗、偷卖公司任何材料,一旦发现,处以被盗材料价格的10倍罚款。做好现场的成品、
半成品保护工作,对因乙方造成的损坏由乙方负责,并按现场项目部成品保护制度进行处罚。
第五条:工程工期
一、合同工期:
开工日期:20xx年07月20日竣工日期:20xx年12月20日
二、工期控制计划:
按照甲方项目部编制的工程进度计划配合装修工程执行。
乙方必须按照甲方编制的施工进度计划组织足够的人员进行施工,并接受业主代表及其委派的监理公司对进度的检查督促。
第六条:工程质量执行标准及检验验收
按图纸设计要求和现行施工规范规定进行控制。
本工程质量要求为:合格。
乙方在施工过程中达不到约定标准,甲方可随时要求乙方停工和返工或罚款警告,停工和拆除、返工费用由乙方承担并承担甲方材料费用。
验收不合格,甲方限定的时间内整改合格后重新验收,如因乙方原因造成隐蔽不合格遭业主罚款的,由乙方承担。
第七条:安全及文明施工
乙方必须确保施工期内无任何重大安全事故,轻伤事故率控制在2人以内,并保证达到文明工地。当现场发生工伤事故时应马上进行治疗,防止事故的扩大;相关人员应及时做好现场的保护,经甲方专职安全员根据事故发生的情况进行分析后做出相应的处理、整改意见。统一由公司代买工伤保险,在总工程款中扣除1%作为保险费,其保险公司赔偿金全归乙方所有。每次工伤事故超出保险公司赔偿
对违规操作而发生2次及以上工伤事故的班组,甲方有权将其清退出场,并对乙方承包者处以1000~3000元罚款。
第八条:双方责任
(一)甲方工作:
1、向乙方提供工程所需的施工图纸一套;
2、 提供工程所需的技术资料,并及时发放到乙方;
3、负责现场的管理工作,全面组织安排各施工班组参与施工,协调好乙方与其他各班组配合工作;
4、协助乙方作好工伤事故的'调查和提出事故隐患整改意见、措施,确定事故处理方式;
5、对乙方的文明施工工作进行检查,符合要求后予以确认;
6、及时将所有材料提前供至施工现场,并按总平面规划堆放整齐;
7、甲方可以随时制止正在执行中的违规操作和存在安全隐患的工作并及时安排有关班组进行整改;
8、根据施工要求将各水源、电源引至各主要用水、电部位,乙方根据需要再自行连接
(二)乙方工作:
1、严格执行现场的有关规章制度,服从施工现场项目部的工作安排;
2、根据施工图纸、有关图纸修改内容及有关标准规范,合理组织、调配相关技术水平的人数参与施工
3、各施工项目必须经乙方技术人员验收合格后才能报到甲方检查、组织验收;
4、施工机械如电焊机、冲击钻、钢管开槽开孔机和劳动保护用品、用具等费用均由乙方承担。
5、乙方必须对工人经常性地进行安全教育,做好班前安全活动教育,对施工工作进行监督检查,发现隐患时及时消除;全体工人应自觉遵守安全操作规程不得违章操作,且有权拒绝任何人要求的违章作业。
6、凡患高血压、心脏病、癫痫病者不得参与工程的施工。
7、乙方必须按照甲方整体规划搞好现场文明施工,所有领用材料均应按不同型号、用途堆放整齐,施工现场每天下班前做到材料排列、堆码规范,并将作业层垃圾运至工地指定地点堆放,不得到处乱堆乱扔。
第九条:违约责任
甲方:赔偿乙方因此而产生的所有费用;
乙方:未按甲方要求及本合同规定的,甲方根据所产生的违约程度提出警告、罚款、清理出场并只按所做工程量的80%结算,要求赔偿所有损失费用。竣工验收时,质量验收不符合要求的乙方赔偿50%业主罚款。
第十条:本合同与合同有关的协商同意的附件具有同等效力。
第十一条:本合同经双方代表签字(加盖公章)之日起生效,合同双方权力、义务终止时失效
第十二条:本合同壹式貳份,双方各执正本壹份,所有涂改无效。
发包单位:东莞市富民荣达置业有限公司
承包人(单位):
身份证号码:
通讯地址:
通讯地址:
电话号码:
电话号码:
法定代表人:
代理人:
代理人:
年 月 日
年 月 日
工程水电安装合同 篇7
发 包 单 位:(甲方)
承 包 人: (乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条、工程概况:
工程名称:x市和顺花苑工程水电安装(以下简称:本工程)
工程内容:强电、弱电:按施工图完成所有施工程任务,室内所有施工预埋管、穿线安装、调试完毕,且配电箱主线需预埋管至室外1.5米。(弱电包括通讯、宽带、电视、智能等)
防雷:包括防雷接地,等电位联接,电源进户箱做重复接地等。 给水、消防:按施工图完成所有给水、消防工程任务。
雨水:按施工图完成所有雨水工程任务。
污水:按施工图完成所有污水工程任务,室外施工至红线外市政管道污水井。
施工现场条件:以现场实际情况为准;
施工部位:本合同约定乙方施工部位为:和顺花苑项目工程水电施工图及变更水电安装工程包含的内容。
第二条、工程承包方式、承包范围及承包内容:
㈠承包方式:乙方承包内容包括:人工、主材、辅材、施工机具、质量、进度、安全文明施工、工期、验收合格。
㈡承包范围:包括强电、消防、弱电、防雷等分项工程的预埋、安装,调试检测及验收合格工作;室内等所有一切给排水、室外落水和阳台排水及空调排水。验收合格以专业资质报告为准。
㈢承包的主要内容:见第一条第二款。
㈣甲方直接分包的其他专业工程,乙方需全力配合,协助完成。
第三条、合同工期:
㈠乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日历天;开工日期为: 年 月 日,竣工日期为: 年 月 日。
㈡乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源。
第四条、质量标准:
㈠适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):
① 建设强制性条文;
② 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;
③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20x;
④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20x; ⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ242-82);
⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242-82)
⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88);
⑧ 甲方制定的工程质量验收实施细则。
㈡工程质量必须达到国家建设工程质验收合格标准要求,符合建设设计与施工规范要求及甲方的施工图纸设计的要求。若工程质量验收为“不合格”,乙方承诺负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,承担全部的违约责任。
㈢工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工队组组织自检并报项项目部,项目部根据队组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理部,监理部根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工队组进行现场
㈣工程保修按建设部有关规定执行,保修期自竣工通过验收的工程质量认定签字之日起。(保修期2年)
