景观施工合同
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同对我们的帮助越来越大，合同协调着人与人，人与事之间的关系。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编为大家收集的景观施工合同，欢迎阅读与收藏。
景观施工合同1
建设单位：(以下简称甲方)
施工单位：(以下简称乙方)
经甲方对乙方专业知识的考核，同意将三国赤壁古战场新____区，园林绿化区域里的给排水、景观灯、景观小品、线管、水管预埋及施工等工程委托给乙方施工。为了明确甲乙双方在施工过程中的权利义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款。
一、总则
工程区域：根据甲方地形，乙方出效果图，由甲方审定，确定将效果图中的绿化工程及绿化区域里的景观、地灯、音响、亮化、给排水、管线预埋及施工等工程(在每个绿化区域施工前甲方有权更改施工效果图)。
1、工程名称：新____区园林绿化及景观亮化工程。
2、工程地点：。
3、工程内容：园林绿化，绿化区域内的景观、亮化、给排水及预埋工程。
二、承包方式：
乙方将工程范围内的工程实行全包(包工、包料、包运输、包管理、包安全、包进度等承包方式)。
三、工程造价方式：
1、景观小品工程均由乙方绘制施工图交于甲方审定后严格按图施工，造价甲、乙双方均参照国家园林景观定额造价。
2、亮化工程均由乙方将产品、生产厂家、生产合格证、产品图片交与甲方审定后，经甲乙双方根据市场行情定价。
3、绿化苗木造价：依据行业规律，在反季节工程施工中苗木成活低，甲、乙双方可根据反季节行情进行协商定出合理价格。
4、景观小品、水电均参照相关定额协商定价，作为合同附件。
5、绿化苗木价格商定不变后，苗木价格清单作为附件放在合同后面。
6、本工程的一切税金由甲方承担，乙方不承担任何税费。
对于合同签订之日未能确认的苗木价款和工程价格分
别按照苗木的规格按年月份的市场价格为基础和施工图纸进行商定;商定后的`价格乙方出具现场签证单，经甲方管理人员，公司加盖公章后为合同附件，为结算依据。
四、合同工期
自________年____月____日至________年____月____日(雨天工程顺延)
五、质量标准
按照国家相关建设标准达标合格。
六、双方责任：
1、甲方责任：
1甲方在开工前进行技术交底。
2甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
2、乙方责任
1按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
2应遵守施工现场的各项规章制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
3应严格按行业标准规范施工，发现问题及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保养________年。
七、付款方式
本工程开工进场后乙方每月上报该月完成的工程量，经甲方审核后付该工程款的%，工程完工验收合格后第个月再支付总工程款的%，待保活期过后，甲乙双方清点苗木成活情况及其他工程质量，无质量问题给予支付余款，对于未成活的苗木款从余款中扣除。
八、违约责任
此合同本着公平、公正的原则制定，甲、乙双方均需履行各自责任，如有一方违约，对方可根据情况要求赔偿，赔偿金不高于合同价款的7%。
本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具同等法律效力，待双方签字盖章后生效，工程完工甲方付清尾款________年以后失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方：(签章)乙方：(签章)
________年____月____日________年____月____日
景观施工合同2
甲方：________
乙方：________
甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将河道绿化工程委托给乙方进行设计及施工，根据《中华人民共和国合同法》之规定，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。
第一条工程名称：宁波经贸学校河道绿化工程
第二条工程范围和内容
工程范围：按甲方确认的施工图、施工方案为准（详见施工图）。
工程内容：河道水面浮床基础、铺装，植物栽培等（详见预算报价清单）
第三条工程施工的.规范性
乙方应该确保工程施工的规范性，工程施工期间必须注意施工人员和学校师生安全，不得进行危险操作。因不规范施工造成的所有损失由乙方承担，甲方有权对所造成的损失提出赔偿。
第四条工程质量及双方的职责
1、由于景观工程的特殊性，为确保美观、经济和适用，经甲方认可后，乙方在施工中可根据实际情况进行局部调整，所发生的费用双方协商解决。
2、乙方在施工中应建立有效的质量控制和检查制度，积极配合甲方、监理人员进行工程质量监督，若由于乙方施工原因造成部分工程质量不合格，乙方应在期限内进行修补或返工，其损失由乙方自行负担。
3、甲方需指定施工监理人员配合乙方施工，通水通电。
4、乙方应认真保质、保量、准时完成工程。
5、乙方应对工程进度采取措施，发现影响工程进度因素在24小时内告之甲方。
6、对已完工程在甲方验收前，应做好保护工作。
7、在工程完工后一年内，乙方确保人工对工程范围内的植物进行消毒、杀虫，并采取一定的保护措施。
第五条工程施工、工期
开工日期：________年________月________日~ ________年________月________日（节假日进行施工，具体视情况双方协商解决）。
第六条项目工程费用及支付方式
1、该项目总金额￥：玖万柒仟捌佰壹拾元整（按635M2面积预算），详见附件预算报价单。最终金额按实际施工量核算。
2、合同签订后，五个工作日内，甲方应支付向乙方工程预算款的30%作为备料款。
3、主体施工结束后甲方五个工作日内支付乙方工程预算款的40%。
4、施工结束后，由甲乙双方组成验收小组，并核算实际项目总工程款，在验收合格后五个工作日内，甲方付清余款。同时，乙方交甲方总工程款的10%，作为工程质量维护费，一年后，无息退还。
第七条本合同未尽事宜，甲、乙双方协商订立补充协议，与本合同具有同等法律效力。
第八条本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方：________（章）乙方：________（章）
________年________月________日
景观施工合同3
甲方：__________
乙方：__________
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，甲乙遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就同意订立本合同，达成协议如下：
一、项目概况：
1、项目名称：__________
2、项目地址：__________
二、本合同施工范围：
项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设。
三、合同工期：
开工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日
四、合同价款及付款方式：
总造价为610万元，增减项根据甲方意见进行调整，合同签订后支付总造价的30%，全部工程完工后支付总造价的50%，竣工验收后再付款10%，保修期满后付清所有尾款，保修期为________年。
五、乙方向甲方承诺：
按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
六、甲方向乙方承诺：
按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的.款项。
七、各方权力及义务：
1、甲方的权力及义务：
(1)、甲方代表负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。
(2)、协调总包单位向乙方提供施工所需场地和水电接驳点，并说明使用注意事项。
(3)、按合同的约定及时支付乙方工程款。
(4)、按规定提供施工场地并提供有关隐蔽、障碍物资料。
(5)、按合同约定组织工程验收并按合同约定的期限办理竣工结算。
2、乙方的权利及义务：
(1)、乙方驻工地代表负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。
(2)、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好采购、运输、保护等工作。
(3)、按施工安全规范规定，采取施工保卫安全等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全。
(4)、接受甲方监督和管理并服从总包单位对工程总进度计划的安排与施工协调。
(5)、严格按审批后的图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，确保工程质量和合同工期。
(6)、参加工程竣工验收，竣工验收合格后，应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。
(7)、及时向总包单位支付施工、生活用水、电费用。
(8)、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理。
