装饰工程合同

时间：2023-03-08 19:37:00 其他合同范本我要投稿

装饰工程合同(15篇)

　　随着时间的推移，合同的用途越来越广泛，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编精心整理的装饰工程合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

装饰工程合同(15篇)

装饰工程合同1

　　发包人(甲方)：________________________

　　住所：______________________

　　电话：____________

　　传真：____________

　　委托代理人：________________________

　　电话：____________

　　传真：____________

　　承包人(乙方)：________________________

　　住所：______________________

　　电话：____________

　　传真：____________

　　法定代表人：________________________

　　电话：____________

　　本工程设计人：________________________

　　电话：____________

　　施工队负责人：________________________

　　电话：____________

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜(以下称工程),达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：__________________________________。

　　2、工程地点：__________________________________。

　　3、承包范围：参见合同附件之预算表。

　　4、工程承包方式：双方商定采取下列第____________种承包方式：

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料;

　　(3)承包人包工、发包人包料。(附件即经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修材料明细表》。)

　　第二条施工图纸

　　双方施工图采取下列第____________种方式提供：

　　(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;

　　(2)发包人委托承包人设计施工图纸,设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

　　施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。

　　施工图纸一式二份,甲乙双方各持一份,作为本合同的附件。

　　第三条甲方工作

　　1、开工前_______天,全部腾空或部分腾空房屋,清除障碍物(合同已经包清理的除外),对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作。

　　2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。

　　3、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。

　　4、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作。

　　5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。

　　6、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的各种税费。

　　第四条乙方工作

　　1、参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交甲方审定确认。

　　2、施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。

　　3、未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　4、保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管道的通畅。

　　5、对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间。

　　6、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

　　7、工程竣工前未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。

　　第五条关于工期

　　1、工程期限___________天,开工日期_______年______月_____日,竣工日期_______年_____月_____日。

　　2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的,工期顺延。因乙方及其代理人(代表)原因导致工期延误的,工期不予顺延。

　　3、因为如下因素影响而导致不能完成工作的,工期顺延,双方互不承担责任：

　　(1)遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水、停电、天灾、战争等不可抗力的;

　　(2)经双方同意的工程量变化和设计变更;

　　(3)因与甲方和乙方无关的第三方的原因造成工程延误,第三方因素包括但不限于所在地(小)区的管理机构和隔壁邻居的无理行为;

　　(4)经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的

　　工期拖延或试验时间浪费;

　　(5)经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。

　　第六条关于材料供应和保管

　　1、任何一方负责提供的材料和设备,均须是符合法律、法规规定的合格产品,还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。提供方应将材料和设备按时、按量运送到施工现场,并通知对方当事人验收签字确认。

　　2、对一方提供的任何材料和设备,如不符质量要求或规格有差异的,对方有权要求更换,提供方应当予以更换。由此造成的费用增加部分,有提供方承担。

　　3、材料和设备进场后,统一由乙方负责保管和使用,如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失,应当由乙方负责,施工过程中的正常消耗除外。

　　第七条关于质量和验收

　　1、工程以施工图纸、作法说明、设计变更和中华人民共和国国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》(gb50327-20xx)为质量评定验收标准。

　　2、甲、乙方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查、验收手续;甲方不按时参加验收的,工期应予顺延。

　　3、由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量,由甲方自行负责。由乙方负责返工的,返工费用由甲方负责。

　　4、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应当自接到验收通知后_______天内组织验收,并办理验收移交手续。

　　5、验收时,工程项目合格率达到____________%时(以上程价款比例为准),其他不合格项目(不包括工程项目未完成或成品程序未完成的项目)的维修或返工不影响竣工日期的确立,甲方对此应予以确认。

　　6、乙方承诺自竣工日期起,为工程项目保修_______年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布对个别的工程项目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以国家行政部门或者行业机构的规定为准。

　　7、甲乙两方约定的其他保修或免保修情况：_________________________。

　　8、工程未验收的,甲方不得先行使用。

　　第八条关于工程价款及结算

　　1、双方约定按以下第____________种方式支付工程款：

　　(1)合同生效后,发包人按下表中的约定,直接向承包人支付工程款：

　　支付次数____________支付阶段或时间____________支付金额

　　第一次______________________支付____________元;

　　第二次______________________支付____________元;

　　第三次______________________支付____________元;

　　第四次____________工程验收后_______天支付工程总造价的5%,约____________元。

　　(2)其他支付方式：______________________。

　　2、双方同意工程的结算方法按下列第____________种进行结算：

　　(1)固定价格,本工程总价款为____________元;

　　(2)单价不变,按实际数量加损耗率计算,但是总价不得超过____________元。

　　a、乳胶漆和油漆类为：墙面面积(减门不减窗)+顶面面积+6%×拼花部分面积;

　　b、瓷砖面积为：实际面积+6%×实际面积;

　　c、实木地板面积为：实际面积+6%×实际面积,拼花部分面积+10%×拼花部分面积;

　　d、木工衣柜类面积为：实际面积(平方米取整数值,小数位不够0.5平方米按0.5平方米计算,超出0.5平方米的按1平方米计算);

　　e、其他按项项目按项计算;

　　f、其他按平方米计算的.项目为：实际面积+6%×实际面积;

　　g、估价项目测量后再具体报价;

　　h、经甲方同意代购的项目按预算内造价购买,经甲方同意可以调整。

　　3、特别费用的约定：

　　(1)施工过程中,施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。

　　(2)施工过程中,因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的,罚款由乙方支付;如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,罚款由甲方负责。

　　(3)合同附件预算表中没有列明税费,税费由甲方按实际征税额向有关部门交纳;已经列明税费的,由乙方负责缴交。

　　(4)物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的,由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。

　　4、乙方按双方签署的预算附件项目执行。如甲方增加新的工程项目,另行签署合同。其中涉及款项,甲方应按预付50%、项目完工50%的办法在工程验收前支付给乙方。如其中物料款项大于该项目的50%,则甲方应按实际比例先支付给乙方备料。

　　5、工程验收合格后,乙方应将有关资料送交甲方,双方进行工程结算。发包人接到资料后____________天内未有异议,即视为同意

　　按照该资料进行工程结算,双方应填写工程结算单并签字,甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。

　　第九条工程预算文件(表)属于本合同附件,所列工程项目除经过甲乙双方同意外,不得随意添加、更改、删除。

　　第十条责任与罚则

　　1、施工调度、安全管理等事务由乙方负责,其他人事包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作,由此引起的损失和事故由甲方负全责。

　　2、因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,每拖延一天,应向甲方支付____________的违约金。

　　3、因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。

　　4、甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的,应当按照____________支付乙方延期付款违约金。

　　5、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由其自行负责。

　　6、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　7、乙方在遭遇不可抗力影响施工的,应当及时采取措施避免损失扩大,并将有关情况通知甲方。否则,应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。

　　第十一条双方如对合同的执行发生争议,应友好协商解决：协商无效的,可提交人民法院诉讼。

　　第十二条附则

　　1、本合同一式两份,双方个执一份,同具法律效力。

　　2、本合同履行完成后自动终止。

　　甲方(签字)：_______________________乙方公司(盖章)：____________

　　现场代表(签字)：___________________现场代表(签字)：____________

　　证件名称：______________________证件名称：______________________

　　颁发机构：______________________颁发机构：______________________

　　证件号码：______________________证件号码：______________________

　　__________年____月____日___________年____月___

装饰工程合同2

　　甲方(房主)：

　　乙方(施工方)：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《河南省建筑市场管理条例》的规定，结合家庭装饰工程交易装修合同报价清单规则及本工程具体情况，双方装修合同报价清单达成如下协议：