第五条、文明工地、安全标化标准:
㈠遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定,所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求,材料堆放整齐,不得破坏密目网,安排一至两人专门从事清扫整齐工作,若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款,甲方均从应付乙方工程款中扣除。
㈡在施工中应做到精心策划、实施,乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害,均应由乙方承担全部责任。
第六条、合同价款、工程量的计量及结算方式:
㈠承包单价:承包工程综合单价按总建筑面积 126.67 元/㎡(含配合费、税金)包干,承包工程总价暂定 1927 万元。(详见合同附件一)
㈡工程量的计算:
⑴结算工程量以建筑施工图纸实际建筑面积为准;
⑵零星工程的工程量以“工日”为计算单位;
⑶工程量的确认及申报按甲方的相关制度执行。
㈢结算方式:工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为:
⑴结构预埋部分占本项目合同价的15%;
⑵墙体预埋部分占本项目合同价的15%;
⑶安装部分占本项目合同价的40%;
⑷调试验收部分占本项目合同价的25%,验收完后留5%质保金,保修期满后30天内付清。
㈣根据工程实际情况需要发生的工程变动,并由设计、建设方、监理书面签字为工程变更。变更量 按合同在20x元内不与增减。
第七条、违约保证金的'收取、支付及工程款的支付:
㈠为保证本工程质量、工期、安全文明施工目标的实现,签订本合同乙方须向甲方交纳100万元履约保证金,在合同签订后7天内全部交納。保证金返还:1、±0.000以下全部预埋完成后10天内返还全部保证金;如果甲方安排±0.000以下分期施工,则一期±0.000以下预埋完成后7天内(或开工后150天)返还50%全部保证金。如乙方不按时交纳履约保证金,则本合同不生效;如甲方不按时返还履约保证金,则按应返履约保证金总额的5/日计算滞纳金。
㈡工程款的支付严格按照第六条第三项执行。在每个结算节点,乙方办理好结算手续后,甲方在7天内支付工程款。
㈢工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经质监、消防、气象等相关部门及甲方验收合格后开始办理结算手续,甲乙双方在结算书上签字之日起30日内,甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在保修期满后(自工程竣工之日起计)30日内,甲方将余款(不计利息)一次性支付给乙方(如发生返修费用从中扣除)。
㈣若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担。
第八条、甲、乙的权利和义务:
㈠乙方在组织施工中必须坚持“百年大计,质量第一”的方针,要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准及更好;参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
㈡在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。 ㈢在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。
㈣乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收做好记录方能进行下一工序的施工。隐蔽工程由乙方自行检查验收,并做
好记录;重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加,乙方可自行检查验收,并应作好记录,甲方应予承认。如甲方以后提出检查时,检查结果不符合要求者,其检查费用由乙方负责,符合要求者,其检查费用由甲方负责。
㈤当乙方拒绝执行甲方(或监理)的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时,甲方有权解除本分包合同,更换分包队伍,因此而造成的经济损失由乙方承担。
㈥对乙方工作人员不遵守项目部规章制度,不服从甲方管理人员的管理,对甲方造成不良影响的,甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。
㈦乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度,服从甲方现场管理人员的管理,在施工期中不得打架斗殴,凡因打架斗殴引起的所有后果均有乙方承担,并对当事人处以一万元的罚款,如当事人支付困难,则由乙方代交,在工程款中扣除。
㈧乙方所有水电预留必须一次性到位,如有出现后凿的(设计变更除外),每处罚款1000元。
㈨乙方必须按照设计及施工规范要求施工,严禁偷工减料。乙方购买主要材料必须资料齐全,上报甲方、建设方及监理认可方可使用。
㈩乙方必须保证管理、施工人员的稳定性,节假日休息需经得甲方同意。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。
(十一)乙方全体员工必须树立产品保护意识(包括工地其他单位产品),对产品必须采取相应保护措施,在工程竣工验收前,乙方承担产品保护责任。
(十二)乙方负责在承包内容范围内甲方供应材料、设备的装车,卸车及搬运。
(十三)乙方负责本工程所有竣工资料及时完成。
第九条、施工管理规范
⑴建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-20x)。
⑵建筑施工安全检查标准(JGJ5920x)。
⑶建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。
⑷x市及总包单位建设工程现场文明施工管理规定。
第十条、合同生效:
1、本合同自甲已双方签字或盖章后生效,工程保修期满,双方结清工程款项后失效。
2、本合同一式四份,甲、已双方各执一份。
3、本合同为尽事宜,双方协商解决。
4、本合同订立时间: 年 月 日。
5、签订地点:
甲方: 乙方:
住所: 住所:
法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)
或委托代理人:(签字): 或委托代理人:(签字): 电话: 电话:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
签约日期: 年 月 日 签约日期: 年 月 日
工程水电安装合同 篇8
建设单位(甲方):______________________
施工单位(乙方):______________________
根据甲乙双方共同协商,甲方委托将工,为明确双方责任,分工协作、互相配合、按期完成工程任务,双方同意订立如下条款共同遵守:
一、工程地点:
二、承包项目范围:
1、承包范围:变压器SCB9-400KVA及电缆敷设安装工程、户外路面破复及夯实、高压电缆沟恢复、电缆保护管安装、变压器安装及检测、外线高压电力电缆敷设及检测、高压成套配电柜供应、安装、低压成套配电柜供应安装、配电房设备基础施工、等电位和防雷装置施工及检测、电缆终端头安装安装工程。详细内容见预算书(工程编号: ),经乙方盖章、签字为准。最终方案工程量以供电局意见为准。