八、质量与验收：
1、本工程按国家现行《基础设施工程施工及验收规范》进行检查验收，园建工程按《建设工程施工质量验收统一标准》(gb50300-)及其他相应国家规定标准验收。中标质量标准即合同质量标准，竣工验收如未能达到中标质量标准的，乙方应向甲方支付工程总造价5%的违约金，因此给甲方造成的其他损失乙方应据实赔偿。
2、乙方必须严格按施工图、国家施工规范和附属设施有关专业验收标准精心施工，确保质量。各分项工程，隐蔽工程，尤其是中间验收必须严格按规范要求规定进行逐项检查验收，并提前48小时通知业主、监理、设计等部门派员参加，质量不合格的承包单位无条件返工，直到合格为止。
九、合同生效：
合同订立时间：________年____月____日，本合同双方约定签字盖章后生效
十、合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：__________
_______年____月____日
________年____月____日
景观施工合同4
发包方： (以下简称“甲方”)
承包方： (以下简称“乙方”)
根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定的有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方权利和义务，在平等、自愿原则，经双方协商一致，签定以下条款，共同遵照履行：
一、工程项目
1、工程名称：李庄古镇景区绿化工程。
2、工程地点：李庄古镇景区
3、工程内容：绿化植被恢复工程。
4、承包方式：包工包料。
5、结算：总价包干。
二、工程造价
1、根据双方确定的施工图和报价清单，经甲乙双方协商本工程的工程价以工程验收时的实际工程量为准(结算依据按合同附件中的报价清单为准)。
2、应甲方要求更改、调整的工程项目，由甲乙双方签字盖章确认的书面材料作为本合同附件与合同一并保存，并按实际发生的工程量和本合同中的《报价清单》所列单价进行结算。
3、合同中已有约定的项目，按约定执行;没有约定的以双方协商签字盖章确认的补充书面材料确定。
三、 工程期限
(一) 2012年7月20日前完工 。
(二)因以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：
1、 甲方未能按约定提供开工条件;
2、 甲方未能一次性交出所有施工场地，部分施工场地交出滞后;
3、 甲方未能按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行;
4、 甲方代表未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;
5、 设计变更和工程量增加;
6、 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时;
7、 一周内连续雨天超过48小时;
8、 不可抗力;
(三)乙方在以上情况发生后就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出书面报告，甲方在收到报告日起3天内予以审核、确认、签复，逾期不予答复也不提出修改意见，即可视为乙方延期要求已被确认。
(四)因乙方原因不能按照约定的竣工日期完工的，乙方承担违约责任。
四、工程验收
(一)隐蔽工程验收
1、隐蔽工程由乙方自检后，填写隐蔽工程验收单，在隐蔽前24小时通知甲方代表检查验收，甲方代表或驻地工程师代表应在收到通知12小时内到现场检查验收，认可签证后，乙方可进行下一步工序施工。
2、甲方代表或驻地工程师代表未按通知时间组织验收，乙方可自行检验并认真如实填写隐蔽记录，甲方代表或驻地工程师应在验收报告上签认，如有异议，甲方代表或驻地工程师有权复查，若复查合格，其费用由甲方负责，工期顺延;复查不合格，乙方应马上返修，承担检查费用。
(二)工程竣工验收
1、按经甲方审定的设计图纸、施工图、报价清单内之材料的规格、型号、数量、质量等标准及有关工程变更的书面文件进行验收。
2、甲方收到竣工报告后3天内组织有关单位验收，若工程质量及内容完全符合合同的要求，双方在工程竣工验收书上盖章签字。如有工程质量不合格或工程内容有尚未完成的，由乙方在双方商定的期限内进行返修后，再组织验收。
3、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后7天内不组织验收，或验收后7天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
4、工程未经竣工验收甲方开始使用，视为工程合格，由此发生的质量或其它问题由甲方负责。
5、因甲方或不可抗力因素致使局部工程未能完成，甲方应在预计完工日期按已完工程予以分段竣工验收结算。
五 、付款方式
1、本工程无预付款;
2、每月25日后，乙方向甲方提交工程进度报告，甲方于7个工作日内审定并支付至进度工程总价85%予乙方;
3、乙方向甲方提交竣工验收申请后三天内，发包方组织竣工验收，工程竣工验收合格后，甲方于竣工验收合格之日起10个工作日内支付至实际工程总价的95%予乙方;
5、余下的5%工程款作为质保金，待质保期(一年)满之日起7个工作日内付清(不计息)。
6、乙方在甲方付出90%工程款前需提供工程总价数额的'发票交甲方。
六、工程质量标准和保养期
1、工程质量标准按国家现行施工验收规范，结合省市有关规定标准验收，相关依据为工程清单内的项目明细。工程验收合格后乙方出了按质量要求提供相关竣工材料外还需出具保修承诺书交甲方，同时甲方出具工程验收合格证交乙方。
2、本工程的养护、保修(保质)期为一年，质保期以甲乙双方工程竣工验收合格签证之日起计。
七、双方责任
(一)甲方责任
1、开工前三天完成场地“三通”，接通水、电和开通施工运输车辆可通行的道路;并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题(若有)。
2、开工前三天向乙方提交施工图、效果图电子版一套，并对图纸资料的准确性、安全性负责，若存在需调整的由甲方以书面形式告知。
3、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。
4、提供施工过程中的用水、用电费用，但相关安装设施由乙方自行解决。
5、负责工程现场的协调管理，避免乙方的施工不受第三方影响。
6、配合乙方做好施工过程中的工程签证、隐蔽工程的验收签证等工作。
7、按合同规定按期支付工程进度款。
8、按时组织工程竣工验收及办理工程竣工结算。
9、承担施工期间及保养(保修)期间因甲方因素或不可抗拒因素造成损坏项目的重修费用。
10、委派 为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程期间的质量验收及其它事宜。
(二)乙方责任
1、严格按照甲方认可的设计图纸、施工图纸、施工方案并按报价清单中的各种材料规格、型号、种类、质量等标准进行采购、施工，保质保期完成工程。
2、不得将工程转包或者分包以及变相转包或者分包给任何单位或者个人。
3、遵守甲方单位的现场协调管理，服从工程整体进度。
4、严格执行各项安全操作规程，保证施工期间的各项安全。做好工地文明施工的各项措施，及时清理施工过程中的垃圾杂物。
5、做好未交付甲方单位使用的成品及半成品的安全保护措施。
6、对甲方同意分包部分工程的质量、安全等承担全部责任。承担因施工质量及其它乙方因素造成的返工重修等费用。
7、工程竣工后向甲方提供竣工图及其它竣工资料。
8、采购主要建材时应向甲方提供样品，甲方认可样品的质量、规格等后乙方方可组织采购、施工。施工前需向甲方提供质量检验报告和合格证，验收时甲方根据标准样品和工程质量要求进行验收。
9、自行办理相关材料的采购、运输等手续，并承担相关费用。
10、委派 为现场管理代表，负责现场管理、施工质量、安全等问题。
八、违约责任
1、如甲方不按期支付工程款，从逾期次日起每逾期一天增加1000元向乙方偿付违约金，逾期十天，乙方有权停工(但应对已完工程进行围蔽保护处理)，所造成的工期延误及经济损失由甲方负责;
2、乙方在正常的施工条件下不按期完工，从逾期次日起每逾期一天扣除1000元向甲方支付违约金。
3、乙方在养护或者保修期内不能及时履行养护或者保修义务的，视为乙方违约。乙方同意甲方应另行委托相关单位承担养护或保修义务，由此所产生的所有费用均由乙方承担。
十、 争议解决方式
双方在履行合同中发生分歧，应协商签订补充合同，协商不成的，应向甲方所在地人民法院起诉。
十、其他
1、合同未尽事宜，双方可协商后签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
2、甲乙双方盖章确认的施工图和报价清单及有关书面变更文件为本合同不可分割的部分，与本合同一并保存并具有同等效力
3、本合同正本一式五份，甲方执三份、乙方执二份，每份具有同等法律效力。
十一、合同的生效
本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
景观施工合同5
甲方(发包方)： (以下简称甲方)
乙方(承包方)： (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，增强双方责任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下：
一、工程概况
工程名称： 工程地点： 工程内容： 设计施工图纸所包含的所有内容
二、工程合同价款：
本工程合同造价为人民币 元，即人民币 元整。 本造价内含两年养护费用。
三、承包方式：
