- 班组施工合同 推荐度:
- 施工班组承包合同 推荐度:
- 相关推荐
班组施工合同15篇
随着法律知识的普及,合同对我们的约束力越来越不可忽视,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是小编收集整理的班组施工合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。
班组施工合同1
甲方:________(以下简称甲方)
乙方:________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等法律的相关规定,结合本工程实际情况,经协商就宁化县丽锦家园1#、2#、3#楼消防工程安装施工承包达成以下协议:
一、工程概况:
工程名称:宁化县丽锦家园1#、2#、3#楼消防工程
工程地点:宁化县城关图纸编号:
二、工程安装承包范围:
1、喷淋系统管网、喷淋头;
2、消防栓系统管网、消火栓箱;
3、火灾自动报警系统管线、设备及联动调试。
三、合同工期
四、工程安装承包价格:
1、喷淋灭火系统(含管道、支吊架桥、各种闸阀、喷淋头、油漆等)按管道米数计算,每米________元(¥:________元)
2、消火栓灭火系统(含管道、支吊架桥、各种闸阀、油漆等)按管道米数计算,每米________元(¥:________元)
3、消火栓箱安装:
(1)明箱每个________元(¥:________元)
(2)暗箱每个________元(¥:________元)
(3)带灭火器箱________元(¥:________元)
4、火灾自动报警系统安装及调试
(1)报警设备点数(含烟感、温感、手报、声光、按钮、模块、广播、电话、层号灯等)计算,每个点元(¥:________元)
(2)喷淋泵、消火栓泵控制柜每个________元(¥:________元)
(3)稳压设备(气体罐)按控制箱每个________元(¥:________元)
(4)消防通风风机控制箱每个元(¥:________元)
(5)桥架安装每米________元(¥:________元)
(6)室外消防报警管线每米________元(¥:________元)
五、工程数量计算方法:按施工图纸和现场实际情况进行计算。
六、工程安装质量要求
1、严格按照建设方提供的施工图纸进行安装施工,如遇现场与图纸不符合的应与监理工程师、建设方代表沟通,确定施工方案或修改方案,再行施工;
2、喷淋、消火栓管道安装、喷淋头安装、火灾报警系统的设备安装要符合消防相关规范的要求,并处理好位置、与梁墙、顶板、灯具等距离尺寸;
3、喷淋、消火栓管道和支吊桥涂刷油漆要均匀、美观,消火栓箱安装箱体要正、水平,玻璃平整,有吊顶的喷淋头与天花板尺寸要吻合,装饰盖要牢、平;
4、负责安装施工的.系统调试运行正常,达到消防验收合格标准。
七、付款方式:按甲方与建设方签订的合同付款办法进行支付。即乙方每月20日报安装工程数量给甲方,甲方于次月10日付安装工程量的70%安装费给乙方,验收合格15日内付至95%安装费给乙方,余款5%作为工程质保期内的维护保养保证金。质保期两年,从验收合格之日起,满一年付3%,满两年付清。
八、甲方职责:
1、甲方应向乙方提供正确、完整的施工图纸和相关资料;
2、提供乙方施工所需的施工材料、场地、用水、用电;
3、负责配合乙方与其他施工单位的协调问题;
4、指派负责处理工地相关事宜。
九、乙方职责:
1、服从建设方代表、监理的现场管理,并加强与建设方代表和监理人员沟通。
2、遵守工地施工管理规定,做到文明、安全施工。进场设备、材料、配件要堆放有序,施工垃圾及时清理。
3、负责保管好工地材料、设备,因保管不善造成被盗或丢失的,乙方应承担赔偿责任。
4、按要求参加工程监理例会。
5、乙方为施工现场负责人,联系电话:,负责处理现场施工、技术、质量、安全等工作,负责与建设方代表、监理工程师、甲方代表沟通联系,参加例会,并做好施工日记,工程签证等工作。
十、安全责任:
1、严格遵守国家安全生产相关法律法规和工程安全操作规章制度,并开展安全教育,加强施工人员的管理。
2、进入工地施工,严格按要求穿戴,对高空或较高楼层施工的要搞安全防护措施,施工人员要系好安全带。
3、对违反安全规定,不戴安全帽、不系安全带、不采取安全防护措施的一经发现,建设方、监理方、甲方有权给予经济处罚。
4、违反安全操作规程造成安全事故的,一切责任由乙方负责。
十一、争议
本合同在履行过程中发生的争议时,有双发当事人协商解决,协商不成的提交合同仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
十二、其他事项:
1、本合同如有未尽事宜,由甲乙双放协调解决。
2、本合同签订之日起生效,工程验收合格,安装费全部结清后自行失效。
3、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