2、预算书应作为附件附在合同后,该预算书还应经甲方确认,签字为准。
三、承包方式和工程造价:
1、本工程无预付款。包工包料大包干。即本工程包人工、包辅材、包机械、包运输、包二次搬运、包安装、包系统调试、包安全文明施工、包风险费用、包竣工资料、包验收、包工完场清、包报装、包图纸方案设计及审核等供电局一切费用,不再追加任何费用。
2、本工程根据国家有关定额收费标准及双方协定进行收费,工程合同定价(含税价)为人民币¥元,大写元整。最终能优惠的合同价(含税价)。
四、付款方式:
主设备进场后三天内,经甲方现场工程师签字认可。甲方支付工程款为合同总价的给乙方,即¥ ;工程完成并经供电部门验收合格通电后七天内,甲方支付工程款到合同总价的给乙方,即¥ ;质保金即¥,质保期满二年后七天内甲方一次性支付给乙方。
五、工程期限:
工程报装经东莞供电局审批后个工作日内完成安装工程及通电(雨天和特殊情况除外)。
六、工程验收标准:
适用本合同的国家标准、规范名称
(1) 《民用建筑电气设计规范》 (JCJ/T.16-92)
( 2 ) 《电气装置安装工程施工及验收规范》 (GBJ232-82)
(3) 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 (GBJ 45-82)
(4) 《建筑物防雷设计规范》 (GB50057-94)
(5) 《低压配电装置及线路设计规范》 (GBJ 54-83)
(6) 《民用建筑照明设计标准》 (GBJ 133-90)
(7) 《供配电系统设计规范》 (GB50052-95)
(8) 《低压配电设计规范》 (GB50054-95)
(9) 《电力工程电缆设计规范》 (GB50217-94)
本工程质量由甲方专业工程师和监理工程师检查验收和评定,当乙方对工程质量、数量验收评定有异议时,可申请工程主管质监部门确认。准,乙方应承担如下违约责任:工程质量不合格,乙方应按甲方要求恢复原状,并承担工程总价的以供电部门验收及通电为标准。
七、施工管理规范:
乙方在施工期间,必须遵守国家及地方相关管理法规,适用本合同的管理法规名称:
1、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)
2、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-86)
3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)
4、电业安全工作规程(DL409-91)
5、广东省建设工程现场文明施工管理办法
八、双方责任:
1、甲方权利和责任:
(1)甲方提供满足工程施工要求的合法报装资料,并按时按进度支付工程款项。
(2)委托专职现场代表( ),检查、监督工程质量;处理施工中的设计、变更,签订等工作。
(3) 提供必要的施工条件(如水、电及清理土建现场)。及完整的配电房(如电缆沟、土建、照明、门窗等)。
(4)自合同签订后四十日内提供配电房的土建工程(包括建房、电缆沟等设施),如配电房推迟,则工期顺延。
(5)如因甲方滞后支付工程款造成的停工待料延误工期,由甲方负责,工期顺延。
(6)、当乙方有下列行为之一的,甲方有权提出批评及限期整改要求,乙方仍不听劝阻影响工地正常施工及管理者,甲方有权终止合同,清理乙方出场,已完成的工程量按70﹪结算,给甲方造成损失的还应照价赔偿。
(1)质量达不到合同约定的质量标准;
(2)不严格按照安全文明施工的有关规定施工;
(3)拒不服从按照安全文明施工的有关规定施工;
(4)其他违约行为。
2、乙方权利和责任:
(1)负责工程质量,必须符合施工图纸及国家电力部门验收规范,保证施工质量并验收合格。
(2)查阅施工图纸,提出施工方案,按时完成工期。
(3)确保施工安全,并负安全责任。
(4)工程在质保期内,质量因乙方问题,由乙方无偿维护;如因甲方人为或其它因素造成质量问题,则由甲方自行负责,也可由乙方有偿维护。
(5)、质量保证期二年,产品终身跟踪服务。
(6)、负责承包的工程项目质量达到合同约定的质量标准,并负责该工程资料整理工作,属于乙方原因造成的质量问题,乙方必须立即停工,并返工达到标准和承担因此所发生的费用,若造成工期延误的乙方需承担违约责任;
(7)、负责承包范围内的严格执行安全文明施工的有关规定,并承担由于自身安全意识和措施不力造成事故的责任和发生的费用;
(8)、负责维护和保持现场清洁卫生,保证道路畅通,严格遵守政府有关部门和工地现场事故责任和发生的费用;
(9)、负责工完场清,在乙方承包范围内应清而未清的,如由甲方派人清理的所产生的费用由乙方承担;
(10)、.乙方在竣工验收后
(11)、乙方必须遵守《劳动法》规定,安排进场的员工必须购买工伤保险及意外保险;身体健康,有必要时进行体检,对患有慢性病和传染病的人员禁止进场,同时特种工种的要持证上岗,否则造成的后果由乙方自行承担
九、违约责任:
(1)甲乙双方必须严格遵守和履行本合同,若由于一方的过错,造成本合同不能履行或不能完全履行时,由过错方承担责任;如属双方过错,应根据实际情况,由双方分别承担各自应负的违约责任。
(2)甲方未全额付清合同款之前,本合同所述设备所有权仍属乙方。如工程竣工后甲方不能按合同约定支付工程款,乙方有权催收并应向甲方收取滞纳金,滞纳金按天计算,其标准为所欠款项的千分之一。
(3)、乙方在合同签订后,不得再对合同内容进行分包和转包,否则,甲方有权解除合同,乙方必须无条件退场,并承担由此给甲方造成的损失;
(4)、乙方在合同签订后,若自身原因无法履行合同内容,必须无条件退场,并承担由此给甲方造成的损失;
(5)、乙方必须按照投标文件和合同规定的`设备(产品)品牌和要求进货,否则,必须无条件按合同的约定更换,并承担由此给甲方造成的损失,甲方有权对乙方按合同规定的设备(产品)价款的10﹪进行罚款;
(6)、工期每延迟一天或竣工验收合格十天内乙方不能交齐竣工资料,甲方有权对乙方处于每天担合同标的30﹪的违约金,已完工的工程量按50﹪结算
(7)、违约方在接到索赔通知十天内给予批准或要求对方进一步补充理由和证据,如违约在十天内未予答复,视为认可该项索赔。
十、合同争议的解决方式:在执行合同的过程中如发生争议,双方可协商解决,协商解决不了的,任何一方可向合同履行地人民法院提起诉讼。
十一、补充协议
未尽事宜,双方可协商解决,或签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
十二、验收送电手续按东莞市供电局有关规定办理。
十三、本合同工程完工,经验收合格及付清全部工程款后,本合同终止,但保修条款继续有效。
十四、本公司拒收壹仟元以上现金及无抬头支票。
十五、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。
十六、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方:______________________乙方:_____________________
签订日期:______________________
工程水电安装合同 篇9
承包方: (简称乙方)