由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。
四、工期
本工程工期为：________年____月____日至________年____月____日
绿化工程养护期为：________年____月____日至________年____月____日。
五、工程价款的支付与结算
1、按工程进度每月支付完成产值的______%;
2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后______天内一次性付清剩余 %的款项;
3、本工程价款不含税金。
六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的.补充协议与本合同具有同等法律效力。
七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。
本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
景观施工合同6
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》，结合本工程具体情况，为明确双方责任和义务，经甲乙双方共同商定同意签订如下协议：
第一条工程名称：
第二条施工内容：
按“xx公司”设计的《xx酒店项目景观设计》工程施工图结合现场具体情况进行调整，主要工作面如下：
1、现场土质改造：为保证树木成活和后期生长，凡绿化区内建筑垃圾必须进行挖除外运处理，然后购置种植土回填;
2、水电施工：依照水电定位图纸要求，结合现场实际和相关技术规范，合理进行布管、开沟、放线等采购、安装、施工;
3、道路、车位施工：依照景观开线平面图方案，结合现场实际和相关技术规范，进行道路、停车位等基础施工;
4、景观构筑物施工：按L714、L715、L650、L651等图纸内容要求，完成门卫室、大堂门前景观墙、水池、花坛等地面景观构筑物结构施工;
5、地面铺贴和视面装饰：按L301、L701等图纸要求完成地面和其它硬质景观视面材质采购、安装;
6、苗木种植：依照各区绿化植物配置图L502、L503所规定的要求进行采购、种植苗木等，其品种、数量见L501植物表(竣工后若现场树木品种、规格及株数与表内规定有出入时，再据实结算。
7、后期绿化维护：苗木种植后，适时浇水、施肥、修剪、护理等，直到保修期结束，其中应特别加强返季节护理(护理期一年)。
第三条承包方式：
所有工程项目包工包料，绿化工程包采购、包种植，包成活、包护理。(绿化竣工验收苗木成活率要求达到92%，以上，次年四月份成活率达到98%以上，工程养护期满移交成活率达到100%)
第四条工期：
本工程有效施工日为天，开工日期为20xx年月日，竣工20xx年月日，遇甲方原因，经乙方向甲方书面确认后，工期可相应顺延。
第五条工程质量：
合格。乙方必须严格按甲方认可的设计图纸及绿化配置图，结合现场情况，遵照国家现行相关施工规范要求施工。
第六条合同价款：
元(下文所称“合同价款”均指本约定价款)。
第七条工程竣工结算及付款：
1、工程结算方法：(据实结算)
①土建、装饰部分：依据竣工图纸及现场签证记录计算工程量，套用20xx年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》和配套的取费标准，武汉市20xx年第三期材料信息价及甲乙方书面认可的部分主材市场价计算工程总造价。
②绿化部分：依照双方实测并书面确认的苗木数量及绿化规范要求要完成的工作内容计算工程量，套用20xx《湖北省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》和配套的取费标准及甲乙双方书面签字认可的苗木价格计算工程总造价。
③路基及路面部分：依据竣工图纸及现场签证记录计算工程量，套用20xx年《湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表》和配套的取费标准，武汉市20xx年第三期材料信息价及甲乙方书面认可的部分主材市场价计算工程总造价。
④安装部分：依据竣工图纸及现场签证记录计算工程量，套用20xx年《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》和配套的取费标准，武汉市20xx年第三期材料信息价及甲乙方书面认可的主材市场价计算工程总造价。
⑤人工费调整：按110元/工日调差
2、工程结算：
工程竣工验收合格后，乙方在五日内向甲方递交竣工图及工程决算书，甲方及时安排相关技术人员与乙方办理工程结算手续。
3、付款方式：
乙方进场10日内，甲方按合同价款的20%预付给乙方作工程材料备料款。每月按形象进度的85%支付给乙方作工程进度款(相应扣减预付款)，供乙方继续施工，当付至合同价款的.90%时，不再支付进度款。当工程完工验收合格后，再付到按上条最终决算价的95%。余下5%作为质量保证金，保修期满后甲方按貭保规定再付给乙方所预留的质量保证金款。
第八条工程维修、养护时限：
该工程维修、养护期为一年，从工程验收合格之日起计算。
1、土建、装饰工程：在维修期内出现非人为损坏的工程质量问题，乙方应在24小时内维修处理完毕。
2、绿化工程：在养护期内出现质量问题和植物枯死现象，乙方应在24小时内矫正和补栽;对所有植物应合理浇水、施肥，适时修剪达到美观、成活、成型的要求。养护期间，甲方提供养护临时用房一间供乙方无偿使用，乙方不承担护理期间所用的水电费用。
3、乙方未按前述约定完成维修养护责任的，甲方有权安排其他人员进行维修，所有费用可由甲方在质量保证金中进行扣减。
第九条其它：
1、乙方必须按期完成承包范围和预算项目之内的工作内容，若无故延期，每日按合同金额的万分之五进行违约处罚，若遇甲方原因，工期相应顺延。
2、安全施工。乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
3、如甲乙双方发生合同纠纷，由双方共同协商解决，协商不成的可按司法程序解决。
4、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，同时具备法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
景观施工合同7
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，现甲方将绿化、景观工程承包给乙方施工。乙方应具备 级以上的相应资质。结合本工程具体情况，双方特签订本合同，以资共同遵守。
1.工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3现场条件：用水、用电乙方单独装表计量（甲方按市场价计取）。施工现场的安全保卫及施工人员的吃、住、行等乙方自理。
2.承包范围及方式
2.1承包范围：厂区内绿化、景观及其给排水、照明（以甲方图纸为准）。
2.2承包方式：本工程实行包工部分包料的专业承包制。工程造价暂定价 万元，其中绿化 万元，景观 万元。本工程不得分包或转包，如发现乙方将本工程分包或转包，甲方有权终止本合同，并由乙方赔偿由此引起的所有经济损失。
3.工程结算
3.1本工程系招标工程，工程暂定价为 万元，其中绿化工程 万元按 年 月 日报价书为准，景观工程 万元按 年 月 日报价书为准。其工程量按实结算。
3.2甲方的绿化、景观施工图需调整修改时，新增的绿化、苗木、景观材料的规格、单价按报价书执行，报价书中没有的项目由双方共同定价。凡与本工程施工有可能发生的有关市政、市容、交通、环保、治安、消防等责任与费用均由乙方承担。
4.付款方式
4.1本工程不付工程备料款。
4.2工程进度款：工程进度款最终付至合同总价的 %。工程经验收合格，办理工程决算后支付合同总价的 %，余款作为绿化、景观维护保养保证金，待保养期满，退还乙方（不含利息）。乙方应在收到甲方每一笔工程款后5个工作日内向甲方开具合法有效的发票凭据。
5.绿化苗木、景观园艺
5.1绿化苗木、草皮原则上均由乙方负责采购供应，其品种、规格必须符合乙方提供的绿化种植图，并确保树木挺直，粗细匀称。
5.2甲方的绿化施工图需调整修改时，乙方需积极配合，新增加的绿化品种或苗木，由甲方参与定价、定量。
5.3部分大树、名贵花木由甲方采购供应乙方种植（并提供技术帮助），具体数量及品种甲乙双方共同商定。
5.4甲方的景观施工图需调整修改时，乙方需积极配合，新增加的景观或园艺，其材料由甲方参与定价、定量。
6.质量要求
6.1全部工程必须严格按照国家验收规范和图纸要求精心施工并达到优良等级标准。绿化成活率100%，植物长势茂盛葱绿，树种规格符合设计要求，树干挺直，粗细匀称。
6.2绿化土回填须平整无杂质，加肥料后成为营养土（按该苗木的要求配制）。
6.3工程质量需达优良，绿化的效果应达到树木花草长势茂盛、精致、清新、高雅、舒畅。景观园艺所用材料环保、防腐蚀、坚固、工艺精致、高雅。
6.4乙方必须配备技术精良的工程技术骨干，对工程质量进行全面管理，接受甲方和有关监督部门的质量监督。凡经质量检查达不到质量要求的项目，乙方应无条件予以返工，直到质量合格为止。返工费用及工程延期责任由乙方承担。
7.工程验收
7.1隐蔽工程验收前，由乙方填写《隐蔽工程验收单》，提前48小时书面通知甲方检查验收，甲方应在接到书面通知后5日内组织验收，双方办好验收手续，甲方未按约定时间进行验收，乙方有权可自行作隐蔽工程验收，并作好验收记录，甲方予以认可。如甲方提出异议，需重新检查，经检查合格者，验收费用由甲方承担；不合格者，乙方应无条件返工直至合格，其返工及重新验收的费用均由乙方承担，返工不另计工期。乙方如事先未通知甲方检查验收，擅自进行隐蔽覆盖，甲方施工监理人员有权勒令其停工，并重新检查验收，其返工及验收费用均由乙方承担。