　　一、合同主要内容：

　　1、甲方将自己位于区(县)小区(街道)楼门号室厅住宅的室内装饰工程装修合同范本简单以形式交给乙方承做。

　　2、工程总造价(大写)：

　　其中设计费(大写)：

　　3、工程款付款方式列下表：装修合同报价清单工程款分四次付清付款时间付款百分比金额第一次签合同之日500元第二次开工日前三天60%第三次工程日期过半35%第四次验收合格三装修合同书日内装修合同范本简单5%5、工程保装修合同范本简单修期：一年

　　6、甲方代表：

　　7、装修合同模板乙方代表：

　　8、工程内容详见施工图纸及报价单，并以报价单为准(附表一)。

　　9、甲方提供主要材料及设备情况详见材料设备表(附表二)。

　　10、工艺做法详见工艺质量说明(附表三)。

　　11、本合同签订生效后，甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合装修合同注意事项别忽视同、否则违约方将付给对方工程预算总造价10%的`违约金，并承装修合同报价清单担因此装修合同签订需要注意的细节造成的其它经济损装修合同模板失。

　　9、奖励和违约装修合同模板责任

　　(1)由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方停装修合同模板工、误工所造成的损失，每停工或误工一天，甲方支付乙方工程总价款的1‰;甲方不按合同的约定拨付款，每拖延一天，按工程总价款的1‰支付滞纳金。

　　(2)由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一装修合同模板天，乙方支付甲方付款额1‰的违约装修合同报价清单金。甲方要求提前竣工，除支付赶工费用外，每提前一天，甲方支付乙方工程总价款的1‰，作为奖励。

　　(3)甲方未办理任何手续，擅自装修合同同意拆改原有建筑物结构装修合同书或设备管线，由此发生损失或事故(包括罚款)，装修合同范本简单由乙方负责并承担损失。

　　(4)未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的装修合同模板损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

　　(5)未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　(6)因一方原因，合装修合同简单版同无法继续履行时装修合同怎么写，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　10、争议或纠纷处理

　　(1)本合同在履行期间，双方发生争议时，装修合同简单版在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或有关部门进行调解。

　　(2)当事人不愿通过协商、调解解决或装修合同电子版者协商、调解不成时，可向人民法院起诉。

　　11、其它约定

　　12、附则

　　(1)本合同正、副本各贰份，甲方装修合同签订需要注意的细节、乙方各执一份。

　　(2)本合同装修合同简单版履行完成后自动终止。签(章)生效。

　　13、附件

　　(1)施工图纸(含家俱图纸)或作法说明

　　(2)工程预算书(附表一)

　　(3)甲方提供材料、设备清单(附表二)

　　(4)工艺及质量说明(附表三，应注明材料的型号、规格、等级、品牌或质量标准)

　　(5)设计变更单(装修合同范本简单附表四)

　　(6)工程验收单(附表五)

　　(7)工程结算单(附表六)

　　(8)工程保修单(附表七)

　　(9)其他甲方：

　　代表人：

　　家庭装修合同注意事项别忽视地址：

　　邮政编码：签章：

　　电话：年月日

　　乙方：

　　法人代表：

　　代理装修合同怎么写人：

　　单位地址：签章：

　　邮政编码：

　　年月日

装饰工程合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方商定，签定《家庭居室装饰装修工程施工合同书》(以下简称"合同")

　　第一条：

　　乙方设计师负责为甲方提供咨询、设计、报价等服务，并代表乙方与甲方签定"合同"。合同签订后，乙方执行"合同"的代表人为乙方工程部派出的施工监理。"合同"及工程中的协商事宜、项目变更由乙方设计师或工程监理与甲方协商解决并签署书面协议，口头承诺或口头协议均无效。施工中甲方直接与乙方工人变更、增加施工内容所引起的一切后果，由甲方承担，给乙方造成损失的应负赔偿责任。甲方变更或增减"合同"中约定的施工内容时，应与乙方协商，双方签署变更单后，乙方按变更单实施;双方未签署书面变更协议之前，乙方仍执行原"合同"。

　　第二条：

　　工期过半(木工收口完成视为工期过半)，乙方通知甲方进行中期验收及中期预决算(根据"合同"预算、工程变更洽商单及水、电施工单核算中期款，项目变更的增加款项及水、电施工款，按100%与中期款一并结算)。甲方应在接到乙方中期款预决算单三日内到乙方财务部交纳中期款。甲方未按约定交纳中期款，乙方可以暂停施工，由此延误的工期及给乙方造成的损失由甲方负责。

　　第三条：

　　为保证甲、乙双方利益，工程款由甲方交到乙方财务部，盖有乙方财务章的收据为有效付款凭证。如甲方将款项交与财务部以外的人员，造成款项差错、遗失等，乙方不承担责任。

　　第四条：

　　甲方房产所在物业管理部门所收施工押金及各项管理费(除出入证外)，由甲方自行处理。如乙方在施工中违反物业管理规定，须承担由此而引起的罚款及赔偿责任。

　　第五条：材料供应

　　1.由乙方采购的主要材料须列"合同"中注明规格、参考品牌及质量标准，并经甲方签字认可。如施工中使用的材料与"合同"中约定不符，甲方有权要求更换，对工程造成损失的，乙方负赔偿责任。

　　2.由甲方负责采购供应的材料须列"合同"中，应是符合设计与施工要求的合格产品，并按施工进度送到工地现场。因甲方供料延迟或发生质量问题、规格差异造成工期延误对工程造成损失的.，由甲方承担。

　　3.如甲方指定材料供应商，而材料发生质量问题，造成退换货、延误工期，均由甲方承担责任，造成损失的负责赔偿。

　　第六条;有关施工项目

　　1.根据有关规定，乙方在施工中不能拆改承重墙、燃气管线、暖气管片，甲方若要进行以上项目施工，须持有关部门的批准文件并与乙方签定"施工责任保证书"。乙方在改造验收后，负责维修不承担其他责任。

　　2.房屋墙面如为砂灰墙(含加油灰的混合砂浆、麻刀灰等)或轻质隔墙、保温墙，因其建筑工艺存在较严重的墙面开裂因素，需在整个墙面加贴玻璃丝布进行防裂处理，此项费用由甲方承担。未对墙面进行防裂处理的，在工程验收后，乙方不对墙面负保修责任。

　　第七条："合同"变更

　　1.工程施工后，甲方要求减少"合同"规定的施工项目时，须向乙方支付减项金额5%的损失费。若甲方要求减掉的项目乙方已经施工，甲方须另外向乙方支付该项目的施工费用。

　　2.中期款结算后增加施工项目，甲方在交纳增项95%的工程款后，乙方方予以施工。

　　3."合同"签订后，甲乙方中一方单方面要求解除合同，须按合同额的10%赔付对方违约金。如甲方要求解除合同，还须承担乙方因签定本合同发生的设计费(按50元/平方米计算)。

　　第八条：

　　乙方应提前两日通知甲方参加竣工验收及竣工结算。工程竣工验收后，甲方应当即与乙方敲定工程结算歀，并于三日内将结算歀交到乙方财务部。乙方在收到甲方结算歀后，向甲方交回钥匙、开具工程保修单(未出现在报价单及变更单上的项目，乙方均不予保修及承担任何责任)。

　　第九条：

　　在工程保修期内，甲方通知乙方维修时，乙方须在48小时内到达现场察看，并于察看后5天内修理(如有改变，双方商定具体时间)。

　　第十条：

　　甲方对乙方人员的工作、施工质量、服务等不满意，如向乙方代表提出仍未得到解决，请与乙方客户服务部联系，联系电话：。

　　备注：

　　甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：

　　年月日年月日

装饰工程合同4

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　工程名称：_________________

　　序号项目金额备注

　　1.工程合同总价1973800.00元合同价

　　2.变更增加项目4680.00元详见附件

　　3.变更减少项目0元

　　4.工程结算总额1978480.00元5甲方已付金额1677730.00元6甲方结算应付金额300750.00元含保修金经结算甲方欠乙方结算款人民币大写：_________________叁拾万零柒佰伍拾元整注：_________________合同保修金为59214.00元(伍万玖仟贰佰壹拾肆元整)