経双方协商,甲方将 水电安装 工程承包给乙方施工,为界定双方权利、义务和责任,根据国家相关法规和公平诚信原则,双方达成一致订立本合同。
一、施工总体要求:
确保工程既定质量等级达标;确保工期完工;确保施工现场安全文明规范,事故率为零;确保材料质量合格不超标;确保与其它工地、工种在施工中的协调配合,要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。
二、承包方式及承包范围:
1、承包方式: 包工
2、承包内容和范围:(1)本工程强电、给排水预埋工程;
(2)本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程;
(3)避雷针焊接和预埋;
(4)临时设施的水电。
三、计价与付款:
1、计价方式:按建筑面积 元/㎡包干价计算。
2、计价内容:人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地清理费等,甲方除包干价外不再承担其他任何费用。
3、付款方式:开工日期起,按实际施工人员每人10天支付基本生活费250元,余款在完工并验收合格后30日内付清。
四、施工质量要求:
乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工规范施工,确保工程质量达到合格 。服从甲方技术质量、安全人员的监督检查,抓好质量事前控制。
五、工期要求:从 年 月 日至 年 月 日。按土建施工进度完成承包的施工内容(包括配合临时水电安装),未按时完成的将每天罚款500元。施工过程中必须按甲方的施工进度表,配合相关工种进度衔接,若单方原因影响工程进度衔接必须承担每天20x元的罚款。如甲方原因影响工期,按影响天数顺延。
六、乙方的义务和责任:
1、在施工中要服从甲方管理人员的生产指挥和管理,工作时间要服从与施工质量和施工进度的需要,对不服从生产指挥,屡教不改的甲方有权清退出场。
2、妥善保管、使用甲方提供的材料、设备,由于安装质量原因须返工项目,承担工料损失费用,且不延长工期。
3、每完成一道施工工序后,甲方进行检验,若达不到合同质量要求标准,乙方应立即整改,如限期内拒不整改或中途退场,甲方有权另外安排施工,返工人工费用按人工单价的两倍计算,返工材料费按实际发生金额计算,均从乙方工程款中扣除。
4、食宿费均由乙方自理。
5、按文明施工要求,设备、材料必须按文明工地的要求地点存放和堆码,对残留物及施工垃圾必须及时清除干净,做到工完场清,不另计费。乙方不清除时,甲方另外安排清扫,清扫费按人工费用单价的两倍计算,从乙方工程款中扣除。
6、必须按合同完成承包项目施工,无特殊原因中途退场属违约行为,必须承担所包工程30%罚款。
7、负责人必须坚守在施工岗位对所承包的项目进行全过程管理,离开工地必须向项目经理请假,并指明代理人员负责临时管理,允许后才能离开。
8、在施工中除了接受甲方管理人员和现场监理人员外,未经甲方许可,不得与建设方、监理方、设计方或质检部门建立工作关系或超越范围处理问题。
七、甲方的'义务和责任
1、为确保施工质量,向乙方提供相应的技术图纸和技术资料,并进行技术交底,提供技术指导、服务和监督。
2、项目管理人员在施工中不得违章指挥,或强令乙方进行冒险和危害身体健康的作业。
3、负责与建设方、监理、设计及有关部门联系,协调现场施工关系。
4、按合同具体条款足额支付给劳务人员生活费,乙方不得拖欠工人生活费。
5、及时向乙方提供合格材料,保证工程施工的需要。
八、安全施工及文明施工
(1)、乙方在确保施工质量的同时必须狠抓安全生产,加强对所辖职工的安全教育和管理。
(2)、遵守安全纪律和操作规范,防止和杜绝触电事故。上岗时必须戴安全帽;严禁酒后上岗和穿拖鞋,打赤膊上岗,遵守文明工地管理制度;不准擅自乱拉乱接用电,现场不准生明火。凡施工期间发生安全事故,均由乙方承担一切责任。
(3)、严禁在工地聚众赌博、打架、斗殴,凡违反规定,出现一次罚款20x元,情节严重的交当地派出所处理,并由乙方承担一切责任。
九、其他
本合同附表是合同的不可分割的部分。未尽事宜,双方协商解决,补充协议作为本合同的组成部分。
本合同 壹式 肆 份,甲方 两 份,乙方 贰 份,具有同等的法律效力。
此合同双方盖章签字生效。工程项目完工验收合格、款项付清后自行作废。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方代表(签字) 乙方代表(签字)
二0一 年 月 日
工程水电安装合同 篇10
发包方(下称甲方):______________
承包方(下称乙方):______________
根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定,甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜,协商一致,同意按下列条款签订本合同,以资共同遵守。
第一条、工程项目概况
1.1工程名称:
文化苑小区水电安装工程
1.2工程地址:
文化苑小区
1.3承包方式:包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。
使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
1.4工程范围与内容:(包括施工图内所有的水电安装工程,施工图改变后工程量另行计算)
第二条、工期
1、乙方必须在
年、月、日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。
2、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。
第三条、工程质量标准
按照国家现行安装规范施工,并达到水电验收标准合格等级。
第五条、合同价款
本合同价款按万预算。(结算按工程完成时的最新定额,材料价格参照20_年价目表,人工费60元/定额工,括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
该工程完工后报验及检测费由甲方负责,若检测不合格,需要二次检测的费用由乙方负责。
第六条、工程款支付
合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金,电线、电缆到达现场付总工程款的30%,开关灯具到达现场付总工程款的20%,配电箱到达现场付总工程款的10%,安装完成付总工程款的20%,工程验收合格后付总工程款的7%,余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。
第七条、设计变更
7.1因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期相应顺延。
第八条、双方职责
8.1甲方职责
(1)按时提供施工工作面给乙方使用。
(2)负责协调配合管理施工现场,指定相应的施工员监管施工工作,负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位,用水、用电。
(4)按施工安全规范的规定,采取应有的施工安全措施,确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失,均由乙方自行承担。