班组施工合同2
甲方(劳务公司):_________________
乙方(施工班组):_________________
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方有关污水管网预埋项目协商一致,共同达成如下协议:
第一条:工程概况
1.1工程名称:_________________
1.2工程地点:_________________
1.3工程量:_________________
第二条:甲乙双方代表:_________________
2.1甲方代表:_________________电话:_________________全面负责本工程现场各项协调工作。
2.2乙方代表:_________________电话:_________________全面负责所承包的工程各项管理工作。
第三条:施工内容式及范围:
3.1施工内容:本合同约定及图纸清单工作范围内
3.2施工范围:基础开挖、沟槽回填、敷设管道、路面硬化(按原始路面材质、厚度恢复、施工现场的围挡、扬尘管控等)。
第四条:合同工期:
合同工期:动工日期为合同签订接甲方通知后3日进场,竣工日期为90天,如遇不可抗力因素,则工期相应顺延。
第五条:价款组成及计价方式:
5.1价款组成:机械费+人工费+回填料+路面恢复+砖砌井+下管接管+垃圾清运等图纸内的一切工作内容。
5.2最终结算总价=综合单价×甲方确认的实际完成合格工程量-其他扣款。
5.3计价方式:工程量计价清单(附件),注:该(工程量)计价清单中包括项目措施费中安全文明施工费等所有费用。
第六条:工程款结算:
6.1每个月实名发放现场劳务人员工资,每个村庄单体验收合格后支付合格成品工作量的70%,审计完付97%,剩下3%作为质保金一年期满无质量问题付清。
6.2在工程款支付过程中,乙方承担3%的劳务发票费用。
第七条:合同价款支付。
7.1支付形式:银行转账
7.2合同价款不包含除价款组成以外的任何费用
第八条:甲方权利和义务:
8.1甲方向乙方提供本工程有关的施工技术文件。
8.2甲方负责指派技术员对乙方施工现场及工艺、质量进行现场指导。
8.3甲方负责收集、整理、制作资料,混凝土、沙、石、水泥等材料的实验工作由甲方负责。
8.4甲方有监督、管理乙方按照有关规定和标准,进行并完成全部工程施工技术质量等各项工作的权利。
8.5甲方有向乙方下达正确、合规指令的责任与义务。
第九条:乙方权利和义务:
9.1乙方施工前应制定安全措施,对职工进行安全教育。施工中必须按国家有关规定严格遵守安全操作规程,杜绝违章作业。由于乙方违反安全操作规程、管理不善、劳动保护措施不落实,造成人员伤亡及财产损坏等事故,以及其对第三方造成的人身和财产损失,其责任及一切经济损失均由乙方承担。
9.2乙方应配合甲方、监理单位的相应管理及计划安排,对其合同范围内工程作出必须的保护、覆盖、遮挡等,并保持其清洁、完好、美观,避免因施工或其他因素而造成损坏。
9.3现场施工中,甲方遇到问题及时拍照并上报甲方,协商解决施工问题。
9.4乙方以照片的形式提供给甲方做工程资料。(用水印相机拍摄,施工前、中、后)
9.5因乙方自身原因造成的施工质量问题或不服从现场管理被业主方或监理方要求清退的`,乙方应坚决执行。
9.6乙方不得拖欠劳务人员薪金。
9.7在现场施工中,乙方员工出现任何安全问题或伤害与甲方无关。
第十条:主材及材料押金及返还
10.1该项目工程所需成品主材由甲方提供,乙方同意向甲方缴纳材料押金10万元/村,该材料押金在乙方所施工村庄工程款支付97%节点时,且乙方所领用主材在正常损耗范围内,甲方则在一个月内无息退还乙方所交材料押金。
10.2本合同签订之日,根据乙方所签订的工程量,乙方向甲方指定账户缴纳3万元/村的材料押金,同时甲方安排乙方进场施工之日,乙方则把剩余7万元/村的材料押金补齐。
第十一条保密条款
11.1甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密。
11.2乙方得到甲方提供的本项目相关信息后,不得绕过甲方与总包方签订类似施工劳务合同,如果违反乙方则按照10万元/村作为违约金支付甲方。
第十二条:违约责任:
12.1本合同生效后,甲乙双方严格执行合同相关规定。
12.2除合同另有约定外,甲乙双方如有不履行合同、履行合同不符合约定或单方终止合同,违约方向对方赔偿工程总款项的30%。
第十三条:争议的解决方式:
在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端,甲乙双方应通过友好协商解决,在双方不能协商解决时,本合同任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第十四条:附则:
14.1本合同自甲乙双方签字之日起生效,到质保期末天终止。