　　甲方代表(签字盖章)：_________________乙方代表(签字盖章)：_________________

　　________年____月____日________年____月____日

装饰工程合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的.具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程设计质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　一、本合同设计内容

　　延农集体经济管理委员会综合大楼西南向护壁工程。

　　二、甲方向乙方提供有关的地质资料及文件。

　　三、乙方做好设计服务工作，提供设计施工图纸陆套。出图时间在20_____年12月10日完成。

　　四、根据甲方提供的设计资料，按20_____年修订的工程勘查设计收费标准，应收设计费叁万元整，经甲乙双方协商后，设计费只开收据，不开发票优惠为壹万捌仟元整(￥18000.00元)包干。

　　五、乙方负责图纸交底，变更设计的有关内容。

　　六、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商解决不了时，交由异议提出方所在地相关法律部门裁决。

　　七、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。双方代表签字之日起生效。合同内容完成及往来账款结清后自动失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

装饰工程合同6

　　雇主:(以下简称“甲方”)

　　承包商:(以下简称“乙方”)

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证项目的顺利进行，结合项目的具体情况，经友好协商，签订本合同(包括其附件及所有补充合同)，以资共同遵守。

　　第一个项目概述

　　1.1项目名称:。

　　1.2项目地点:。

　　1.3项目内容和做法(详见:项目预算报价表和施工图)。

　　1.4工程承包方式:双方同意采用以下方式。

　　(1)乙方应承包劳务和材料。

　　(2)乙方承包工程和部分材料，甲方提供部分材料(详见《甲方提供装修材料明细表》和《乙方提供装修材料明细表》)；

　　(3)乙方承包劳务，甲方承包材料(详见甲方提供的装修材料明细表)。

　　1.5项目周期为_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

　　1.6合同价格:本合同工程造价见《工程预算报价表》。施工过程中如有增减，双方应协商并签字确认后增加或减少费用。

　　第二条施工图纸

　　双方同意施工图纸应由下列人员提供:

　　(1)甲方设计并提供施工图一式两份，甲方一份，乙方一份(详见装饰工程设计图)；

　　(2)甲方委托乙方设计施工图一式两份，甲、乙双方各一份(详见装饰工程设计图)，设计费为人民币元

　　第三条甲方的义务

　　3.1开工前__________天，为乙方进入施工现场创造条件。包括:拆除室内家具陈设或堆放遮盖不易移动的室内家具陈设，以不影响施工为原则；如甲方未采取必要的保护措施，造成家具和陈设的损失，由甲方负责。

　　3.2负责办理施工涉及的申请、审批手续，支付物业管理办公室及审批的全部费用。

　　3.3负责施工用水、用电；

　　3.4负责协调乙方与其邻居及物业管理办公室的关系；

　　3.5不要拆除室内承重结构。如需拆除原有建筑的非承重结构或设备管线，应向有关部门办理相应审批手续；

　　3.6施工期间，甲方仍需部分使用现场，并负责施工现场的安全和消防；

　　3.7参与工程质量和施工进度的检查和监督，办理验收、变更登记等事宜，负责材料进场和竣工验收。

　　3.8按时、保质、保量提供施工用自购材料。

　　第四条乙方的义务

　　4.1被任命为乙方的现场监督，负责本合同的.履行；按要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务，处理和解决乙方负责的一切事宜。

　　4.2施工中严格执行安全文明施工操作规程、消防安全规定、施工规范和质量标准，保质保量按期完成工程；

　　4.3严格执行有关施工现场管理规定，严格按照图纸或说明进行安全文明施工，并做好各项质量检查和施工记录；

　　4.4保护原有的家具陈设，保证室内上下管道畅通；

　　4.5保证施工现场的整洁，工程完工后负责施工现场的清洁。

　　4.6在工程竣工移交给甲方之前，负责保护现场的所有设施和成品。

　　第五条工程变更

　　如需变更工程和施工方法，双方应协商一致，并签字确认，同时调整相关工程造价和工期(见装修工程增减清单)。

　　第六条材料的提供

　　6.1甲方提供的材料和设备(详见甲方提供的装修材料清单)应满足设施要求，因质量问题或规格差异造成的工程损失由甲方负责。材料到达施工现场前，甲方应通知乙方，双方共同接受并办理交接手续；验收后由乙方负责保管。

　　6.2乙方提供的材料和设备(详见乙方提供的装修材料清单)，乙方应在材料运至施工现场前通知甲方，并接受甲方的检查。质量不符合要求或者规格不同的，应当禁止使用；如已使用，给工程造成的损失由乙方负责。

　　第七条工期延误

　　7.1如因下列原因导致竣工日期延误，经甲方确认后，工期相应顺延；

　　(1)工程量变更和设计变更；

　　(2)不可抗力；

　　(3)甲方同意顺延工期的其他情况。

　　7.2如甲方未能按协议完成其负责的工作，影响工期，工期顺延；甲方提供的不合格材料设备影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　7.3如果甲方未能按期支付工程款，合同期相应顺延。

　　7.4如因乙方未能按期开工或无故中途停工而影响工期，工期不予顺延；如因乙方原因造成工程质量出现问题，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　第八条项目资金支付方式

　　8.1本合同生效后，甲方应按下列规定直接向乙方支付工程款:

　　第一次:在签订本合同时，甲方应向乙方支付报价中确定的总金额的%即人民币。

　　第二次:木工进场时，甲方支付给乙方报价中确定的总金额(包括工程总金额和增加的工程金额)的%即人民币。

　　第三次:当电风扇灰漆进场时，甲方支付给乙方报价中确定的总金额的%即人民币。

　　第四次:工程竣工验收，结算完成后，甲方支付给乙方报价中确定的总金额(包括工程总金额和增加的工程金额)的5%，即人民币。

　　8.2工程验收后，乙方应向甲方提出工程结算，并向甲方发送相关资料..甲方在收到信息后天内无异议的，视为同意。双方填写工程结算表并签字，甲方在签字时向乙方结算工程最终付款。

　　8.3项目资金全部结清后，乙方应向甲方出具正式统一的收据..甲方支付的工程款以乙方财务部门出具并盖章的收据为准

　　8.4工程验收合格后，保修期为双方签字之日起12月。

　　第九条双方的责任和工期延误的处理

　　9.1因甲方以下原因造成的延误和损失由甲方负责，工期顺延:

　　(1)无法提供水电；

　　(2)无法保证每天工作时间超过8小时(含加班)；

　　(3)未能按期提供自购材料和设备；

　　(4)未按期支付工程款，影响正常施工的；

　　(5)因甲方原因变更设计、增加建设项目；

　　(6)同意顺延工期的其他情况。

　　(7)无故迟收或懒收；

　　(8)因甲方责任造成工期延误的其他情况。

　　9.2因下列原因造成工期延误的，工期不予顺延:

　　(1)因乙方不能按期开工或无故停工而影响工期的，工期不予顺延；

　　(2)因乙方原因造成工程质量问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　(3)乙方在施工过程中违反安全操作规范，造成人身伤害的，由乙方负责；

　　(4)乙方施工造成甲方货物损坏的，乙方应予以修复或赔偿；

　　(5)乙方违反物业管理规定造成的损失由乙方承担..