(5)工程竣工未交付甲方之前,甲方应协助乙方负责已完工程的.保护,保护期间如有人为故意损坏,应由损坏方予以修复或返工。
(6)乙方必须服从甲方指定人员管理,按照甲方管理制度施工。
(7)负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间,发生意外伤害费用,一万元以下(含一万元),乙方承担全部费用,一万元以上,甲方承担超出部分的70%费用,乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。
第九条、安全施工
9.1施工期间,乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规,并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理;指定安全、防火负责人,物件堆放整齐。
9.2乙方必须进行安全文明施工。
9.3乙方应遵守建设工程安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施、消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
甲方:______________乙方:______________
法人代表:______________法人代表:______________
_______年___月___日_______年___月___日
工程水电安装合同 篇11
发包方: (以下简称甲方) 联系电话:
承包方: (以下简称乙方) 联系电话:
经甲乙双方协商瓦工工程由乙方包工完成,为了双方的合法利益,特订立本合同,由双方共同执行。
第一条 工程内容和承包范围
(1)泾县司法局办公大楼建设工程。含图纸范围内工程上的水电安装,工程承包范围从基础垫层承台开始至竣工的一切水电安装工程(其中包括预留洞口的布置以及安置,避雷设施的安置等);临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方,
第二条 工程质量、工期
(1)工期: 天;开始时间: ;结束时间:
本工程为安徽省“安全生产、文明施工”标准化工地,宣城市优质结构工程。甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和规范说明要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失由乙方承担;由于工程质量低劣,造成的一切经济损失如修理费由乙方全部负责赔偿。
(2)质量标准:
a、乙方负责水电路的安装以及调试
b、质量验收等级最后以建设单位、甲方、质检站评定为准。
c、工作中,班组听从项目部管理人员指挥,无条件按照优质工程质量要求的施工方案、方法、工艺操作,不可有畏难、反对心情、勉强施工。严格把好质量关,乙方配备专职质量员,及时进行自检、互检、交接检工作。
d、对质量达不到要求而不整改的,甲方有权按以下方法处理:
(1)拆除。
(2)组织另外人员整改,按120元/天(次),在乙方当月工程款中扣除支付。
(3)罚款处理。
(4)中止协议。
(5)由于乙方整改不及时造成工期延误,损失费由乙方负责。
(3)职业、健康、安全达标。
(4)环境(现场文明)施工应达到安徽省标准化工地。
第三条 施工安全
甲方对乙方承包的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,乙方必须认真贯彻执行甲方的要求及有关安全施工的,严格遵守安全操作规程。对施工中因违反以上述规定而发生的伤亡事故,其损失由乙方自行负责,施工人员出入施工现场必须正确佩戴安全帽,不许穿拖鞋、打赤膊,违反规定者处 50元/次罚款。在合同期间,如乙方工人发生任何意外伤害均由乙方承担全部赔偿责任,如导致甲方承担责任的,则甲方可以向乙方予以全部追偿。
第四条 材料供应
乙方所需用的材料必须提前1到2天向甲方材料员通报严禁不经计算,盲目进料,造成积压,给成本带来一切损失的(如上下力资运费)必须乙方自行
第五条 施工机具
1,手工操作工具,辅助工具,由乙方自行负责。
2,甲方只提供大型机械用具。
第六条 现场管理
1:甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,乙方现场负责人必须常驻工地。有关计划进度,材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行,乙方施工人员必须尊重业主代表,监理及甲方管理人员,团结各工种施工人员。如发生不尊重业主、监理,甲方管理人员的过激行为,甲方有权对该施工人员进行辞退处理并罚款,发生班组之间打架行为,根据情节轻重处罚双方不低于 元,并移送公安机关处理。
2:乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,严禁偷拿现场用料,如违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并赔偿损失。
3:乙方在完成自身的工作外,必须积极配合其他班组,参与创建安全文明活动,服从项目部领导的安排,并负责主管质量、安全部门检查前期现场材料清理、卫生清理等工作。
4:严禁在施工现场赤膊、穿拖鞋和酒后上班。
5:现场清理工作应该做到自己的工作自己清理,当天的材料当天清理,若不清理甲方有权指派另外人员清理,工资加倍付出,结算时在乙方工程款中扣除。对造成的无谓浪费,加倍处罚。
6:乙方应及时的发放工资给民工,如因未及时发放民工工资导致甲方支付相应
款项的,则甲方有权直接在工程款中予以扣除或直接要求乙方承担全部赔偿责任。
第七条 生活区管理
1:乙方进场后,由甲方提供宿舍,乙方必须遵守有关生活区的规章制度,搞好宿舍内外的卫生工作,不准带小孩进入工地。保持施工现场的文明、整洁、卫生,因自己生活而产生的垃圾自己清理干净,严禁工人酒后上班,上班员工无重大疾病史,年龄不能超过 周岁,严禁使用童工。如果有乙方人员在工地上大便,发现一次罚款 元。
第八条 进度计划
乙方必须严格按照项目部的进度计划,合理安排人员施工,不能影响到工程进度的实施,调剂好施工人员,定时召开安全文明质量进度工作例会,协调施工过程中的矛盾,平衡进度,如果乙方没有执行项目部的进度计划,造成滞后,就要对乙方进行处罚,处罚方式参照合同第十条。
第九条 工程款结算和付款
工程价款按建筑面积计算,每平方米 元,其中包括:保证工期为 元/m,安全无事故为/m(按照图纸建筑面积计算)。如乙方满足不了其中任何一项,甲方有权在总产值中扣除任何单项工程款。平时每月按 每人 元*工日,发放生活费,生活费必须按时发放到个人,工程结束后付到工程款总额的 %,余额到竣工结算完成后付清。结算方式按实际用量计算。且乙方应出具书面材料并签字或盖章确认民工名单(含姓名、身份证号码)。
第十条 工期延误
1、对因以下原因造 成竣工的日期延误,经甲方确认,工期可顺延: 工程量变化;不可抗力;甲方同意工期顺延的.其他情况。
2、因乙方责任不能定期完工,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的返工用度由乙方承担,工期不顺延。
3、因乙方原因造成 工期延误,每延误一天,按每日 元赔偿甲方损失,以此类推。
第十一条 违约责任