7.2工程竣工10日内，乙方应提前48小时书面通知甲方竣工验收并按规定整理提交竣工资料二套，交与甲方。甲方应在接到书面通知后10日内组织有关单位、人员进行竣工验收，经验收合格，双方签具竣工验收证书，该日作为竣工日，并将工程移交甲方管理。经验收不合格，乙方应无条件返工直至合格，其返工及重新验收的费用均由乙方承担，返工不另计工期。
7.3工程竣工验收后，按规定绿化、景观工程实行免费保养，保养期为一年，保养期间做到绿化苗木成活率100%，长势茂盛葱绿。景观园艺正常使用，无质量问题。保养保证金暂存甲方，保养期满退还乙方（不含利息）。
8.施工工期
8.1经甲乙双方商定，本工程自 年 月 日开工至 年 月 日完工，总工期为 日历天。
8.2为确保在合同期内如期完工，交付使用，本工程实行工期奖罚制度。如提前或延误的，按每天工程总造价的`万分之四进行奖罚。
8.3工程竣工后五天内，乙方的施工人员及材料设备应马上退场，如不及时退场，按工期延误以8.2款承担违约责任。
9.其他约定
9.1施工现场的安全保卫，施工人员的吃、住、行等由乙方自理。
9.2乙方应加强对施工人员的施工安全教育，如发生伤亡安全事故，其责任及费用均由乙方承担。
9.3文明与安全施工，乙方应加强对工程技术人员文明施工的教育，对其他专业单位的设备及成品应注意保护，如由乙方损害，应予以修复或赔偿损失。
9.4乙方上报的项目经理，工程技术顾问，均不得随意调动。确因工作需要调动的，须事先征得甲方同意，如乙方随意调动项目工程技术人员或将工程分包、转包，甲方有权单方面终止合同，乙方必须返还全部工程款和赔偿由此而引起的一切经济损失，并承担合同总价10%的违约金。
9.5甲方的招标文件，乙方的投标文件、技术标、商务标等作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
9.6本合同未尽事宜，另行商议，以签订书面补充协议的方式为准。
9.7合同经双方签字、盖章后生效。工程竣工，保养期满，结清全部工程价款后合同终止。
9.8本合同生效后，双方诚意履行。如有纠纷，双方友好协商，协商不成，向工程所在地人民法院提交诉讼解决。
9.9本合同一式四份，双方各执二份。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
地址： 地址：
日期： 日期：
景观施工合同8
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就 范围内园林景观绿化工程，经协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围：
设计图纸范围内的园林景观绿化工程
1、小区大门的施工（含大门处的硬化铺装工程），不含道路排水；
2、草种、树木、花卉等植物的购买、种植、18个月成活期中的养护及补种；
3、草种、树木、花卉等植物种植土所需混配的肥料、添加剂等的购置及旋耙、搅拌、病虫害的防治等施工；
4、绿地整理、地形塑造、新土补充、余土外运；
5、景观灯、路灯及其电缆埋设不在合同范围之内，但景观灯、路灯砼基础在本次发包范围之内；
6、喷泉系统的安装及调试工程在本次发包范围之内；
7、景观小品、园路（含步石）、制作及铺装；
8、灯塔和风车不在合同范围之内。
第二条：承包方式
本工程采取包工、包料、包单价、包工期，合同价加施工签证的承包方式。
第三条：工期及顺延工期规定
一、以甲方书面通知开工之日算起，80天完工。
二、对以下两条造成工期的延误，乙方必须在情况发生后3日内，就延误内容向甲方提出书面报告，甲方在收到书面报告3日内予以确认、答复，逾期不予答复的，乙方即可视为延期要求已被确认。
1、工程量变化和设计变更（工程量增加和设计变更内容增加）；
2、因自然及社会因素造成的不可抗力。
三、非第2条原因或发生第2条原因但乙方未能在规定的时间内办理顺延手续，且工程不能按合同工期完工，甲方对乙方罚款500元/天。
第四条：履约保证金及退还办法
履约保证金为 万元人民币，乙方按合同工期完成或提前完成施工并经甲方验收合格后7个工作日内，甲方无息退还履约保证金。
第五条：合同价款
总合同价款： 元，大写：
1、其中土建及安装部分 元，大写：
2、其中绿化部分合同价 元，大写：
第六条：工程价款支付方式
一、土建及安装部分（合同价 ）
a. 依据乙方投标文件中的工程量清单，乙方完成土建及安装部分工程总量的50%，经甲方验收合格后，支付土建及安装部分合同价的40%；
b. 工程竣工验收后，支付至土建及安装部分合同价的80%；
c. 结算完毕后，支付至土建及安装部分结算价的95%，余款作为质保金，一年后付清。
二、绿化（指植物种植）部分（合同价 元）
a. 依据乙方投标文件中的工程量清单，乙方完成绿化部分工程总量的50%，经甲方验收合格后，支付绿化部分合同价的35%；
b.绿化部分全部种植完毕验收合格后支付至绿化部分合同价的80%；
c. 绿化成活养护期为18个月，从绿化部分竣工验收合格之日算起，在18个月成活养护期满，成活率达到100%时，支付剩余结算价款。
d.在18个月成活养护期内若绿化成活率达不到100%时分以下两种情况；
①当成活率≥95%时，支付至结算价款的90%，死亡植物乙方必须及时补植同样规格植物并免费继续养护18个月，当补植的成活率达到100%时，一次结清。
②当成活率＜95%时，剩余结算价款在乙方及时补植同样规格植物并免费继续养护18个月，补植的成活率达到100%时，一次结清。
备注：
1、合同价为暂定价，只作为支付工程款的依据。
2、因绿化部分有18个月的养护期，为保证乙方的利益，土建及安装部分和绿化（指植物种植）部分采取分段验收、分段结算的方式，即土建及安装部分完工后即开始验收，经验收合格后开始结算，结算完毕后即可按付款条件支付结算价款。绿化部分在绿化工程完成18个月的养护期满后开始结算，结算完毕后按照付款条件支付工程款。
第七条：验收
一、工程竣工验收，以国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为验收依据。
二、隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》，通知现场甲方代表检查验收，甲方代表接到通知后8小时内必须到现场检验，经甲方认可后，方可进行下一工序施工，若未经甲方代表验收，乙方不得进行下一工序施工。
三、对进场的苗木及其他材料，施工前必须经甲方验收合格后方可施工。
四、工程竣工后，乙方必须提供完整的竣工资料，并提交竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由乙方组织进行竣工验收。
五、验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给甲方管理。
六、绿化部分工程竣工后，经甲方认定签字后进入管理养护期，18个月管理养护期满，甲方按设计图纸要求五日内组织验收。
第八条：甲乙双方权利和义务
一、甲方权利和义务
1、开工前，提供技术指导（提供水准点与坐标控制点、工程地质和地下管线资料、配合乙方放线），做好督查和验收工作。
2、为保证施工质量和工程进度及景观绿化效果，甲方对工程量清单中的工程量和种植密度有予以增加、减少的权利，对工程量清单的内容有予以调整的权利。
3、甲方对乙方不能胜任该的管理人员（包括项目经理、技术负责人）有权提出撤换要求，乙方保证3日内更换，否则每延迟一天，甲方按500元/天扣除乙方工程款作为违约金；拒不执行甲方更换要求的，甲方可随时终止合同，由此引起的一切责任和损失由乙方全部承担。
4、甲方对此工程有分期开工的权利（根据现场实际情况）。
5、凡涉及到工程款增加、工期顺延等关键性指标，必须得到甲方认可，否则无效。
6、按照合同规定支付乙方工程款。
7、派驻施工现场的甲方代表对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收和其他必须的签证；甲方代表负责人为 ，联系电话：
二、乙方权利和义务
1、乙方不得转包、分包。
2、必须按图纸、技术规范及甲方要求进行施工，符合国家标准，保质保量完工，进场的所有植物达到工程设计要求规格，无病虫害生长健壮，不得随意更改材料、树种及其它苗木，清单的苗木规格与实际图纸不符时，以甲方具体要求和清单为准。
3、工程所需建筑材料、设备等必须是符合国家标准的合格产品且达到设计图纸要求，经甲方检验合格并签字确认后方可使用，否则甲方有权单方面终止合同，并拒付工程款。
4、乙方必须按工程进度及时提供关于工程质量的技术资料。
5、铺装（饰面）材料、景观工程所用材料（如喷头、配电箱等），乙方在材料使用前必须提供样品，经甲方认可后方可使用。未经甲方确认的材料乙方不得用于该工程，否则造成的损失由乙方全部承担。材料代用必须经甲方同意并签证认可后，方可使用。
6、以下材料由甲方指定品牌，乙方在使用前必须报甲方认可，经甲方认可后方可使用。
（1）电（缆）线：要求使用河南金水电缆有限公司生产的 “金水”牌；
（2）PPR管材采用青岛澳柯玛塑胶有限公司生产的“澳柯玛”牌、UPVC管材要求使用武汉亿丰塑胶有限公司生产的“亿丰”牌。
（3）断路器、接触器、时控开关、继电器等使用浙江正泰电器股份有限公司生产的“正泰”牌。
（4）潜水泵要求使用上海连成（集团）有限公司或上海凯泉泵业（集团）有限公司或上海中航泵业（集团）制造有限公司或上海东方泵业集团有限公司生产的产品。
（5）阀门要求使用上海上塑控股集团有限公司生产的“上塑”牌。
7、乙方对所供的苗木进行包栽包活，养护期内养护内容包括浇水、封土、抹芽、修剪、施肥、松土耕作、防除杂草及病虫害、灌溉等，养护期内乙方每周养护不少于2次，养护期内执行城市园林绿化管理标准。