　　(6)如因乙方原因导致工程质量达不到双方约定的质量标准，由乙方负责修复，工期不顺延。

　　9.3合同任何一方不履行合同或不履行合同，责任方应承担责任，并赔偿对方造成的经济损失。

　　9.4因甲方提前使用或擅自使用成品而造成的损失，由甲方负责。

　　9.5如因一方原因导致合同无法继续履行，另一方应及时通知另一方，办理合同终止手续，责任方应赔偿另一方相应的经济损失。

　　9.6如甲方未能按期支付工程款，每延期一天，应向对方支付违约金人民币元。

　　9.5如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，应向对方支付人民币元的违约金。

　　第十条设计、施工和验收协议

　　10.1乙方设计人员完成的施工图必须在约定时间内与甲方共同审核，经甲方确认签字后，乙方方可进行施工..

　　10.2乙方必须严格按照甲方批准的图纸进行施工(安装)..

　　10.3在施工过程中，甲方如提出变更图纸、停止施工或增加或减少项目，应以书面形式通知乙方，并列出停止施工或增加或减少项目的原因、项目地点、时间和材料等。根据变更要求，乙方应尽快向甲方提交因变更、增加或减少费用、工期延误、材料损失和停工等原因造成的费用损失而采取的措施清单，并向甲方报告..甲方应在收到报告后两天内做出签字回复或协商解决。

　　10.4隐蔽工程验收前，乙方应通知甲方到现场进行验收，验收期限为两天。如甲方未能按时验收货物，乙方可在自检后如实填写隐藏记录，甲方应认可乙方的自检结果..

　　10.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应在收到通知后的日内接受货物，并办理验收交接手续。如甲方未能在上述规定的时间内接受检验，应及时书面通知乙方，并另行确定验收日期；否则，视为甲方通过检验。如另定验收日期，甲方应确认竣工日期，并承担乙方的保管费用及相关费用。

　　10.6如双方未办理验收手续，甲方不得入住。如甲方擅自入住，视为合格，由此造成的损失由甲方承担..

　　第十一条“工程预算报价表”、“施工图”等文件经双方同意并签字确认，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

　　第十二条合同争议的解决方式

　　因履行本合同发生的争议，由双方协商解决；也可以由东莞装饰协会调解；协商或者调解不成的，可以依法向人民法院提起诉讼。

　　第十三条补充规定

　　13.1本合同未尽事宜，双方应本着友好互利的原则协商解决。经协商签订补充协议的，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　13.2本合同签订后，本工程不得分包。

　　13.3本合同一式两份，双方各执一份。本合同经双方签字并加盖公章或合同专用章后生效，履行完毕后自动终止。

　　13.4本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　乙方:_____________(签字) 装饰工程有限公司(盖章)

　　法定代表人:法定代表人:________________________________________________________________________________________________________________ _

　　授权代理人:__________________________________________________________________________________________________________________________________ _

　　地址: 地址:

　　电话: 电话:

装饰工程合同7

　　根据_____________年___________月___________日签订的建筑装饰工程施工合同(乙种本)，签订本补充协议，由承包方(乙方)自行承担的责任及办理的有关事项：_________________

　　1、工程施工过程中做好与城管等工程管理部门以及相邻住户居民的协调工作，确保施工正常进行，所产生的费用由乙方负责。

　　2、合同中第二条甲方工作中2.6项协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理工作，由(承包方)乙方自行办理，出现一切事故责任全部由(承包方)乙方承担。

　　3、工程施工过程中变更项目须经甲方确认，核量出具书面签证。变更施工内容，变更部分的工程款按投标书的综合单价结合实际工程量执行。如变更项目，投标书中没有的按审计事务所审计价格下浮15%结算。

　　4、工程严格按照图纸及合同施工，不得擅自增加项目，确需工程变更，必须经联社工程负责人批准，施工单位填制“工程增加项目审批单”，经施工单位、工程监理、使用单位负责人、联社工程负责人现场确认签字方可有效，未经批准，擅自增加项目的以及批准增加项目但现场确认签字不全或没有签字的，甲方不予决算。

　　5、在工程施工中，乙方购进材料未经甲方监理、使用单位负责人验收签字确认的，甲方不予决算。

　　6、所有装修及设备安装必须符合并达到省联社、公安及消防部门的相关规定要求。

　　7、工程竣工，凡施工项目与图纸设计不符的，均进行返工处理，不能进行返工的，除其该项不予结算外，同时每项乙方应当向甲方支付10000元违约金并赔偿由此产生的全部损失，并对下一投标工程评价总分倒扣一分。所用材料品牌、质量、型号、颜色其中一项与甲控要求不符的，除其材料费用不予结算外，每项乙方应当向甲方支付10000元违约金并赔偿由此产生的全部损失，并对下一投标工程评价总分倒扣一分。

　　8、不能按约定工期完成工程的'，每逾期一天乙方应当向甲方支付1000元违约金。工期结束二十天内办结《建筑工程消防验收合格同意使用意见书》，每逾期一天乙方应当向甲方支付1000元违约金，未取得《建筑工程消防验收合格同意使用意见书》的，不予结算工程款，工程完工验收不合格的不予进行决算。

　　9、工程保修期壹年。保修期以工程审计报告书定案单甲方盖章日期计算。

　　10、工程所涉及的图纸设计费用、工程造价咨询费用及图纸审定费用等费用由(承包方)乙方负责。

　　11、工程决算通过审计后，合计核减率超过20%(含)的，该工程审计费用由施工方支付，若合计核减率不超过20%(含)，装饰、安装、签证三部分中单项超过20%(含)的，该单项审计费用由施工方支付。

　　12、工程中所涉及的防弹玻璃、联动门，如需甲方提供，其款项从(承包方)乙方工程结算款中扣除。

　　13、工程验收合格结算后留工程款的10%作工程质量保证金，保证期限一年。

　　14、合同价50万元以下的工程，设计费按1万元支付，效果图费用1000元;合同价50万元以上的工程，设计费按合同价格的3%收取，金融自助区设计费3000元，工程设计结束后，设计费用由甲方直接扣除支付给设计公司。工程造价咨询费3000元由甲方直接扣除支付给造价咨询公司。

　　本补充协议与原合同不同的，以本补充协议为准。

　　甲方签字(盖章)：_________________乙方(承包方)签字(盖章)：_________________

　　________年____月____日

装饰工程合同8

　　发包人：（以下简称甲方）

　　承包人：（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装修工程施工劳务承包事项协商一致，订立协议如下：

　　一、承包方式：包人工、包质量、包安全。

　　二、承包范围：设计图纸所列专业施工范围。

　　三、工程质量：优良。

　　四、结算方式：

　　1、墙面贴砖：___元/㎡；

　　2、地面铺贴石材：___元/㎡；

　　3、地面找平层：___元/㎡；

　　4、卫生间防水：___元/㎡；

　　5、砖砌隔墙（包括抹灰）：___元/㎡，不除窗洞；

　　6、粉墙___元/㎡，不除窗洞；

　　7、零星事再协商；

　　8、大理石干挂___元/㎡。

　　五、付款方式：

　　本工程以实际发生工日数据为依据，按每日___元/人生活费，每天支付一次，每月支付工程进度款至，工程完工质检合格，支付工程款的；工程竣工验收达到标准后，工程款付至经甲、乙双方共同确认的结算金额的。

　　六、甲方责任：

　　1、提供所有民工的身份证复印件。

　　2、乙方必须自备施工工具，负责作业层面的.卫生，施工中不得浪费和损失材料，保护好设备和制成品，如有损坏双倍赔偿。

　　3、教育民工遵守甲方和建设方的有关规定，服从甲方管理和指挥，不得打架、闹事，处理好建设方、甲方及其他施工队伍的关系。

　　4、乙方应按安全规范技术规范组织施工，确保施工安全，由于乙方施工安全措施不力等原因，造成安全事故，其责任及相关费用全部由乙方承担。

　　5、乙方确保人身安全和饮食安全，发生责任事故，其责任及相关费用全部由乙方承担。

　　八、工程质量的约定：

　　1、因乙方施工原因导致工程未达到优良标准，未通过建设方、监理方、甲方的验收，乙方进行返工所发生的人工费及材料费由乙方承担。

　　2、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担。

　　九、有关工期的约定：

　　因乙方原因造成的延误，工期不顺延。因乙方原因延期竣工，延误工期每延误一天乙方支付甲方500元的工期违约金。违约金不超过结算价款的3%。

　　十、其它条款：

　　1、承包人向发包方承诺照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　2、因乙方的施工未达到约定的质量标准，或不能如期完成工程施工则甲方随时有权调整其施工范围及减少其工作量，或者终止合同。