1:乙方分包的工程项目,不得再行分包,在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,屡教不改的,甲方有权终止合同,造成的损失,乙方应予以赔偿。
2:乙方未按甲方的要求工程质量和施工进度,乙方自动退场、停工或怠工,甲方有权拒付工资款。
3:甲方必须保证施工材料及时到位。如停工待料,乙方有权要求甲方付民工施工人员的误工工资款。
4:合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除,如有一方不经另一方同意单方解除合同,而影响施工计划造成的损失由单方解除合同的一方赔偿。
5:乙方必须按合同规定的工期、质量、安全和文明的要求施工完成,乙方且不得因本工程跨年度施工而无理加价、加工等。乙方应及时的发放工资给民工,如因未及时发放民工工资导致甲方支付相应款项的,则甲方有权直接在工程款中予以扣除或直接要求乙方承担全部赔偿责任。
6:为了履行双方各自职责及维护双方的合法权益,本合同双方签字后证生效,甲乙双方各执一份,等本工程全部竣工并结算完毕后失效。
7:本合同自签订之后日至工程竣工,签订的价格无论市场材料涨价、人工费上调等因素,都不予调整。
第十二条 争议解决方式
在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决,协商解决不成时,可以向工程所在地人民法院起诉,请人民法院裁决。
第十三条 合同附件及有效期
1,本合同签订后工程不得转包。
2,双方可以书面形式对本合同进行变更或补充,但变更或补充不公道地减轻或免除本合同规定应由乙方承担的责任的,仍应以本合同为准。
3,因不可为责任与双方的原因影响了合同履行或造成损失的,双方应本着公平原则协商解决。
4,本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字或盖章之日起生效, 至工程全部竣工并结算完毕后失效。
甲方 乙方
身份证号码: 身份证号码:
日期 日期
工程水电安装合同 篇12
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行
一: 工程名称:克拉中心
二: 工程地点:物流港遂渝高速出入口旁
三、工程承包范围
工程范围与内容:所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程,(施工图重大改变后工程量另行计算)
(1) 给水:按图施工,各主、干管、立管预埋及安装,从楼层表后至户内用水地点;
(2) 排水:所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。
(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;
(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;
(5)防雷接地安装;
(6)设计图纸变更修改,如果变更资料在施工后,造成返工,其返材料费及工人工费通过现场签证的方式,另行计算补上。
四、工期要求
乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。
五、质量标准
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定 合格 等级。
六、工程承包方式:
本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。
七、合同价款
本工程建筑面积约 平米。合同价款为人民币: 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材:(线管接头,电工胶带,封口胶,排水胶水,穿线钢丝,扎丝焊条,油漆,线卡,膨胀钉,丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。
八、付款和结算方式
(一)甲方工程款支付:
1、施工过程中,采用借支 元/工人/月。
2、工程进度款支付节点:
2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料,在达到本合同约定的质量标准的前提下,甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。
2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交,乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内,工程款可付至工程合同造价的90%。
3、工程结算款支付:
经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求,并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理,时工单价为技术工__元/工日,普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)
4、保修金支付:
剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。
九、设计变更
因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。
十、材料设备供应
1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应,所有辅料由乙方自行负责。
2水电安装的所有工器具乙方自备,甲方不再提供相应的工器具。
十一、双方职责
1甲方职责
(1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
(2)甲方指定 现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担。
(5)按工程进度和合同约定,及时支付乙方的劳务费用。
2、乙方责任
(1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。
(2)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准。
(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。
(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施,做好成品保护。
(7)乙方食宿自理。
(8)乙方提前7天提出一般材料计划,由甲方审核购买,外购设备需提前两个月报计划。
(9)乙方现场负责人:
十二、违约责任
1、甲方违约责任
如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
2、乙方违约责任
(1)如乙方违约,甲方有权终止合同,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
(2)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。
(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担,甲方并总价2%向乙方收取违约金。