8、乙方每月25日前向甲方报送下月施工进度计划和上月施工完成情况。
9、在交工前乙方必须负责成品保护，并清理场地卫生。
10、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿维修。
11、乙方必须认真贯彻执行《河南省建设工程安全施工管理规定》和有关安全施工的规章制度，施工过程中出现的安全事故全部有乙方承担。
12、工程质量要求达到合同规定标准，其中绿化部分成活率要求100%；若因乙方原因造成工程达不到甲方规定标准，乙方必须无条件返修或补种并承担由此造成的一切经济损失。
13、乙方在保证工程质量和不降低设计标准、合理控制成本的前提下，乙方有义务对本工程提出修改设计的合理化建议，对提出的合理化建议必须经甲方 、设计单位同意后方可实施。
14、乙方保证投标时的项目部所有人员未经甲方同意不得随意调换，项目部组成人员以乙方递交的投标文件为准，乙方保证派至工地的项目经理为： ，联系方式为： ，项目技术负责人为： ，乙方保证项目经理 和技术负责人 每周有效工作日不得少于5日，在特殊情况下，项目经理和技术负责人必须随叫随到。
第九条：违约责任
一、若乙方转包、分包工程，甲方扣除乙方伍万元的履约保证金，并终止合同。
二、至甲方通知乙方开工起，乙方超过5天不能开工建设，双方终止合同，所有责任由乙方承担，甲方扣除乙方伍万元的履约保证金作为违约金。
三、乙方必须按照施工规范、图纸及甲方要求进行施工，否则甲方有权责令乙方停工，所造成的损失由乙方全部承担。
四、乙方苗木如果死亡，必须限期进行补栽（以每次检查、验收通知10天内为准），补栽苗木的结算，按照新栽苗木延期进行，如不补栽，将扣除该苗木价格二倍的违约金。
五、乙方进场的苗木及其它材料未经甲方验收而擅自使用者，每发现一次扣除乙方5000-10000元的违约金，违约金直接从最近一次工程款中扣除。
六、若乙方进场的苗木及其他材料不符合招标文件、投标文件及合同规定的（包括规格、厚度、品种、质量、胸径等），一经发现，所有材料全部退场，已施工完毕的全部返工，甲方扣除乙方5000-10000元的违约金，违约金直接从最近一次工程款中扣除，情节严重者，甲方有权终止合同。
七、乙方在养护期内，必须派专人坚守工地（到指定地点签到），负责补栽、管护、浇水、修剪等工作，否则，甲方有权扣除相应的工程款作为违约金。
八、若乙方未经甲方同意擅自使用替换材料，一经甲方发现，扣除乙方壹万元工程款作为违约金；材料未使用时，所有材料全部退场，造成的工期延误由乙方承担；材料使用时，乙方必须全部返工，返工费用由乙方承担，所造成的工期延误甲方不予顺延。
九、乙方若擅自更换合同规定的项目经理，扣除乙方壹拾万元工程款作为违约金；若擅自更换合同规定的`项目技术负责人，扣除乙方伍万元的工程款作为违约金；若乙方擅自更换其他项目部人员，扣除乙方壹万元的工程款作为违约金；上述情况如二次发生，甲方终止合同，乙方承担由此产生的一切损失。
第十条：竣工结算方式
一、景观绿化工程（含土建及安装部分和绿化部分）竣工验收合格后及时进行结算。
二、依据竣工图纸，采取甲方与乙方共同确认的工程量，按照乙方工程量清单报价，确定工程总价（规费据实结算，措施项目费已含在各相关综合单价中）。
三、结算时的单价严格按照投标文件中所报单价执行，不论任何原因，均不得调整单价（除变更灌木种植密度，相应的灌木综合价格按照工程量清单报价按种植密度等比调整，变更灌木种植密度，必须有相关签证手续，否则甲方不予认可）。
四、甲方提供的甲供材由乙方负责保管，采保费不计取（二次转运费亦不计取）。
五、因塑造地形发生挖填及运输土方，距离在50米以内（含50米）的已包含在报价中，甲方不再办理签证。
若出现50米以外的挖填及运输土方，经甲方代表认可后，可办理现场签证。具体办法如下：
（a）如在小区内进行挖填及运输土方，运距实测，按普通土，套相应土建定额子目。
（b）如需土方运出小区外（小区外指红线范围以外），一律按普通土，外运距离为3km，套《河南省建设工程工程量清单综合单价》（20xx年版）土建定额子目。
六、工程量清单漏项部分及变更部分的结算办法
1、 漏项及变更部分与工程量清单报价中有类似的，按投标文件中类似的清单单价执行。
“类似”解释：仅适用施工过程中，因漏项或变更原因发生的而清单未列有完全相同的材质、规格的清单项目，但施工工艺类似，如铺装（饰面）、苗木的种类或规格调整，可按相近材质、种类、规格的投标综合单价，仅考虑主材（指替换材料部分）价差执行。
2、漏项及变更部分与工程量清单无类似的，按工程预算价乘以下浮比率进行计算。
（1）工程预算价定额执行依据（漏项及变更部分与工程量清单报价中无类似的）
a）预算价执行《河南省建设工程工程量清单综合单价》（**年版）
b）工程量按照双方认可的施工图纸、现场签证。
c）措施项目费仅计取技术措施费中的钢筋混凝土模板费及支架费，安全文明施工费的基本费，其余措施费用（如大型机械进出场等费用）均不计取。
d）材料价格确定依据
①钢筋、水泥材料价按照施工使用期间的《信阳建设工程造价信息》的算术平均值调整。
②其余乙方自行采购的材料（主材）执行投标报价中的材料单价。
③原投标报价没有的铺装材料、饰面材料、植物及甲乙双方需协商确定价格的材料，材料价格通过签证形式办理。
④上述①、②、③项未涉及到的材料按定额价不予调整。
e）“其他费用”（指总承包服务费、优质优价奖励费、检测费）不计。
f）规费按实际发生金额以相关票据计取。
g）税金依照国家有关规定计取。
h）人工费（含零星人工）按43元/工日执行。
i）本合同承包范围以外如需使用铲车或挖掘机零星施工，经甲方认可后可采用计时方式办理签证， zl50铲车按180元/小时，220挖掘机按280元/小时计入税前造价，时间由甲乙双方共同确定。
（2）下浮比率的确定如下：
下浮比率（ф1）=（3187480.29元-3051673.59元）/3187480.29元×100%=4.3%。
（3）工程量清单漏项部分及变更部分的最终结算价：
最终结算价=工程预算价×95.7%
第十一条：其他
一、甲方交付的有关技术资料，均为施工的有效依据，甲乙双方均不得擅自修改。
二、乙方免费赠送甲方叁万元人民币的园林景观小品，乙方免费赠送的园林景观小品必须经甲方认可后方可采购，价格的确定以双方咨询的认可价为准。
三、招标文件、招标答疑、乙方的投标文件与本合同具有同等法律效力，若有冲突之处，以合同为准。
四、若植物处于无生机状态或明显低于清单要求标准影响周围景观的即认定为植物死亡。
五、水、电源由甲方协助乙方解决，水电费由乙方负担。
六、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，本合同未尽事项，甲乙双方可另行协商订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
七、甲方采购的景观小品，乙方应免费协助指导安装。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
法定代表人 法定代表人
或委托代理人（签章）： 或委托代理人（签章）：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
景观施工合同9
甲方：
乙方:
甲、乙双方经协商一致，确定由乙方作为商丘市宋城路景观绿化带工程中建筑及环境配套部分水电安装承包人，为明确双方责任，保质、保量、按期完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，并结合商丘市有关规定及本工程的具体情况，签订本合同，双方共同遵守执行。
第一条 工程概况
1、工程名称： 商丘市宋城路景观绿化带工程
2、工程地点： 宋城路 睢阳大道--星林路
第二条 承包范围及内容
1、承包范围
（1）景观给排水安装商丘市宋城路道路绿化景观工程第二合同段、绿化给水环网、排水施工图纸设计内容。
给水系统以市政总进水表点起，安装景观给水从水表安装至景观各给水点，与室内给水管以窨井进水表为界；排水系统从景观排水点至市政第一个检查井；
（2）景观电气照明、动力配电
范围：商丘市宋城路景观绿化带工程道路照明电气、室外埋地电缆套管施工图纸设计内容
单体建筑室内配电电气线路、动力、设备配电安装，防雷接地、等电位系统。
（3）本项所有各种井的砌体及安装所有用工。
2、承包内容 商丘市宋城路景观绿化带工程景观及室内外水电施工图纸（包括设计变更和有关技术文件）中的水电安装全部施工内容。
第三条 质量技术要求
1、严格执行有关施工图纸、图表、说明书、会审记录，设计修改、变更通甲方: 鄢陵新绿州园林绿化工程有限公司
知关于本合同施工质量的要求、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》执行。
2、乙方安装完毕并经自检确认合格后，应通知甲方管理人员进行验收，因乙方原因造成第一次验收不合格，必须无条件进行整改,若第二次验收仍然不合格，则处罚1000元。同时乙方必须无条件返工，直至符合质量验收要求为止。造成该节点工期逾期的，按上述工期约定责任处罚。
3、各管线安装应严格设置控制点，确保横平竖直，位置正确，若出现平整度和垂直度达不到优良验收标准，每处处以200元罚款。未按设计图纸或变更施工，造成的全部经济损失由承包方全部负责。
4、预埋管线和冷热给水管在砼板内必须与其他工种配合的，应配备足够人员跟班配合。如预埋管线在砼内，浇砼现场必须有一个带班的班长负责，保证不发生质量问题，若发生质量问题凿打浇好的混凝土，责任全部由乙方负责，并每次罚款500元。
第四条 承包方式