　　3、若发包方与承包方意见发生分歧，经协商不能达成一致时，通过仲裁解决。

　　4、乙方中途撤场负全部责任，包括退还已付所有工程款，合同双方签字生效。本协议一式两份，双方各执一份，工程完成自行消除。

　　发包人：承包人：

　　日期：日期：

装饰工程合同9

　　上诉人黄某因与被上诉人梁某建筑装修工程合同纠纷一案，不服广东省佛山市顺德区人民法院（20xx）顺法民一初字第01001号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结。

　　原审判决认定：20xx年2月8日，原、被告签订《协议书》，协议约定被告委托原告对被告自有的碧桂园彩虹一街9号房屋进行承包装修工程，具体内容见工程预（结）算报价表，总工程造价为306406元，按八折结算价为245124.8元。如有增加，另行计算。工程验收后付清工程款，工程保质期为一年。签订协议后，原告进场施工，在施工过程中，根据原告的要求，增加了部分工程项目，故房屋装修工程结算总造价为327209。68元。20xx年6月，原告将装修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元却以工程不合格为由没有支付给原告。

　　另查，原告并不具备房屋工程装修资质。

　　原审判决认为：由于原告不具备房屋装修工程资质，故原、被告之间的房屋装修工程合同无效，但由于房屋装修工程已完成，被告亦已使用该房屋，其亦当庭表示工程预（结）算报价表中装修项目已装修完毕，故被告应按约支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程预（结）算报价表及清楚其内容，故应视为双方已结算，被告应承担支付工程款87000元的责任。原告的诉讼请求有理，予以支持。被告认为原告进行的装修工程不合格，要求索赔的辩称，由于被告没有在本案提起反诉，且被告亦明确表明另案起诉，故对该辩称不作处理，被告可另案起诉。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十六条的规定，判决：被告黄某应自本判决生效之日起三日内，支付原告梁某装修工程款87000元。本案受理费3120元，由被告负担。

　　上诉人黄某上诉称：

　　一、上诉人与被上诉人签订合同并进行不合格装修工程明显存在欺诈的手段；

　　二、原审适用关于建设工程合同的规定是错误的，本案应适用承揽合同。承揽合同的一个重要原则是承揽合同是完成工作的合同，承揽合同必须要求承揽人按照发包人的意思，完成了承揽项目，再进行项目的结算。上诉人在一审庭审中已多次表明被上诉人未完成合同约定的义务，故上诉人依法未将余款付给被上诉人，并非上诉人延付工程款。

　　三、本合同纠纷中，被上诉人必须承担瑕疵担保责任。在上诉人入住该房后，发现该房存在超过20处质量问题，被上诉人的行为本身已构成了违约。四、工程款的结算价格存在争议。五、上诉人是香港人，不熟知大陆的有关法律规定，原审在上诉人不知情的情况下，作出不公平的判决。综上，特提出上诉请求：

　　1、撤销（20xx）顺法民一初字第01001号民事判决；

　　2、驳回被上诉人的诉讼请求；

　　3、本案的诉讼费由被上诉人承担。

　　被上诉人梁某辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院予以维持。

　　本院对于原审认定的事实予以确认。

　　本院认为：本案的上诉争议焦点系上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元。

　　首先，双方当事人系因在履行房屋装饰装修工程合同中引起该纠纷，故该案的案由应定性为建设工程施工合同纠纷。建设工程施工合同系承揽合同中的一种特殊形式合同，所以建设工程施工合同在适用承揽合同的'一般规定的同时，在法律法规对建设工程合同有特殊规定的情况下应当优先适用该特别规定。双方当事人于20xx年2月8日签订的《协议书》，因被上诉人不具有房屋装修工程资质，故该协议违反法律及行政法规的强行性规定，应属无效合同，不受法律保护。原审对该合同效力定性正确，本院予以维持。

　　其次，关于上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元的问题。上诉人在一审庭审过程中，明确确认了以下事实：其一，讼争工程已经完工，且其已经入住使用；其二，讼争工程总价款为327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系讼争工程的质量问题。根据上诉人的自认，该案所涉法律关系中的权利、义务明确，上诉人应当向被上诉人承担其尚欠工程款87000元之支付义务。故上诉人关于其不应支付87000元工程款的上诉请求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

　　至于讼争工程的质量问题，在原审法院行使了充分的释明权的情形下，上诉人明确表示就质量问题，另案解决。原审法院对于讼争工程质量问题没有处理，符合民事诉讼中“不告不理”原则，程序合法，本院予以维持。上诉人在二审诉讼期间提交的《调查取证申请书》是要求法院对讼争房屋工程质量问题进行处理，因原审法院对讼争房屋工程质量问题不作相应审查，故本院不予准许。上诉人可另循其他法律途径进行救济。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：

　　驳回上诉，维持原判。

　　二审案件受理费3120元，由上诉人黄某负担。

　　本判决为终审判决。

装饰工程合同10

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》《装饰工程包工合同条(简称补充例》的规定，经甲、乙双方平等、友好协商，一致同意本《施工合同补充协议》协议)为_____酒店工程项目《室内装饰工程施工合同》(简称原合同)的组成部分。本补充协议与原合同内容冲突的以本补充协议为准。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：_____酒店六层办公室室内装饰、安装工程施工。

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：乙方包工(甲方提供所有材料及工程安装设备)，包工期包质量，交钥匙工程，禁止乙方转包。

　　4、承包范围：

　　_____酒店6F具体负责事项见(附件一)，工程施工建筑面积约1090㎡，具体以甲乙双方现场实收方量为准。

　　5、工期：

　　装修施工及安装工程自20__________年_____月_____日至20__________年_____月_____日竣工(共计_____日历天)。

　　6、工程总价需完成工程的合同施工内容：甲方确认的施工图、技术变更记录及其附件、合同附件中的全部内容等，有特殊约定的除外。

　　第二条甲方工作

　　1、开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸作法说明一份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供各楼层施工所需的水、电接口(包括二级配电箱，临时用电及照明，水、电费用由甲方自行承担)，并说明使用注意事项。

　　2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，进行施工中的验收事宜。

　　3、甲方及时办理施工中的检验、隐蔽工程检验和工程竣工验收。

　　4、指定乙方转运装饰垃圾场外堆场，堆场垃圾的转运由甲方承担。

　　5、检查、督促、确定乙方各阶段施工进度。

　　6、甲方负责所有装修材料、装修设备的供应，(水泥、河沙、石粉等大型材料转运到离电梯20M内，石材转运到每个房间，乙方让出堆放面，辅材及贵重材料放于甲方仓库，由乙方指定人员领取)

　　第三条乙方工作

　　1、指派为乙方项目经理，负责合同履行。按要求组织施工保质量、按期完成任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　2、遵守甲方规定，服从甲方管理，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护等规定。严格按照图纸、作法说明、合同约定和甲方的要求进行施工，做好各项质量检查记录、竣工资料等。参加竣工后的检查检验及验收，编制工程结算。

　　3、参加甲方组织的施工图纸、作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，并于合同签定后3日内将施工方案和进度计划交甲方审定。