(5)乙方必须做到工完场清,否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。
(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派,有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工,乙方所完成的'工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。
(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作,进行工程质量与施工安全技术交底,认真完成甲方下达的各项指标任务。
(8)以上违约金,凡指明的,均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。 十三、安全文明施工
1 乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。
3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款。
4 乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生,乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险,如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关,乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。
5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。 十四、其它管理制度
1、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度,乙方必须在施工现场,配足满足施工需要的人员,如无故不在岗(含缺席、旷工等现象),甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。
2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以1001000元的罚金,并依法追究其法律责任。
十五、未尽事宜,又甲方和乙方共同协商
1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
身份证号码: 身份证号码:
联系电话: 联系电话:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
工程水电安装合同 篇13
甲方:
乙方:
兹有甲方食堂宿舍工程经招投标由乙方中标承建为了使工程顺利进展,达到预期目的,根据《经济合同法》和建筑安装工程承包合同条例规定,使双方在施工工程中责任明确,经双方共同商定,特签订以下合同。
一、 工程名称:食堂、宿舍
二、 工程地点:
三、 承包方式:采取包工包料一次性包干,工程量、材料价
格及费率不作调整,工程变更按实结算。
四、 施工范围:按现有施工图范围内给排水及电气安装
五、 工程承包价的确定:
按施工图预算总价元,给排水,下浮元(壹拾捌万玖仟陆佰陆拾贰元整),其变更部分下浮率同上。
六、付款与结算方法:
1、工程开始安装预付20%,计币
2、完成工程在万元;
3,余款,待竣工验收合格后一次性结清,暂留保修期12个月,保修期内无发现质量问题,保修金按时退还。
六、工程期限:从合同生效日起,乙方密切配合土建同步施工,与土建同步竣工。
七、工程质量验收:
1、乙方严格按照施工图纸,各个单项工程及隐蔽工程须经甲方验收后方可施工,质量标准按质监部门评定为标准,如达不到合格标准,返工等一切损失均由乙方负担。
2、在施工中乙方应严格按图施工,不得更改,如甲方要求变更原设计或增加设施,甲方出图纸设计变更联系单,乙方按新设计施工,但变更部份牵及到已完工的,其返工费均由甲方负担。
3、乙方必须对用户负责,在交付使用的.壹年内负责包修,保修范围:
⑴施工质量的包修费用由乙方自理;
⑵材料质量的包修费用由乙方负担;
⑶因甲方使用不当出现电气线路、管道设备故障或损坏,乙方有责任预以排除或调换,费用由甲方自理。
八、乙方必须重视安全生产,严格按安全操作规程施工,在施工中如发生工伤事故,由乙方承担责任。
九、其它:
1、在施工中,甲方应尽量提供乙方在施工中的各种方便,积极做好配合协调工作。
2、在施工之前,乙方所需要的加工场地,工具材料间由甲方提供负担解决。
甲 方: 乙 方:
法定代表人: 法定代表人:
电话号码: 电话号码:
开户银行:
帐号:帐 号:
签约日期:_______________
工程水电安装合同 篇14
编号:
甲方:
乙方:
甲方同意由乙方承包xx项目
水电安装工程的施工,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则,双方就本工程施工事项协商达成一致,订立本合同,以资共同遵守。
一、工程名称:
_________
二、工程地点:
_________
三、承包范围及工作内容:
室内给排水(含管道预埋件、给排水管道、五金安装、管道开孔、开槽及孔洞封堵)、强电工程(含管线预埋、穿线、电箱安装、面板安装、灯具安装、应急照明、安全出口指示系统安装)、弱电工程(埋管及引线、配合穿线单位完成穿线)、消防预埋、设计图纸变更修改项目等(根据变更情况另行定价)。
四、承包方式
承包方式:
本工程在承包范围内以包工包小型工具及辅材(如:电胶布、生料带、麻丝、油漆等,不含主材)、包安装调试(弱电部分配合穿线单位完成穿线)、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工及甲供主材材料卸车费、保管费、二次搬运费、各种施工措施费、赶工费用等、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。
各项工程内容包括但不限于:(包干价内容)
(1)室内水电工作内容:
1、给水部分(完成水表井后给水部分):室内给水立管、横干管、支管安装,包括管道支架安装、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留及封堵工作。管道安装完毕进行试压、冲洗并保证合格(包括配合成形后的整个管道系统的给水管道通水试验及管道冲洗;承压管道系统、设备及阀门水压试验;给水系统管道清洗等);每户生活阳台安装一个水龙头,其余给水出口用堵头封堵。
2、排水部分(接至第一个检查井):室内排水管立管、横管安装。管道安装包括开槽、开孔、支架安装、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留,封堵。管道安装完后进行管道通水、灌水、通球试验以及压力排水的试压工作。