14.2本合同一两共份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。
14.3本合同未尽事宜由双方协商,另行签订补充协议,并与本合同一样具有同等法律效力。
甲方:_________________乙方:_________________
联系方式:_________________联系方式:_________________
签订日期:_________________签订日期:_________________
班组施工合同3
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
总则:
甲方根据工程施工任务需要,经友好协商确定将万春一品2、3号楼工程基础和主体(包括二次结构)模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《重庆**建筑劳务公司管理制度》及相关规定,结合本工程需要,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致,订立本合同供双方共同遵守执行,具体事项如下:
工程名称:万春一品2、3#楼
工程地点:建瓯市55米大道旁
承包形式:
本工程采用包工包料的形式承包施工。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等,由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工,乙方对其作业范围的全部工作内容组织施工作业,并对其施工现场(工程)的劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制等实施全面管理,承担其作业内容的全面责任;所有工程主材用料及周转作业用料均由乙方自己供应。甲方提供塔吊和施工电梯。
合同履约保证金:
根据双方协商,乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金贰万 元正。保证金待正式进场施工后还乙方不记利息;若乙方未进场施工,甲方有权扣留乙方保证金,作为乙方支付甲方的违约金。
一、合同工期
根据甲方的施工进度计划安排施工,乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求,具体按2#楼每月完成六层、3#楼每月完成六层施工进度计划实施,同时满足甲方与业主方承诺的工期要求,由于乙方因素,延误工期要求而造成的后果和处罚,由乙方全额承担。
二、质量标准
工程质量标准:依据《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范,工程质量一次验收合格。
三、甲方责任
1、甲方为乙方提供施工图(建筑、结构图)各一套,及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。
2、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划,对班组和工人进行安全、质量技术交底;同时监督各工序安全防护措施,质量检查及验收评定等级,材料的使用和管理工作。
四、乙方责任
1、乙方工程现场负责人从签订合同之日起,应在甲方的施工现场随时听从甲方的安排和指挥。
2、乙方应严格按照施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。
3、乙方应严格按照国家行业标准中的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-20xx)的要求进行施工。
4、乙方应严格按照建筑工地的有关安全规程及甲方的现场管理制度进行施工。
5、乙方应对所属工人进行安全、生产、文明施工的教育,并有书面记录备查并上交项目部。
6、若乙方中途调换工人,调换后须立即上报甲方备查,乙方必须按时足额支付工人工资,未到支付节点甲方不支付任何费用,由此给甲方造成的工期、质量影响,乙方承担一切责任及经济损失。
五、承包材料范围
1、主要材料的由乙方自行提供外,其余如:对拉丝杆、止水螺栓、内撑、步步紧、塑料导管、脱模剂、安全帽、安全带、手套、水平管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、碘钨灯、白炽灯、电线、开关插座、防雨器具等劳保用品,另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。即:除本合同要求须甲方提供的施工设备外,其余所有工具、用具、低值易耗物品及一切辅材由乙方自行准备。(所有支模用的内撑由乙方自行购买成品内撑)。
2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。
3、乙方需提供完整7套模板,已供施工进度需求。
六、施工单价中所包含的承包工作内容