　　4、负责施工图套图签、施工图设计单位盖章及施工图报审、备案等工作。

　　5、工程竣工未移交甲方验收合格之前，乙方负责对现场的半成品和成品进行保护并自行承担相关措施费用。同时乙方负责做好施工现场清洁和垃圾处理工作。

　　6、施工安全保证措施：

　　(1)安全文明施工，杜绝死亡、重伤事故发生。

　　(2)贯彻执行"安全第一，预防为主"的方针，做好各项防护工作，安全生产做到经常化、制度化、规范化。

　　(3)认真落实各项安全管理制度，坚决杜绝违章指挥和违章作业，乙方应对其员工不断进行安全教育，并及时检查，发现隐患及时排除。

　　(4)乙方服从甲方在安全生产、文明施工方面的管理，并积极配合。

　　(5)施工现场若发生人员、机械设备、材料和车辆等造成的安全事故，相邻关系事故及对第三人造成的人身和财产损害均由乙方负责，甲方不承担任何责任和赔偿。

　　7、乙方配合所有灯具安装，配合甲供设备安装、调试，配合，协助甲方移动软装摆场。

　　8、所有装饰施工材料、设备由乙方负责提供采购清单(本县材料必须提前五天提出申请送于甲方，外地材料必须提前十天提出申请送于甲方)，甲方现场负责人确定签字后交予甲方采购部，采购部负责材料采购及材料正确到场时间。

　　9、施工期间，乙方负责被施工污染的施工现场及运输用市政道路(仅指由乙方运输车辆造成的污染)的打扫和垃圾清运工作，如因此被政府职能部门处罚，乙方须自行负担该款项罚款。

　　10、对甲方指定的其它分包施工单位，乙方无条件配合及对分包单位进度、质量、安全等方面进行管理。

　　11、乙方必须服从甲方现场安保人员的管理制度、检查(具体制度由安保管理人员签发)。

　　12、乙方提供装修施工机、器具及常用工具(含易耗品)。

　　13、乙方须在工程完工经甲方验收合格后7天内向甲方提供结算书和完整的结算资料及竣工图纸。

　　第四条关于工期的约定

　　1、乙方在接到甲方通知后，应在甲方指定的时间内进场施工，乙方逾期5日历天及以上未进场的，甲方有权解除合同，乙方2日内无条件退还甲方支付的所有款项，并承担合同总价10%的违约金。

　　2、因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延，但甲方不承担任何费用。

　　3、因乙方原因影响工期的，工期不顺延。乙方中途怠工超过5日历天及以上的，每逾期1日历天乙方承担500元人民币的违约金;逾期30日历天及以上的，甲方有权解除合同，乙方须承担本合同总额10%的违约金。

　　4、因乙方原因未能按合同约定工期完工的，每逾期1日历天，乙方承担500元人民币的`违约金;逾期30日历天及以上的，甲方有权解除合同，乙方必须赔偿由此给甲方造成的一切损失(包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、鉴定费、评估费等)。

　　5、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致每次停工持续8小时以上或一周内累计停工24小时以上的，工期相应顺延，但乙方必须提交说明报甲方书面确认。

　　6、由于现场的特殊性，只要现场具有可作业的工作面，乙方均应安排人员进行工作，不得以任何理由拒绝工作。

　　第五条关于材料供应的约定

　　1、甲供材料的范围：

　　甲供酒店所有装修材料及酒店用品等酒店开业物资物料，甲方负责甲供材的上、下车，二次转运各楼层及甲方仓库)。

　　2、对于甲供材料如无质量问题乙方不得以任何理由拒收。如甲供材料、设备质量不合格的造成的损失由甲方承担;如因乙方原因拖延确认的责任由乙方负责，且乙方承担由此造成的工期逾期责任。

　　3、甲供材料、设备的供货量按乙方实际提供的材料规格、型号、数量等清单为准，严禁不符合规范的浪费材料，发现材料浪费严重者，并做罚款处理，甲方有权在任一应付工程款中直接冲抵扣罚处理。

　　4、乙方负责甲供材料、设备规格、数量、质量的验收，在其确认无误后方可在收货清单上签字认可。若甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，乙方将不予接受并在24小时内及时通知甲方。若未及时通知甲方处理或自行使用，由此发生的一切损失由乙方承担，如给甲方造成损失还应赔偿全部损失且工期不予顺延。甲供材料、设备及甲方指定的第三方单位供应的材料、设备，经乙方验收后由乙方负责保管。因乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

　　5、对于甲方材料，乙方须提前30天提出准确的需用计划，乙方提供的材料计划量不得超过工程结算实际用量的5%(乙方提出材料计划后发生设计变更，材料已到场或订货不能退的情况除外)，否则按该种材料的市场采购价的1.5倍金额乘以超过部份(含5%以内部分)的该种材料数量向甲方进行赔偿。若因乙方提出的材料量不足，造成工期延误的，由乙方承担责任。

　　第六条关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家最新的施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　2、甲方指定或批准的施工方案及操作工艺流程作为验收标准。

　　3、由于工程质量造成安全等事故,其所有费用由乙方承担，工期不顺延。

　　4、工程竣工后2日内，乙方应通知甲方进行验收，甲方自接到验收通知7日内组织人员进行验收，验收合格后办理移交手续。如甲方在规定时间内，没能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

　　5、竣工验收时，乙方须向甲方提供肆套工程竣工图(含水电图)及dwg格式电子版工程竣工图(含水电图)

　　6、以上标准、要求之间有冲突时，以其中最优的为准。

　　7、经甲方检查验收合格后，又发现是乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担发生的费用和责任，并赔偿甲方的所有损失(包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、鉴定费、评估费等)，工期不顺延。

　　8、本工程质保期为3个月，质保期从本工程竣工经甲方验收合格之日起算。质保期内如出现质量问题，乙方应在收到甲方通知后24小时之内到场处理并尽快维修，若逾期，甲方有权另行通知其他人员维修，所发生的费用由乙方承担(甲方有权从乙方质保金中直接扣除)。质保期满后经甲方书面确认再无乙方质保责任的5日内进行质保金结算。

　　第七条关于工程价款的约定

　　1、本工程价格约定于195元人民币一平方，暂定总价为212550.00元，大写：贰拾壹万贰仟伍佰伍拾元整(不含税及发票)按照建筑面积计算，总体方量按照现场实际情况收方为准。

　　2、甲乙双方不得单方面解除合同或提前解除合同，否则视为违约，违约方须向对方支付合同暂估总价10%的违约金，并负责赔偿由此给对方造成的一切损失(包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、鉴定费、评估费等)。

　　3、乙方不按合同约定办理相关审批手续的，视为乙方违约，甲方有权解除合同，乙方须负责赔偿由此给甲方造成的一切损失(包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、鉴定费、评估费等)。

　　4、工程完工后，乙方不按合同约定足量提交竣工图或竣工资料给甲方的，视为乙方违约，乙方须向甲方支付合同暂估总价10%的违约金，并负责赔偿由此给甲方造成的一切损失(包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、鉴定费、评估费等)。

　　5、甲方未按时支付工程款项导致工程停工，由甲方负责，并向乙方支付工程总价每日违约金3%，工期顺延。

　　第八条争议或纠纷处理

　　1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意向项目所在地人民法院起诉。

　　第九条其它约定

　　1、严禁甲乙双方相关工作人员在合作期内有收送红包、吃请、饮酒、赌博等非工作性质的私人接触行为;若甲方发现乙方伙同甲方相关人员弄虚作假，致使甲方工作人员产生腐败，一经核实，甲方有权拒付一切工程款，并按相关法律追究乙方的有关责任。

　　2、本工程保修期为3个月。

　　第十条附则

　　本合同共叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具同等法律效力。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　开户行：