3、强电部分(电表箱后部分):包括配电房各层电缆和配电柜的安装及接线,进、出线相关的穿管、金属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作。各层按图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装,保证线管畅通及配合相关专业管内穿线工作。公共照明的埋管,穿线、开关、灯具、插座安装。保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格,以及电气绝缘电阻测试;电气器具通电安全检查;照明全负荷通电试验;线路、配电箱(盘)、插座、漏电保护装置等接地、接零检验;等电位联结测试等。
4、弱电部分:所有室内弱电线管、线盒的预埋,并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作;
5、消防部分:所有消防管线主体结构施工中的预埋;
6、所有预埋、预留洞口的封堵达到竣工验收标准(含建设单位分包由乙方预埋、预留部分)。
(2)其他事项:
A、本属乙方工作范围若乙方因故不能施工或在限定时间内未能完成,导致甲方安排他人完成时,所发生的费用或损失由乙方承担;
B、必须做到工完场清、料净(如由其它班组完成则扣除相应费用);
C、所有水电预埋及安装工程包括未施工前甲方对部分施工内容提出的变更;
D、施工完成后协助甲方填写各种资料包括安装、调试、检测、验收及初始竣工图等;
E、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容,产生的费用按合同条款约定执行,乙方不得拒绝,且必须在甲乙双方协商的完工的期限内完成,由此造成的工期延误亦由分包人承担;
F、开槽安装管后,先固定,再用砂浆补好;如打坏已砌的砖墙,由乙方自行补好。
G、在施工过程中,由于设计更改造成的返工,或者项目部安排的其它零活不在此活动报价范围内,产生的工费由项目部签字认可,费用另计。
五、承包单价及结算方式:
1、承包单价:
该承包单价按建筑面积以平方单价劳务包干,该单价为不含税价 元/㎡。
2、结算造价以乙方实际完成并经甲方核定的建筑面积为准。
3、结算方式:
本工程结算按竣工图纸,结算造价按合同规定进行结算;
结算条件
合同承包范围内全部工作内容完成,并经验收合格;
质量缺陷处理全部完成;
所借用甲方工具、设备、材料均已全部归还;
工人已全部退场并将锁使用房屋打扫干净全部归还给甲方。
六、付款方式
(一)甲方工程款支付:
1、工程进度款支付:进度款按当月施工进度,在当月25日前进行工程任务书填写,并进行申报、审核及审批,审批无误通过后,预计次月15日前进行支付。
2、主体施工阶段甲方按完成总价的20%
进行计价;乙方开槽、配管安装阶段按完成总价的15%
进行计价;给、排水安装调试完成,经甲方验收合格后,甲方按完成总价的20%
进行计价;室内穿线、开关、电气元件安装调试完成,经验收合格后,甲方按完成总价的25%
进行计价;整体完工经甲方验收合格后60天内,甲方向乙方支付到总价的95%;剩余5%
工程保修金待竣工验收后1年内无息支付。
3、工程进度款需在当月25日前进行工程任务书填写、申报、审批。
4、承包方在施工期间所发生的其它费用均由承包方自负。
5、在项目实施全过程中,承包方应具备一定的垫资能力,不可以以任何理由组织工人上访和聚众闹事,如有类似情况发生,一切后果由承包方承担,并承担所导致的一切后果。
七、材料条款
1、本合同承包范围内所有材料凭甲方现场管理员签发的材料单到仓库领用并负责成品及半成品的保护(乙方提前一周向甲方提交材料计划单,乙方配合裁量进库管理)。
2、所有材料在完工时必须建立统计台帐,在结算前全面严格审查是否超额主材超出材料总计划数量的10%材料结算时套用甲方物资采购单价计算赔偿。
八、双方职责
双方职责
1、甲方职责
(1)、甲方在乙方进场后,提供给乙方水电施工图一套;
(2)、甲方对乙方进场人员作好施工现场的安全交底和有关规章制度的交底工作;
(3)、协调乙方与各施工班组的各项事宜,临时施工用水、用电、塔吊、施工电梯使用,保证乙方运送材料通道畅通;
(4)、负责签收乙方提供的相关工程资料、报告、对乙方隐蔽工程及分期工程、工程进度、予以确认;
(5)、负责、派员与乙方办理与建设方各项签证、及参与调试测试等各项工作;
(6)、在施工中甲方不得故意刁难乙方,如乙方确实不能满足甲方对工期、质量、现场安全生产文明施工要求,甲方有权将乙方承包范围内的部分工程包给其他单位完成,待工程竣工验收合格后甲方按实结算给乙方;
(7)、甲方有权对乙方在施工中因工期、质量、安全、文明施工,材料浪费达不到合同约定而对乙方进行经济处罚权利。
(8)、由于乙方原因造成的工期延误,由乙方承担由此给甲方造成的`一切损失。
2、乙方职责
(1)、严格按甲方提供的工程施工图及国家规范精心组织有力的管理班子,足够的施工机械,执行有关技术规范和标准及施工说明书具体要求,确保工作有效的管理和控制;
(2)、必须服从甲方、业主及监理人员的施工安排,协调管理和监督检查;
(3)、乙方在施工中,如因质量不合格或达不到施工规范给甲方带的一切经济损失由乙方全部负责(如因甲方所造成的原因,由甲方全部负责);
(4)、如因乙方原因造成安检、质检、复检给甲方带来的经济损失,由乙方全部负责,并承担给甲方带的工期延误造成的经济损失(如因甲方造成的原因,由甲方负责)。
(5)、乙方所有人员必须统一着装,服装及安全帽使用符合甲方要求;
(6)、乙方必须保证按时支付劳务人员的工资,每次必须向甲方报送民工工资发放表,杜绝民工就劳动报酬上访事情的发生;
(7)、乙方食宿,由乙方自理,乙方人员一律不得带小孩进入施工现场;
(8)、乙方安全文明施工范围(安全通道、四口五临边、周边防护现场的清洁文明施工,材料次序堆码)。
(9)、承包方施工人员进场之前,必须先向发包方指派的的现场专管人员递交进场人员的花名册、身份证(含2张半身像)、特殊工种(电工、高空作业等)操作证等复印件,并积极配合发包人的技术指导,施工中不得与发包人发生冲突及聚众闹事,一旦发生,产生的一切责任及损失由承包人承担。
(10)、承包方在施工过程中,因工程需要变动生产人员,必须事先得到发包方专管人员的同意,并补交变动人员花名册及有关证件复印件。
(11)、承包方用工必须遵守昆明市政府有关规定,承包方的现场操作人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工,由于非法用工造成的安全事故、质量问题和一切损失,均由承包方承担相关的一切责任,发包方不承担任何责任。
九、安全
乙方必须为进场施工的施工人员购买意外伤害保险,费用由乙方自行承担。乙方在施工中,必须严格按国家安全规范施工,如乙方在施工中因乙方违规操作产生的一切安全事故,由乙方自行负责。
十、争议处理
1、本合同未尽事宜,由双方协商解决。协商不能达到一致的,按《中华人民共和国合同法》等法律法规相关条款进行处理;
2、双方争议不能得以解决的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉送。
十一、合同期限
本合同自双方签字盖章之日生效,工程验收完毕,保修期满,资金付清,本合同终止。
十二、本合同一式叁份,甲方持二份、乙方持一份。
甲方代表:
乙方代表:
身份证号:
身份证号:
电话:
电话:
日期:
日期:
【工程水电安装合同】相关文章:
工程水电安装合同02-26
工程水电安装合同(通用6篇)07-04
水电工程安装合同02-22
水电安装工程合同(通用7篇)06-28
水电安装劳务合同02-11
水电消防安装合同01-11
水电工程安装合同范本02-14
水电工程承包安装合同范本12-11
水电安装合同范本02-12
水电安装合同范本08-10