包工、包机具、包质量、包安全、包验收、包资料，景观部分土方开挖、回填由乙方负责，需要大型机械由甲方提供。各种沟槽的开挖和回填、均有乙方负责。管网下要求素土夯实，土方回填时，须进行夯实，雨后表面不能出现沉陷，否则造成的损失费用由乙方负责承担。
第五条 合同工期
1、从20xx年03月16日至20xx年 05 月06日。总日历工作天数为： 50 天。03月15日人员设备进场，
2、经甲方确认，乙方工期可相应顺延：
（1）甲方未能履行本协议规定之责任。
（2）设计方案改变令施工无法正常进行而影响进度。
（3）在施工生产过程中，因非乙方原因连续停水、停电达24小时以上造成停工。
（4）人力不可抗拒因素。
第六条 单价及合同总价款
1、合同综合单价
包含各种费用、风险,不含税；合同固定综合单价款为一次性包干价，竣工结算时不作调整，施工期间市场价格变动不作调整,风险由乙方自行负责。
2、合同总价
本承包工程暂定合同总价为人民币（大写） 肆拾贰 万元整，￥：（小写） 42万元。
第七条 乙方责任人
合同履约金伍万元。完成工程的30%退还履约金50%，工程如出现原材料问题，乙方不承担责任，施工中如图纸有变，甲方需要以书面形式通知乙方。工程完成80%履约金退清。
第八条 甲方责任
1、在开工前，向班组提供必需的'施工图纸。
2、制定项目的管理措施，加强对班组的技术质安工作指导、管理、检查、监督，协调各班组的生产管理工作。
3、负责将工程施工用水、用电管线架设到各配电总箱，并提供施工用水用电。
4、保证及时供应工程所需的材料和垂直运输机械。
5、负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。如乙方未能按设计图纸所示内容进行施工，或质量未达到要求，甲方有权责令其返工或停止施工。
6、负责代办班组生产工人意外伤害保险，保险费用按乙方承包工费的0.6%在乙方的结算工款中扣缴。
7、施工完成后，在约定的时间予以验收及办理结算。
第九条 乙方责任
1、自觉遵守法律法规及有关规章制度。严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门有关安全及施工现场的管理规定，加强安全教育，加强现场管理，认真落实措施，确保安全及文明施工。
2、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责，严格按照设计图纸、有关技术要求及施工验收规范施工，确保工程质量达到约定的标准。
3、如发现承包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应及时通知甲方。
4、科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期，根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前7天提交下月施工计划和物资需用量计划表，经甲方批准后严格实施。
5、组织具有相应资格证书及素质良好的熟练技术工人持证上岗，并配备相应固定的管理人员到现场进行衔接和管理。
按甲方要求统一规划堆放材料、机具，按工程甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场。
6、妥善保管、合理使用甲方提供的机具、材料及其他设施，做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
7、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况，与现场其他单位协调配合。
8、负责办理和提供进场人员的有关手续和个人档案资料，并承担其费用。主要有办理手续过程中需甲方协助的，甲方应予以配合。
9、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程甲方办理交工验收。
10、按时发放工资，如未按时给工人发放工资引起的纠纷，甲方有权代发工人工资，并将给予乙方壹万元 (10000.00元)的罚款, 乙方应无条件退场并承担其它相应的法律责任。
11、乙方违反有关规定及本合同约定造成造成甲方损失，包括政府主管部门罚款，应向甲方承担赔偿责任。
第十条 安全要求
1、乙方应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，采取必要的安全防护措施，认真执行安全技术交底，确保本乙方人员熟悉本工种的安全技术操作规范及有关方面的安全知识，杜绝违章生产、违章作业。
2、乙方驻现场的施工管理人员为，负责计划安排、人员调配、安全教育、技术交底、质量检查与报验，有事外出必须向甲方项目负责人请假。随时接受各级主管部门的检查。如发现违章作业，每次罚款贰佰元(200.00元)，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
3、严禁随意拆除安全设施，施工时遇障碍时必须经甲方管理人员同意后方能拆除，否则每次罚款伍佰元（500.00元）造成严重后果者由乙方自己负责；杜绝重大安全事故和违章作业，工人月轻伤事故率不得超过千分之三。
4、工伤事故及其他安全事故， 由乙方承担责任，发生安全事故及重大伤亡应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方。
5、为统一管理，甲方为全部工人代投保意外伤害保险，按本合同总金额%
景观施工合同10
甲方(发包方)： (以下简称甲方)
乙方(承包方)： (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，增强双方责任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下：
一、工程概况
工程名称： 工程地点： 工程内容： 设计施工图纸所包含的所有内容
二、工程合同价款： 本工程合同造价为人民币 元，即人民币 元整。 本造价内含两年养护费用。
三、承包方式：
由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。
四、工期
本工程工期为： 20xx 年 月 日至 年 月 日
绿化工程养护期为： 年 月 日至 年 月 日。
五、工程价款的支付与结算
1、按工程进度每月支付完成产值的______%;
2、新工工程完工后支付工程总造价的'验收合格后______天内一次性付清剩余 %的款项;
3、本工程价款不含税金。
六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
景观施工合同11
甲方：
乙方：
甲方委托乙方对进行园林景观设计。为明确甲乙双方责、权、利关系，根据《民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》，并结合本项目园林景观设计的实际情况，经双方本着平等、互利、合作的原则，友好协商，签订本合同，供双方遵照执行。
一、项目名称及地址
1、项目名称：园林景观工程
2、项目地址：
二、设计工作内容
甲方提供的用地红线范围内的环境景观设计(内容为整体规划及景观设计，不包括展览馆建筑设计及配套智能化设计);
三、设计阶段、设计深度、设计周期
1、整体规划阶段
(1)甲方配合内容
a.用地红线范围及1:200测量图纸;
b.展览馆建筑平面及效果图;
c.组织乙方现场踏勘;
d.向乙方提供正式工作任务书(包括具体工作任务和甲方要求)。
(2)乙方完成内容及标准
a.提供景观总体规划图;
b.局部效果图及意向图;
c.方案设计汇报;包括：
①选址;
②规划理念;
③总体规划平面图;
④功能分区图;
⑤展示内容介绍(室外景观部分和展览馆平面布置，其中展览馆相关图纸由甲方提供)
⑥智能化意向(包括太阳能、污水处理系统、新风系统、地暖系统、声控系统、感应系统、智能监控系统及其他生态环保、人性化系统各一张)
d.设计师负责向甲方解说一次。
(3)设计周期：10个工作日(从收到甲方支付预付款起算)
2、施工图设计阶段
(1)甲方配合内容
a.确认方案阶段设计之内容，并给乙方正式工作任务书;
b.建议植物选配及物料采用;
c.提供建筑相关图纸及室外管线布置图。
(2)乙方完成内容及标准
a.总平面分布图(1：100)
b.放线定位图(1：100)
c.各细部标高图(1：100)
d.各区域灌溉及给排水图(1：100)
e.园林灯具照明及电路系统图(1：100)
f.各区域物料图及样板材质和色彩
g.乔木布置平面图及定位图(按乔木规格定位)
.灌木布置平面图及定位图
.地被(草坪)植物位置图
.总体植物目录表(具备乔灌木的品种、胸径、冠幅、高度及数量) .各区域铺地、台阶、建小品的建筑、结构施工详图(1：20) .道牙、花槽(台)、休闲座椅的建筑、结施施工详图(1：20)
.水景给排水施工详图(1：20)
.花架、亭子的建筑、结构施工图(1：20)
.照明灯具的规格、尺寸、灯具颜色和灯光色彩详图以及样灯和有关资料
.施工图预算
以上所列图纸(2号图)向甲方提供捌套施工蓝图和光盘壹套，同时各专业设计师向甲方及施工单位进行设计交底和施工图会审。
(3)设计周期： 个工作日(从收到甲方
第二次付款起算)
四、设计费用计算及支付
1、设计费用计算：本工程总用地面积为 ㎡，其中绿化用地 ㎡，按实际绿化用地每平方米 元人民币计算设计费，本合同共计设计费人民
万元(大写： 元X)
2、设计费支付方式
第一次付款：本合同签订后____日内，甲方支付乙方设计预付款 万元(大写： 元X)。
第二次付款：乙方提供整体规划阶段并汇报一次，并经过甲方确认后____日内，甲方支付设计费 万元(大写： 元X)。
第三次付款：乙方施工图设计阶段任务完成，并经过甲方确认后____日内，甲方支付乙方设计费 万元(大写： 元X)。