施工单价中所包含的承包工作内容具体如下:
1、本工程图设范围内所有木模的制安工作内容(包括第二次、第三次及所有零星砼浇筑所需的木模制安)
2、该工程涉及到的所有预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。
3、模板的配制、支拆;现场运输;打磨(墙柱、顶棚等);材料吊运。
4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车工作;与安装及其它作业队伍的配合工作;材料转运、回收、现场清理、场地清扫,以及各次检查验收前的清洁工作;在施工过程中,对拉丝杆、螺帽等各种材料必须及时收集、统一堆放。
5、施工中模板每使用一次必须进行清理干净,刷隔离剂或脱模剂;乙方在使用模板过程中,严格按设计和甲方要求进行操作,如未按要求使用,造成的质量问题由乙方承担全部责任。
6、砼浇筑时,因模板原因导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时,若乙方不及时处理,甲方按500~1000元/处在乙方工程款中扣除,由甲方另派班组进行处理。确实无法处理的,应由乙方在爆模后立即返工重做而未及时处理的,而造成了更大的损失,该种情况视情节罚款20xx~5000元。
7、楼层拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作,若乙方不清理或不及时清理,甲方则有权按200~500元/层从工程款中扣除,由甲方另派班组进行清理。
8、甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的技术骨干人员全面协助以便于更好工作。
9、乙方须承担负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全管理工作。
10、周转材料的`及时清理归位和整齐堆码工作,及各工序完成后的清洁工作。若不按要求及时清理,甲方有权请另外的工人代为堆码清理,所产生费用在乙方工程款中扣除。
11、安全风险:乙方对施工过程中的安全文明生产负责,在施工过程中,若发生安全事故,若是由于乙方未按安全操作规程管理施工或违背安全操作规程指挥施工导致,均由乙方承担全部责任及相应的一切费用。
七、质量及相关具体要求
1、各楼层浇混凝土时,必须派人护模,并用水把已浇混凝土柱和梁、剪力墙、地坪上的混凝土漏浆冲洗干净,达到外观效果和文明施工标准。
2、乙方在楼板水平度、平整度、层高等工艺上必须作重点控制,层层验收形成三级报验资料,全部达到甲方和开发商的质量要求后才允许进行下一道工序。
3、模板必需拼缝密实,梁柱节点不允许有凹凸不平现象,若出现质量问题后必须立即修整达到处理前后颜色一致,柱墙垂直度(两面) 控制在5mm内,梁柱节点(含内外墙面)不能出现流浆,一旦出现应及时冲洗或打磨。柱墙底部必须留设清扫口,便于梁板清洗时水和杂物可以从柱墙底部排除干净,浇筑砼前再用专用封口模板封闭。
5、吊模位置有陷入砼的情况,乙方木工必须处理砼的缺陷,砼面未达到强度时不能上楼面进行作业,否则造成砼表面损伤或压裂部分由乙方自行处理。
八、承包单价
1、2#、3#楼所有模板工程 42 元/m2;若层高超过4.5m以上模板工程按 60 元/m2; (注:模板工程量以砼接触面积计算)。该模板单价为劳务班组按规范要求完成后的单价,该单价包含乙方所需的全部管理费、人工费、材料费、机械使用费、利润、劳保费用、各项补贴、机具费、安全文明施工费、高温寒冷天气的补贴及安全生产风险费、垫资利息、配合费等全部费用。
2、非承包范围内的各类零星工作,如采用计时工;技 元/个工;普工:元/个工。
九、付款方式
按每一节点支付,主体工程完成至10层时,付工程进度款的70%;后每月按工程进度付款70%;待主体工程封顶后,支付工程总价的90%;剩余工程款,待工程验收合格后一个月内付清。乙方未至工程节点甲方不予支付任何费用,工程节点内工人工资发放由乙方自行负责。
十、违约责任
1、乙方不能按照甲方要求工期完成,延期超过三天,视为违约。
2、乙方所完成的工程质量及安全文明施工不符合规范要求,视为违约。
3、本合同签订实施后乙方不能满足甲方工期、质量、安全、文明施工要求,除承担违约金外,乙方同意甲方按以下两种方案之一处理。
1)甲方有权单方终止合同且按实际发生完成工程量的 %结帐支付乙方。
2)甲方另组织人员进入乙方承包工程范围内施工且乙方无条件全面配合甲方组织的人员。
4、违约金:乙方违反上述之规定。须支付对方20000元/天的违约金直至处理好违约事宜止。
第十一条 争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可以采取协商解决或请有关部门进行协调。
2、当事双方协商调解不成时可向工程所在地人民法院起诉。
第十二条 本协议未尽事宜双方另行协商解决。
第十三条 其他约定:
1、本合同中涉及的币种均为人民币。
2、本合同所有条款内容甲方、乙方完全理解合同并知道其真实意思,工程施工图纸已仔细查阅,多次踏勘现场完全知晓现场施工环境。
3、本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
4、本合同自双方当事人签字盖章后,乙方须于当日内向甲方缴纳保证金后生效。合同生效后具体进场时间甲方电话或短信方式通知乙方,且乙方应做好相应的人员安排。
5、合同终止:双方履行完合同全部义务,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格,甲方支付完全部劳务款后自行终止。
甲方: 乙方:
身份证: 身份证:
联系电话: 联系电话:
日期 :
班组施工合同4
发包方(甲方):________________
承包方(乙方):________________
甲方同意将________与________的幕墙工程劳务工作发包给乙方。为明确双方的权利和义务,确保工程的工期、质量、安全和文明施工,经甲、乙双方共同商定达成以下协议,共同遵守执行。
一、工程名称:________________
二、工程地点:________________
三、结构形式:________________
四、面积:____________________
五、工期:____________________
六、质量:____________________
七、开工时间:________________
八、承包方式:________________
九、承包的工作范围:
1.龙骨安装、石材安装、玻璃安装、干挂清水装饰板安装、幕墙避雷、幕墙防火等图纸所含分项工程中所有做工任务及所有工序。
2.所有旌工机其自理,跳板的铺设,施工中所嚣安全绳、安全带、安全帽及其他防护用品。
3.龙骨安装、石材安装、玻璃安装、干挂清水装饰扳安劳,幕墙避雷、幕墙防火的清理、清洁,旋工后对本道工序所造成的污染面的清理、清洁。
4.原材料下车堆码及堆码场地的清理(不含石材下车)。
5.工完场清,日作日清。剩余材料的入库、归还及归还时的上车。夜阉旌工所需灯具的借出及归还。
6.现场安全及文明旖工,本班组住宿处的安全、文明、环境卫生的管理及所需要的工作。
7.班组内部的管理及服从该工程项目部管理。
8.因乙方原因造成的返工。(含返工所需人工及材料)
9.本道工序完成后向下道工序的移交。
10.以上内容除以下承包单价所注明有单价外,其余价格均己包含在以下承包单价项内,不得再计较。
十、承包单价:
1.石材幕墙:____________________
2.玻璃幕墙(玻璃雨棚):_________
3.外墙干挂水泥板:______________
4.以上承包单价中已含幕墙防火和避雷施工,并且包含劳动法所规定的其他费用及该工程项目部安排的节假日、夜班等加班费用。
十一、工程量计算及结算方式:
1.本合同承包工程量按乙方实际完成的各分项工程量计算。
①钢架完成____%;
②石材完成____%。
2.进度款支付:每月按当月实际完成的各分项工程量的____%支付进度款。
3.结算:一期承包内容在本工程竣工验收____周内后按所完成以上承包内容工程量的____%支付所承包内容的工程款,尾款在本项目竣工备案办理后一周内付清。
十二期、工期及工期要求
1.总工期按项目部所订工期计划。
2.因乙方原因造成工期延误,则按____元/天处以工期延误罚款直至勒令退场,且退场结算按已完成的本合同承包内容的____%计算。若因甲方原因造成耽误,则工期顺延。
3.按照该工程项目部的施工进度要求实旋,满足施工的需要,确保工程的顺利进行。
4.合理组织劳动力,对该工程项目部下达的施工作业计划,必须按丑寸或提前宪成。否则,造成损失由乙方自行承担。
十三、乙方的权利和义务:
1.服从该工程项目部的现场施工管理和指挥,根据该工程项目部提供的施工方案进行施工,不得擅自更改,对施工方案的错误及不合理之处,有义务在施工前及时上报该工程项目部提请修改。乙方若不服从该工程项目部管理,甲方及该工程项目部均有权终止合同并按已完成本合同承包内容的____%计算乙方退场费。
2.乙方不得将承包内容转包给第三方施工,若发生,则按已完成的本合同承包内容的____%计算乙方退场费。
3.乙方负责支付自聘(雇)人员工资及办理贵阳市规定的暂住费用并负责将每月发放的签名册一份交给该工程项目部财务部门备案。
4.乙方配备的操作人员必须持有效证件方可上岗。
5.乙方班组长每天必须____小时在现场,若查出不执行该条,则按____元/次处以罚款。乙方班级长必须参加该工程项目部的生产例会,否则按____元/次处以罚款。
十四、材料、设备管理
1.该工程项目部负责提供以上承包内容施工所需原材料。
2.乙方自各的所有材料、施工工具、机械均由乙方自己保管,若有丢失,乙方自行承担责任。因乙方施工所造成的机其、钢管扣件损坏由乙方负责自己修复、赔偿。