　　账号：

　　电话：电话：

　　日期：

装饰工程合同11

　　甲方（委托单位）：

　　乙方（承建单位）：济南世纪三强广告有限公司

　　以上双方就店面装饰工程一事，经过友好协商达成以下协议。

　　一、乙方工作范围：

　　甲方委托乙方作为店面装饰工程商，负责甲方店面装饰工程。

　　二、工程概况：

　　1．工程各称：

　　2．工程地点：

　　3．工期：

　　4．XXX字的项目增加单追加工程款。

　　5．工程造价：元。

　　三、双方责权

　　1．乙方负责按照甲方确认的设计图纸完成店面装饰工作。

　　2．店面装饰期间的电费、场地管理费、由甲方承担，甲方还需协助乙方办理进场手续。

　　3．乙方在店面装饰过程中派专业工作人员负责巡场维护，如在无外力情况下，展台倒塌，乙方应承担一切损失。

　　4．甲方在施工过程中需要增加项目，需与乙方协商，签定了工程追加项目单即可。但由此造成的工期延误则由甲方承担。

　　5．因商场客观条件限制及不可抗拒的事件发生而导致乙方未能按原计划完成施工，乙方不承担责任，甲方不以此为由扣款。

　　6．甲方因不按照合同规定的时间向乙方支付工程款，导致乙方不能按时开工或工期延误，因此造成的损失、后果由甲方自行承担。

　　7．工程开工日期为合同签定日期。

　　四、双方违约责任：

　　1．甲方如未能按合同约定付乙方合同款，每迟1工作日，甲方将向乙方支付合同总价 1%的违约金。

　　2．乙方如未能按本合同规定的'时间完成店面装饰工作，每迟1工作日，乙方将向甲方支付合同总价1%的违约金。

　　五、验收标准：

　　以甲方签字确认的设计图纸制作要求为验收标准。

　　六、付款方式：

　　1．合同签定后，甲方付给乙方工程总额%人民币元。（大写）作为装修材料预付款。

　　2．乙方完成店面装饰后，甲方于工程结束第2天将总工程余款付清给乙方，即工程总额 %人民币元。（大写）

　　七、本合同不因签约当事人离职或变动而改变。在甲方未付清全部工程款之前，店面装饰工程所有装饰物品的所有权归乙方所有。

　　八、未尽事宜，经双方共同协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

　　九、双方如有异议，双方协商解决。

　　十、合同附件：设计图纸（效果图、施工图）

　　十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签章之日起生效，履约完毕后自动终止。

　　甲方：乙方：济南世纪三强广告有限公司

　　甲方代表人：乙方代表人：

　　联系电话：联系电话：

　　日期：日期：

装饰工程合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装修工程施工协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况及承包方式

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程承包方式：

　　二、工程装修内容

　　建筑面积_____平方米

　　办公室增加隔墙、墙面乳胶漆、电器改造等装饰工程。

　　三、工程造价

　　工程造价以施工图纸及甲方的使用要求及设计要求为依据;

　　工程造价为：_____元

　　四、工程期限

　　工程开工日期：_____年_____月_____日

　　工程竣工日期：_____年_____月_____日

　　五、质量要求

　　按国家建设部行业标准JGJ73-91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防消防部门规定的标准执行。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修。

　　六、付款方式

　　工程竣工验收合格后，甲方即付清乙方工程款总造价。

　　七、双方责任

　　1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求：提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计及工程报价。

　　八、其它事宜

　　经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的.，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

　　2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以"现场签证形式"由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)

　　3、工程量发生变化时，按竣工后以实际工程量计算为准。

　　4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

　　5、其它未尽事宜由双方协商解决。

　　6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。

　　甲方单位名称：(盖公章)乙方单位名称：(盖公章)

　　法人代表：法人代表：

　　委托代理人：委托代理人：

　　_____年_____月_____日

装饰工程合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方经友好协商，甲方决定将佳诚国际大厦办公室装修工程项目委托乙方负责承担施工，为保证工作顺利进行，根据合同法双方订立以下协议：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：无锡嘉宝置业有限公司办公室

　　2、工程范围：该工程参考甲乙双方编制工程预算为合同附件，施工内容包含在预算内。

　　二、承包形式：

　　本工程采取包工包料，设计制作安装由乙方总包。

　　三、合同金额：

　　工程总金额人民币￥90400元，大写：玖万零肆佰圆整;若工程量发生变化则按实际工程量乘预算项目单价据实结算。

　　四、施工工期：

　　工程合同工期为22天，计划从20_____年3月13日开工，至20_____年4月3日完工。如有人力不可抗拒或甲方原因造成工程无法按期完成，工期按实际影响时间顺延。

　　五、工程质量与验收：

　　1、乙方按照甲方认可的设计施工图纸施工，如有与施工图纸不符的.情况，乙方必须事先征求甲方的同意方可进行施工。

　　2、乙方对隐蔽工程的施工，必须报请甲方人员进行查看并确认合格后，才可以继续施工。

　　3、本工程采用装饰材料和施工方案必须符合国家各类建筑装饰要求与规范，并经甲方确认。

　　4、乙方所用装饰材料必须无毒无味满足环保要求。

　　5、强弱电项目中的材料(电线、线管及配件、格栅灯、面板)由甲方提供。

　　6、施工过程中甲方如对施工方案提出变更与修改，乙方应予积极配合协助施工。变更与修改发生的费用双方协商解决。

　　7、施工过程中乙方如有违反双方约定与要求的行为，甲方有权暂停施工直至符合规定要求，因此产生的停工时间不作工期顺延理由。

　　六、付款方式：

　　工程开工3天后支付工程款壹万圆作为预付款，工程竣工验收合格，凭乙方工程发票支付柒万伍仟肆佰圆，余伍仟圆作为质量保证金，一年后无质量问题全部付清。

　　七、双方义务与责任：

　　1、甲方向乙方提供临时工程施工用电。

　　2、乙方在工程施工其间严格遵守甲方各项公司管理制度。

　　3、施工期间的一切安全生产责任由乙方自行负责。

　　4、乙方必须做到工程完场地清，并将垃圾运至物业指定地点。

　　八、协议未尽事宜，甲乙双方应通过友好协商解决。

　　九、本合同一式三份，乙方一份甲方二份，双方签字盖章后生效，合同履行完失效。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　日期：_____年_____月_____日

装饰工程合同14

　　雇主(甲方):

　　承包商(乙方):

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑装饰工程施工合同示范文本》，结合本工程具体情况，双方达成如下协议:

　　第1条项目概况

　　1.1项目名称:

　　1.2项目现场:

　　1.3合同范围:

　　1.4合同方式:

　　1.5工期:工程于___年___月___日开工，___年___月___日竣工。

　　1.6合同价格(人民币大写):

　　第二条甲方的工作

　　2.1开工前天，甲方应确认乙方提供施工图纸或作业指导书，并向乙方提供现场炕底。清空全部或部分房屋，排除影响施工的障碍物。对滞留在只能部分腾空的房屋内的家具和陈设采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气、通讯等设备，并说明使用注意事项。处理施工中涉及的各种申请和批准。

　　2.2被任命为甲方在施工现场的代表，负责合同的履行。监督检查工程质量和进度，办理验收、变更、登记等事项。

　　2.3负责保护周边建筑及装饰、设备及管线、古树名木、绿地等。免受损坏，并承担相应费用。

　　2.4如确需拆除、改变原有建筑结构或设备管线，应向有关部门办理相应的审批手续。

　　2.5协调相关部门做好现场安全、消防、垃圾处理等工作。

　　第三条乙方的工作

　　3.1参与甲方组织的施工图纸或做法中规定的现场炕底，编制施工方案和进度计划，并提交甲方审批。

　　3.2被任命为乙方在施工现场的代表，负责合同的履行。按要求组织施工，保质保量按时完成施工任务，解决乙方负责的一切事宜。

　　3.3严格执行施工规范、安全操作规程、消防安全规定和环保规定。施工应严格按照图纸或作业指导书进行，并保留所有质量检查记录。参与竣工验收，准备工程结算。

　　3.4遵守国家和地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护施工现场周围的建筑物、设备管线和古树名木不受损坏。做好施工现场安全和垃圾处理，处理施工及周边单位(居民)造成的扰民问题