(4)施工图经甲方确认后，如甲方要求乙方进行重大设计修改，甲方应向乙方额外支付该修改部分的设计成本。
(5)所有费用均由现金支付，如需由乙方开具发票，所需税费由甲方额外支付。
五、违约责任
1、本合同签订后，甲方不履行合同，甲方无权请求返回所付设计费。乙方不履行合同，乙方退还甲方所付设计费。
2、乙方设计文件不能达到本合同约定设计标准及要求，甲方处乙方本合同总价款的2%的'违约金。
3、甲方不能按时确认乙方设计图说，乙方按拖延的时间顺延设计工期。
4、乙方设计图说满足设计标准及要求时，甲方如不按时支付设计费用，每逾期一天，甲方向乙方支付设计费总价款的2%的违约金。
六、其它
1、甲方维护乙方设计成果的所有权，不得将乙方设计图说转让给
第三方重复使用，也不得未经乙方书面同意重复利用乙方设计图说。
2、本合同甲、乙双方签字盖章生效，甲乙双方结清设计费后自动失效。
3、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决，协商不成，任何一方均可向本合同签约地人民法院起诉。
4、本合同一式四份，甲、乙方各执二份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
景观施工合同12
发包单位：××公司（以下简称甲方） 承包单位：武汉××绿化有限公司 （以下简称乙方）
甲方委托乙方承担××公司部分环境景观绿化工程的施工。甲、乙双方本着互相协作，紧密配合的原则，订立本施工意向合同。
一、 工程概况
1、 工程名称：××公司院内环境景观绿化工程
2、 工程地点：××市××县××路××号
3、 工程承包方式：包工、包料、养护成活、包工期、保质量、保安全
二、 工程价款
1、 合同价款：经甲乙双方协商，本工程承包范围内合同价款暂定为××万 元整，竣工后据实结算。
2、 合同价款涵盖内容为：
（1） 绿化包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、 直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、养护等全部内容。
（2） 绿化土方平整及换、填土，渣土外运由甲方及监理工程师到现场测量
后，方可外运。
三、施工工期
1、本工程计开工时间20xx年××月××日。
2、本工程预计完工时间20xx年××月××日。
3、如遇不可抗剂因素和自然灾害，或甲方原因，影响施工，经甲方签证后可顺延工期。
4、因乙方原因拖延工期，按每拖延一天，乙方应向甲方交违约金人民币1000元。甲方可从乙方的工程款内扣付。
四、工程支付
苗木栽植完毕，余款在养护期满，验收合格并移交甲方完毕后全部付清。
五、工程质量
1、所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植；
2、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责；
3、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；
4、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。
5、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木24个月，其间发生的费用由乙方负担。
六、甲方责任
1、监督检查工程质量、进度、负责施工过程、设计变更等的签证。
2、协调好各专业与绿化施工之间的关系。
3、工程竣工后组织工程验收，并按合同约定审定竣工结算。
4、按合同约定支付工程款。
七、乙方责任
1、按甲方审定的设计图纸、工程量清单及国家有关园林绿化施工技术规范进行施工。
2、现场施工中，如有设计及品种修改，需接甲方书面变更通知单后实施。
3、乙方需办理好施工的一切相关手续，服从当地政府主管部门的监督和管理，费用自理。
4、已竣工工程未交付甲方之前，负责已完工工程的保护工作。
5、施工应服从甲方及监理统一管理及协调。从甲方指定的水电接驳点接驳，施工用水、电费用由乙方承担。
6、合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定的内容、通知以及设计变更等规定由乙方完成工作），如乙方未能完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用从乙方当期工程款中扣除，影响工期的责任由乙方负责。
7、施工中由于乙方施工原因发生的安全事故，概由乙方负责。
8、施工中乙方应注意对施工现场已有的`建筑物及地下、地上市政配套设施及电缆沟进行保护，如因乙方原因造成的损失及严重后果，概由乙方负责赔偿，并承担一切责任。
9、乙方未经甲方书面同意，不得将本工程转让或分包其他单位，否则甲方
有权终止合同。
10、全部工程完工后，乙方负责清运绿化所产生的垃圾，做到工完场清。
八、材料的供应
1、工程所需的苗木由乙方自行采购，到现场后，必须经甲方检查，确认符合设计，并得到甲方签字认可后，才能栽种。
2、乙方所购苗木必须是新鲜、树杆挺直、树形好、植株健壮。枝叶茂盛丰满，无病症现象。
3、工种所用材料，必须先向甲方提供样品及各种资料，经甲方检查，确认符合设计要求后，才能进场。进场后，必须及时向甲方报验，经检查合格后，才能施工。
九、工程质量检查验收
1、施工质量等级验收评定执行当地《园林绿化工程质量检验评定标准》有关规定，本园林绿化工程施工质量要求能满足上部苗木正常成活为质量标准，其园林绿化标准达到预期设计的效果。因乙方施工原因造成的苗木枯死，乙方无条件重植。
2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家和本市的有关规定，向甲方提供竣工图四套，电子文档一套，甲方代表收到相关的资料后，组织有关部门验收，并在验收后的14天内给予批准或提出整改意见，乙方按要求整改并承担由自身原因造成的相应损失。
3、乙方每道工序都应向甲方报验，经甲方检查、签证后才能施工下道工序。
十、违约
1、违约的处理：合同双方的任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。
2、违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应顺延；乙方违约，工期不得顺延。
3、违约金的标准：合同履行中任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约造成的损失，除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款3%的违约金。
十一、养护
1、 乙方派人负责对本工程进行为期两年的免费养护工作。
2、 乙方应向甲方递交两年养护期的《绿化工程养护计划书》。
3、 如乙方派人养护苗木工作不力，造成苗木枯死，乙方应补种。
4、 因死亡而重新更换的苗木，需经过一年的养护后予以确认。
十二、未尽事宜，双方另行协商解决，本合同在履行过程中如发生争议，由 双方当事人协商解决，协商不成时可向武汉市仲裁机构申请仲裁，仲裁结果为最终结果。
十三、本合同一式四份，双方各执两份，均具同等法律效力，双方法定代表人签字盖章后可生效，养护期满付清尾款后自行失效。
景观施工合同13
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称： 工程。
2.工程地点：
3. 工作内容： 别墅周边约 平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。
第二条工期
本工程工期为60 天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日( 现场具备开工条件)开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。
(一)如遇下列原因工期顺延：
1.未及时签审施工图纸与施工组织计划；
2.设计变更；
3.甲方未能按期提交施工场地；
4.连续4 小时遇雨与停水、停电；
5.未按合同规定时间拨付工程款项；
6.遇不可抗拒因素。
(二)竣工验收：
1.甲方在收到乙方竣工报告的5 日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算；
2. 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。
第三条 工程合同价款及支付方式
1.经双方商定本项目设计费为 元，本工程暂定造价520000元 (具体单价详见清单) ；
2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算；
3.结算工程量以现场实际收方量为准。
4.合同签订后5 日内，甲方支付乙方工程预付款100000 元整；
5.工程竣工并验收合格后15 日内，双方按合同第三条第2、第3 款办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%，余结算总额的5%作为保修金，保修期满后甲方付清余款。
第四条 关于设计调整(更改)
本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。
第五条保修期
1. 保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算，保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。