3.乙方在施工过程中必须做到当天借出的工具及设备当天必须归还,原材料必须统一堆放,厉行节约。
4.乙方施工中所用原材料,应合理计划及使用,不得浪费,否则废料的____%由乙方负责。
5.乙方以上承包内容中的材料损耗率控制在____%以内,超出____%外的材料损耗,由乙方负责赔偿、补齐。
十五、质量要求:
1.乙方在施工过程中必须严格按照有关幕墙等分项工程施工有关规范、标准的要求以及该工程项目部发出的指令,做到精心施工、认真管理。
2.乙方必须做好自检工作,随时接受该工程项目部及有关部门的检查。
3.乙方现场配备一名经甲方及该工程项目部认可的'技术员及质量员,负责对乙方所承包的分项工程工程进行技术指导及施工指挥,负责对所承包分项工程的进行施工,负责与其他工种的配合,并配合该工程项目部对工程进行质量检查。负责对本班工作进行自检及移交,自检合格后方可让该工程项目部进行验收并向下道工序移交,如验收不合格,不得向下道工序移交并及时返工。
4.若质量达不到规范规定分项工程施工标准,乙方无条件进行返工,返工所产生的一切费用由乙方自行负责。
5.若因乙方未按规范及该工程项目部的施工方案、该工程项目部生产例会下达的书面质量管理目标及方案、书面技术交底而引起的质量事故,事故损失____万元以下的,由乙方负全责;事故损失达____万元以上的,甲方可酌情给予一定数量的补偿;若因乙方原因引发的三次以上的质量事故,由乙方负全责。
十六、安全要求:
1.在施工中,乙方必须按照工程建设安全生产有关管理规定、严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,服从该工程项目部安全管理,做好自行安全检查工作,消除事故隐患,随时接受项目部及行业安全检查人员的监督检查。若乙方违反安全管理规定,甲方将视情节对乙方进行经济处罚或终止分包合同处理。
2.乙方配备一名该工程项目部认可的现场专职安全员,协助该工程项目部安全员对现场的安全管理,并配合该工程项目部及有关部门开展安全工作,积极接受有关人员对本班组的安全、文明施工进行检查,负责对本班组安全隐患进行整改。
3.乙方自备的雨衣、安全带、安全帽等个人劳保用品等均必须提供相关部门的台格证。如乙方所使用的安全防护用品如不能提供相关合格证或不能及时进场,甲方或该工程项目部有权自行购买合格产品,相应费用从乙方总费用中扣除。
4.在施工过程中,乙方必须佩戴安全帽及安全防护用品;特殊工种、高危工种作业人员必须佩带专门的安全防护用品。不得违规操作,否则视性节轻重处以____元的罚款。
5.若因乙方原因引发的安全事故,由乙方负全责。
6.安全方面若不服从该工程项目部管理,该工程项目部有权视情节轻重处以____元/次的罚款,直至勒令退场。
7.若因乙方未按安全施工规范及该工程项目部的安全施工方案、该工程项目部生产例会下达的书面安全管理目标及方案、书面安全交底而引起的安全事故,事故损失____万元以下的,由乙方负全责;事故损失达____万元以上的,甲方可酌情给予一定数量的补偿:若因乙方原因引发的三次以上的安全事故,由乙方负全责。
十七、文明施工:
1.乙方按该工程项目部现场文明旋工管理有关文件规定进行文明管理。
2.乙方在施工期间不得破坏生产和生活设施以及安全设施,不得随地大小便或倾倒垃圾及剩饭菜,保持现场整洁、卫生、文明。乙方应在该工程项目部指定房间内住宿,并负责乙方所住宿房间(含卫生间、厨房、公共厕所)的环境卫生清理。
3.乙方不得在宿舍内私拉乱接电线,严禁使用电炉、电磁炉等用电功率____瓦以上的电器,若由发现,按____元,次处以罚款。乙方应爱护宿舍内用电电线、灯头,在退场时如数归还该工程项目部。
4.该工程项目部如发现乙方违反文明施工,将以罚款论处。罚款金额视情况轻重处理____元/次。
十八、现场治安;
1.自觉遵守国家、地方政府的法律、法规、治安条例,服从该工程项目部的治安管理,不准留宿非本工地生产人员,作好自身的防盗、防火工作。遵守国家有关计划生育的规定,乙方应配合与有关部门签定计划生育合同。现场严禁家属居住(不含在本工地上班的职工家属人员)。
2.乙方必须将施工人员花名册、身份证、暂住证等复印件交该工程项目部备案、管理,人员退场必须事先通知该工程项目部。
3.乙方有义务制止治安事件的发生,禁止酗酒闹事、打架斗殴,违反者甲方将对其按文明施工处罚办法进行罚款处理,造成事故者后果自负。
4.严禁赌博,否则按文明施工处罚办法处以罚款。
5.乙方代表对乙方组成人员负责,所有进场人员必须年满18周岁以上、身体健康、无传染病、能胜任建筑施工、无民事或刑事问题的合法公民。
十九、其他:
在执行本合同过程中,以下几条乙方必须遵守执行:
1.带班人员必须坚守岗位:现场操作工人在佩戴好个人安全用品外,不得在外架及其他有安全隐患处休息。
2.绝对服从工长管理若出现拒绝只想情况,无条件退场。
3.因栋号较多,不排除各栋号同时施工,必须确保充足的劳动力,否则按____元/次处以罚款。
4.班组所配置的代班人员,杜绝讨价还价讲条件,否则无条件退场和马上更换代班人员。