　　之间的关系。

　　3.5未经甲方同意或有关部门批准，施工过程中不得随意拆除和改变原有建筑结构和各种设备、管道。

　　3.6在工程竣工移交给甲方之前，负责保护现场的所有设施和成品。

　　第四条关于工期

　　4.1甲方要求提前完成合同约定的工期时，应取得乙方同意，并向乙方支付因赶工而采取措施的费用。

　　4.2由于甲方未能按约定完成工作，工期将顺延。

　　4.3由于乙方责任，中途无法按期开工或无故停工，影响工期，不顺延工期。

　　4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气、不可抗力，工期相应顺延。

　　4.5甲方如需变更设计或增加或减少预算项目，应提前通知乙方。乙方应出具变更单，变更单应在开工前经甲方确认，并增加或减少相应的工程款。

　　第五条工程质量验收协议

　　5.1本工程以施工图纸、作业指导书、设计变更以及《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)和《河南省卡片建筑装饰工程质量检验评定标准》(YJG33-97)等国家和省的规范和标准作为质量评定和验收标准。

　　5.2本工程质量应符合国家和省的质量评定标准。甲方要求部分或全部项目达到优良标准时，应向乙方支付增加的费用。

　　5.3甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的验收手续。如果甲方未能按时参加隐蔽工程和中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。如甲方要求复检，乙方应按要求进行复检。复验合格，甲方承担复验费用，导致停工，工期顺延。并承担因乙方原因造成的材料和人工费用损失以及因工程延误造成的损失。

　　5.4如因乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应在收到验收通知后天内组织验收，并办理验收交接手续。如甲方未能在规定时间内组织验收，应及时通知乙方并另行确定验收日期。但甲方应确认完工日期，并承担乙方的.保管费用及相关费用。

　　第六条工程价款及结算协议

　　6.1双方同意合同价格为固定价格，根据工程报价执行。

　　6.2本合同生效后，甲方应按以下约定分期支付工程款，余款在竣工结算时一次性结清。

　　(1)施工现场开工前支付元。

　　(2)支付人民币半个项目。

　　(3)项目结束支付元。

　　6.3工程竣工验收后，乙方应提出工程结算并向甲方发送相关资料..甲方应在收到上述资料后天内完成审查，期满未提出异议的，视为同意。

　　第七条材料供应协议

　　7.1乙方在本项目中采购的所有材料，甲方应根据乙方提供的预算材料和样品标准进行验收，如不符合质量要求或规格不同，不得使用。如已使用，给工程造成的损失由乙方负责。

　　7.2乙方使用甲方认可的材料后，如甲方提出更换或提高标准，甲方应承担乙方增加的工程费用和材料费用..

　　第八条安全生产和消防规定

　　8.1在施工期间，乙方应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》和《建筑安装工人安全操作规程》(安全:乙方应对施工中的安全问题进行自检，承担自己的责任，并对自己的人员进行纪律处分，服从甲方的统一管理..中华人民共和国消防条例(防火:如因乙方施工不慎引起火灾，乙方应负全部责任，并对甲方的损失承担赔偿责任。)等相关法律法规。

　　第九条违约责任

　　9.1因甲方原因造成的停工或窝工，甲方应赔偿乙方损失。

　　9.2甲方同意在未办理任何手续的情况下，擅自拆除、改变原有建筑结构或设备管线，由此造成的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担。

　　9.3未经甲方同意，乙方擅自拆除、修改原有建筑结构或设备管线，由此造成的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担。

　　9.4如甲方未办理验收手续，甲方应提前使用或擅自使用，造成的损失由甲方负责。

　　9.5如因一方原因导致合同无法继续履行，应通知另一方并办理合同终止协议，责任方应赔偿另一方由此造成的经济损失。

　　第十条争议或争议解决

　　10.1在本合同履行过程中，双方如有争议，可在不影响工程进度的情况下，通过协商解决或请有关部门调解。

　　10.2如果双方不愿意通过协商和调解解决争议，或者协商和调解不成，双方同意由仲裁委员会仲裁因执行本合同而产生的争议(如果双方不在本合同约定的仲裁机构，事后未达成书面仲裁协议，可向人民法院提起诉讼)。

　　第十一条其他协议

　　第十二条补充规定

　　12.1本工程的保修期及保修范围:除人为损坏或不可抗拒的自然因素外，经双方同意由乙方承建的工程。质量保证基金在保修期满后付清。

　　12.2本合同一式两份，双方各执一份。甲乙双方各执一份。

　　12.3本合同应在履行完毕后自动终止。

　　12.4附件

　　(1)施工图纸或实践说明

　　(2)工程项目清单

　　(3)项目预算

　　(4)对外关系(城管、消防、规划等。)由甲方协调

　　(5)装饰施工项目付款附件

　　甲方: 乙方:

　　代理: 代理:

　　___年___月___日 ___年___月___日

装饰工程合同15

　　委托单位：

　　承揽单位：

　　为规范装饰装潢施工，保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及有关法律、法规规定的原则，结合本项目的具体情况，双方经友好协商同意，就乙方承揽甲方的装饰装修工程事宜订立本合同并共同遵守。

　　一、工程概况

　　1.工程名称：__________________________________。

　　2.工程地点：__________________________________。

　　3.承包范围：参见合同附属文件之预算表。

　　4.工程承包方式：双方商定采取下列第____________种承包方式：

　　承包人包工、包料;

　　承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要材料;

　　承包人包工、发包人包料。

　　5.施工图纸：双方施工图采取下列第____________种方式提供：

　　发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份;

　　发包人委托承包人设计施工图纸，设计费____________元，由发包人支付.

　　6.施工图纸经甲乙双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。

　　施工图纸一式二份，甲乙双方各持一份，作为本合同的附属文件。

　　7.甲方自愿将项目委托给乙方施工。工程总造价计圆整，大写金额：圆整。

　　二、施工时间

　　工程期限__日，时间自__起至__止。如在制作期限内甲方提出变更而造成待工，工程时间顺延。

　　三、甲方工作

　　1、开工前_______天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物，对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作。

　　2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。

　　3、提供符合施工要求的水源、电源，负责协调邻里及管理机构之间的关系。

　　4、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作。

　　5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件。

　　6、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。

　　四、乙方工作

　　1.参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底，拟定施工方案和计划交甲方审定确认。

　　2.施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

　　3.未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　4.保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好，保证居室内上、下水管道的通畅。

　　5.对于施工过程中的有关事项需要甲方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间。

　　6.严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　7.工程竣工前未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

　　五、验收和标准

　　1.按照合同规定的质量要求，图纸作为验收标准。

　　2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的.定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。

　　3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

　　六、工程款付款方式如下表：

　　付款时间

　　付款百分比

　　金额

　　合同签订后开工前二至五天

　　50%

　　施工完成交付验收后两日内

　　40%

　　竣工验收一个月后

　　10%

　　七、违约责任：

　　1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付违约金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付违约金。

　　3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故由甲方负责并担责任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故，由乙方负责并承担责任。

　　八、质保期

　　乙方承诺装修质保期六个月，质保期间出现装修质量问题，乙方负责维修。

　　九、其他：

　　1、本合同一式份，

　　2、本合同自双方代表签字、盖字后生效，需办理鉴证的，自办理鉴证之日起生效，工程竣工验收符合要求过质量保修期后终止。

　　3、本合同签订后，若双方需要提出修改时，经协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　4、双方因履行合同发生的争议，由双方协商解决，如协商不成，依法向杭州仲裁委员会申请仲裁。

　　委托方：

　　承揽单位：

　　代表人：

　　日期：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

【装饰工程合同】相关文章：

装饰工程合同02-18