2.成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。
第六条 双方的责任
(一)甲方责任：
1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；
2. 合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方；
3.负责协助办理施工的各项进场手续。
4.负责协调现场各施工单位间的关系；
5.若施工变更应以书面形式通知乙方；
6.按合同规定时间按时付款。
(二)乙方责任：
1.按甲方签审的施工图与确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；
2.接受甲方指派监理公司的.监理及甲方现场代表的管理；
3.文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；
4.负责施工中的成品保护；
第七条 甲、乙双方现场代表及责任
1.甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表；
2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表
第八条 材料的认定及采购
1. 乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。
2 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。
第九条违约责任
(一)甲方违约责任：
1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；
2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；
3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的5向乙方支付逾期违约金。
(二)乙方违约责任：
乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5向甲方支付违约金。
第十条 争议解决方式
在合同履行中，双方因履行合同发生争议， 应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。
第十一条本合同经双方签字盖章后生效。
第十二条未尽事宜，双方协商解决。
第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
景观施工合同14
工程名称：七台河污水处理厂
工程地点：七台河市里
建设单位：（以下简称甲方）
施工单位：（以下简称乙方）
经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行七台河污水处理厂厂区园林绿化工程施工，本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。
一、工程内容和承包方式
1、工程内容包括回填种植土、树木栽植_、景观制作等工程。
2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。
3、园林绿化所需的`材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。
二、工程造价
乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，工程造价暂定为人民币元。
三、付款方式
1、甲乙双方签订合同后，甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。
2、根据工程进度甲方支付形象进度款，整个工程分三次支付完毕。
3、工程完工甲方初验合格后付款项______%，余款待甲方验收合格后五天内一次付清。
四、工期
1、本工程总工期天（日历从开工之日算起）。
2、开工日期20xx年_8月_20_日。
3、竣工日期__20xx__年__9月15_日。
五、双方责任
（一）甲方责任：
1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。
2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。
（二）乙方责任：
1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。
2、承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。
3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。
六、本合同一式两份，双方签字生效，各执一份，具同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表（签字）：代表（签字）：
年月日
景观施工合同15
发包方：________________
承包方：________________
甲方决定将某地道路及硬化铺装工程发包给乙方施工，依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承发包相关事宜经协商一致，订立本施工合同，以便双方共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称：________________
2、工程地点：________________
第二条承包范围及内容
1、在施工过程中，甲方可根据建设工程的实际需要，对乙方承包范围内的工程进行变更或增减，乙方应予以配合并接受，其工程费用及工期按实际增减工程量作相应调整。
第三条承包方式
乙方包工、包料（甲供材除外）、包工期、包质量、包文明施工、包运输及二次运输、包施工水电费、包苗木成活率、包税金、包维护等方式承包。园林景观建筑工程部分包保修12个月、绿化养护24个月的承包方式（绿化部分种植土按定额与实际回填土方量计算）。苗木由乙方购买及负责进行种植与养护
第四条合同工期
自____年____月____日到_____年____月____日，总工期为5天。
第五条质量标准
乙方必须严格按照甲方确认的施工图纸及经甲方确认的施工组织设计方案，依照园林、装饰、安装、景观、道路等相关施工规范进行施工，保证本工程达到国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范标准。
乙方保证本工程除必须达到前款规定外，还须达到甲方的下列技术要求：
1、草坪和色块苗木种植自通过验收后的成活率达到98%，其它苗木成活率必须达到100%（其中甲供植物进场须通过乙方验收同意后方可种植，并由承包人负责施工及正常养护）；
2、树坑各坑需比植物土球规格大15cm，且深度需比土球底深20cm，加底肥种植；
3、较大乔木种植完毕需加三向木棒支扶。
4、经过验收合格的工程，交工后的未成活植物、苗木等，乙方必须及时进行补栽和养护，直到成活，养护期为24个月。
第六条工程价格
1、工程总价以固定价格：_______________人民币。
2、本合同计价方式计取的工程总价款包含了乙方自身完成工程建设从施工准备到竣工验收、绿化养护及保修期间所发生的费用。
3、本工程价格所包含的树木与草备的品种及数量均按图及附件1所示施工，甲方如需更换植物品种或大小，需提前与乙方协商，价格另议。
第七条支付方式
1、乙方工程完成全部工程量，在乙方提供已完成工程实际工程量报甲方审核无误，经检查合格后，10天内甲方支付到已完工程总量的总价款的80%；
2、工程竣工验收合格半年后，工程结算完毕，甲方付至工程结算价款的90%，工程验收合格15个月后，甲方付至工程结算款的95%，剩余5%作为质量保证金，质保期和保养期满（质包期两年），经甲方及物业管理公司确认无质量问题后30个日历天内无息返还给乙方。
3、施工用水费、电费由甲方指定人员安装水电表，由甲方按实际耗用数代收代缴。乙方应在接到甲方书面通知之日起5个工作日内向甲方一次交付，否则，每逾期一天，按欠付款的1%向甲方支付滞纳金，由甲方在支付乙方工程进度款时予以扣除。
第八条双方责任
甲方责任
1、甲方应在乙方进场前完成以下工作：
（1）提供小区施工图纸及相关文件。
（2）开工前为乙方提供进场施工所需的.道路及材料堆放的场地。
（3）向乙方提供施工场地工程地质和地下管线资料，对资料的真实性准确性负责。
（4）负责协调乙方同土建单位在施工过程中出现的问题及纠纷。
2、按本合同约定的时间进行验收和支付工程款。
乙方责任：
1、乙方根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施并设置现场看守、保卫等并自行承担相应费用，如未履行该义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及其发生的费用。
2、严格按施工图、施工规范及甲方的指令进行施工，确保工程质量，按期竣工和交付使用。
甲方：___________
乙方：___________
____年_____月_____日
【景观施工合同】相关文章：
景观施工合同范本01-29
景观工程施工合同03-21
园林景观施工合同03-07
小区景观工程施工合同03-07
景观工程承包施工合同范本03-01
景观工程施工合同范本03-31
园林景观工程施工合同02-14
景观施工协议书范本01-05
园林景观施工协议书样本01-01
环境景观工程设计施工合同范本04-23