若在执行合同过程中,违背以上条款,按____元每次处以罚款。本合同壹式叁份,甲乙双方各执壹份,该工程项目部执壹份,未尽事宜,甲乙双方另行协商解决。
甲方(签章):____________ 乙方(签章):________
项目部(签章):__________ 签约时间:____________
班组施工合同5
合同编号:
签约地:
签约时间:
发包方: (以下简称“甲方”)
分包方: (以下简称“乙方”)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它国家、地方相关法律、法规和规范要求,甲乙双方遵循平等、自愿、诚信和协商一致的原则,就劳务分包事宜达成协议如下:
一、工程名称:
地点:
二、1.本工程的质量标准为:合格
2.本工程的现场安全文明工地标准为:江苏省标化工地。
三、分包内容:
1.乙方根据甲方要求,派遣劳务人员计 名从事 瓦工 工种的劳务分包工种。有需要资质的劳务分包工作乙方承诺具有相应的分包资质。
2.乙方必须于20xx 年 月 日前确定派遣劳务人员及队组负责人,并将队组人员名单提交给甲方,安排队组负责人至甲方接收作业任务和交底;
四、分包方式:
1.清包人工费
2.人工费(含部分辅助材料费)水泥、黄沙、粘结剂、砖等辅助材
3.其他方式: 五、工期:
1.开竣工时间: 20xx年 月 日开始施工,竣工:甲方规定工期。
2.工期要求:工程不能按本合同工期竣工或超出甲方同意顺延的工期竣工,乙方承担下列违约责任(节点工期详见项目部与乙方签订的节点协议或其他具有节点阶段说明的文件资料):合同签订后2日内,乙方应向甲方提交实际得详细劳动力组织及调配计划
(1)总工期逾期:满足甲方要求,总工期(甲乙双方共同确认的总工期)每拖延一天,乙方向甲方支付违约金人民币1000元。逾期超过20天的,乙方应自前述逾期之日起,每天向发包人支付违约金人民币5000元,并且甲方有权解除合同,另行委托第三方继续完成工程,由此增加的费用由乙方承担。
当累计完成工程量不足计划进度的70%时,可认为乙方无能力按期履行合同,甲方有权解除合同,并由乙方承担由此给发包人造成的一切损失。
(2)节点工程逾期:满足甲方项目部要求,若不满足节点工期参照总工期逾期处罚方式进行处罚。
2.数量:工程量清单作为本合同附件,决算时按分公司现场项目经理及公司领导签字确认的实际发生的工作量按时决算。
3.报价清单附后,具有同样的法律效益。
七、甲乙双方的现场项目负责代表人:
1.甲方委派 为现场项目代表,联系方式: ;
2.乙方委派 姚恩铭 为现场项目代表,联系方式: ;
3.双方代表根据各方授予的职权,履行各自的责任和义务。
八、劳务费的确认、支付办法:
1.乙方现场负责任人于每月20日前将劳务人员实际完成工程量,按甲方规定的表式提交至甲方,经甲方核实并确认后,按甲方内部管理流程流转,因乙方原因造成的返工工作量甲方不予认可。
2.甲方每月对乙方结算一次劳务费,每次按当月确认劳务费的 60% 结算,工程完工交验公司内部决算后,付至总包劳务费的 75% ,对外部的决算审计结束后无质量问题付至总包劳务费的 90% ,待工程扬子杯评比通过后付至总包劳务费的 95% ,乙方同意甲方保留 5% 价款作为质量保修金,质保期届满(质保期为两年),承包内容无任何质量问题,质保金一次性付清。
3.甲方向乙方的每次付款,乙方必须开具同等金额的发票交甲方财务或由甲方代扣代缴税金。
4.甲方拒绝任何形式的委托收款。
5.工程具备竣工验收条件时,乙方应督促派遣的劳务作业队组全力配合甲方进行交验,直至工程交验结束。
九、质量、安全管理:
1.开工前,乙方应对派出的劳务人员进行3+1岗前培训,并取得相应的上岗资格证书,特殊工种必须持证上岗,甲方于开工前对劳务人员进行三级安全教育和交底;
2.乙方派遣的劳务作业队组应根据施工组织设计要求,编制具体的施工作业计划和质量保证措施,落实现场质量、安全责任人,并于每天上午向甲方项目部汇报前一天的工作计划实施情况及当天的工作计划,每天下午下班前会同项目部质量员对当天的施工内容进行检查;
3.乙方必须督促派遣的劳务人员严格按照国家有关标准、规范和设计要求及甲方的指令施工,不得擅自更改设计和施工方案;
4.本工程质量目标为:公司精品工程;若因乙方原因 造成工程质量问题和工程达不到质量目标乙方应负担因此而造成的所有损失,并处于10元㎡质量处罚;
5.对于因乙方原因造成的返工、返修费用,由乙方承担(因业主或甲方原因除外);
6.工程施工完毕、未交付业主前,由乙方负责按甲方要求做好现场成品保护,如有损坏,乙方应无条件修复,所产生的费用由乙方承担;
7.工程交验以后至保修期结束,对业主提出的工程缺陷和质量问题,乙方应在2 日内派人至现场免费维修;
8.乙方劳务人员,因违反安全操作规程和违章操作造成安全事故的,由乙方承担全部责任和因此产生的所有费用;
9.乙方派遣的劳务人员发生劳务纠纷、律师纠纷和安全事故时,由乙方负责协调解决和处理,甲方予于配合。
十、其他约定:
1.本工程施工过程中对于隐蔽工程严格按照“三检”制度,如未经项目部、监理同意,乙方擅自将隐蔽工程封闭的,由此造成的一切后果由乙方负责。
2.乙方派遣的劳务作业队组及人员,必须接受甲方的现场管理,遵守甲方、业主、监理方各项管理制度,对不服从管理的;劳务人员甲方有权辞退,乙方应及时补充。
3.乙方派遣的劳务人员,对甲方造成经济、名誉损伤的,由乙方负担因此造成的全部损失。
4.乙方协助甲方开展成本核算的相关工作和提交材料计划 ,合理利用各类材料。杜绝人为浪费,发现一次,按材料浪费部分的200%进行处罚。
5.甲、乙双方在履行协议过程中若发生争议时,双方协商解决,但双方应继续履行责任与义务。发生争议期间,乙方不得采取擅自停工或采取其它方式拖延施工,如因此早点、从的损失及不利后果则由乙方全部承担。协商不成、无法达成共识时,可提交苏州市人民法院调解或诉讼解决。
6.其它:
乙方所有进场工人及管理人员必须穿戴公司统一配置的服装及安全劳保用品(统一到公司领取,其费用从人工费中扣除),所有进场的人员必须从现场项目部的管理和安排,必须安排管理人员和现场项目部沟通,派专人到仓库领取材料并进行登记,施工场地做到工完场清,否则项目部有权将报价中的管理配合费予以扣除。施工现场的文明施工和安全管理具体详见文明施工、安全生产专项协议。特别说明:安装班组自行采购辅料的品质、规格、型号必须符合国家行业规范和该工程招标、投标、合同、图纸的要求。如采用不合格材料而造成质量不合格和损失的,期全部责任由该采购班组承担,并处该项材料金额三倍的罚款。
1、关于此价格的补充说明:此单价包含前期的配合费,即前期临时用电的配合;进场临时设施搭设配合;材料的.装卸、搬运、整理、保管;办公及宿舍的整理、打扫;制作加工场地、施工现场的整理和文明施工的配合;由于队组自身原因造成的返工,在工程竣工验收前的渗漏、施工缺陷维修。以上几点不得另外签人工。
2、标识标牌需制作骨架的;由于项目部指挥失误造成的返工;已安装好由于业主提出的变更;由于材料缺陷引起的维修;过了质保期的质量维修;另外有特殊要求或情况需项目经理及生产经理提出书面说明的。以上可进行签证处理。
7.劳务人员的现场生活居住场所由 甲方 负责联络安排,费用由 乙方 承担;所有住在集体宿舍的人员必须服从甲方及监理、土建总包的管理、遵守宿舍管理制度,工地现场不得烧饭(烧饭应在生活区统一安排,食堂在遇到安监部门检查时必须无条件配合甲方整理);
十一、本合同内容有甲方或乙方填写,任何一方不得擅自添加,划改,如有添加,划改,需甲、乙双方在添加、划改处签字、盖章确认,否则视为无效。
十二、本合同未尽事宜由双方协商确定。
十三、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
十四、本合同附表件作为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力;若本合同附表、附件于本合同内容不一致的,则以本合同的内容为准。
十五、本合同一式2份,甲、乙双方各执1份,均具法律效力。
十六、报价清单附后
甲方(盖章):
乙方(盖章):
甲方代表:
乙方代表:
联系电话:
联系电话:
年 月 日
年 月 日
班组施工合同6
劳务班组承包合同
发包方(简称甲方):云南宏昌建设有限公司
承包方(简称乙方):
负责人(身份证号):
协议签订日期: 年 月日
协议签订地点: 施工现场
第一部分 协议书
甲方:云南宏昌建设有限公司
乙方
为更好地完成 楚雄市云甸工业区东区中路二标段K1080至K1200道路边坡挡墙施工项目,加强对工程合同目标、质量、安全工期、进度管理,确保本工程保质保量按期完成合同约定的施工任务。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,达成如下协议:
一、工程名称:楚雄市云甸工业区东区中路二标段K1080至K1200道路边坡挡墙
二、承包方式:□单工包
三、承包范围
1、详见附件《承包单价及工程量计价表》。
四、合同工期
开工日期:
竣工日期:
合同工期:总日历天数 40天 。
五、合同价款
合同暂估金额:¥185000 ,大写: 壹拾捌萬伍仟圆 。 乙方在签定本施工协议时,已充分考虑到工程施工过程中可能发生的非乙方原因的各种风险变化,建设单位投资变化,设计变更,停工,窝工及工伤事故等等,乙方不得以此为理
由要求甲方提高承包单价,改变付款方式,增加计费项目及要求补偿。
六、付款方式
甲方按下列方式支付:
1、甲方按乙方完成验收合格工程量的70%进度计算(日期为自上月26日至本月25日)支付进度款。工程竣工验收后支付剩余25%。甲方按最终结算金额保留总工程款5%的质量保证金,质保金在质保期满后30个工作日内一次性支付,不计利息。
2、如因现场工程项目增减变化,承包项目增加,需及时确定承包单价并与甲方签定补充协议,作为进度款拨付依据。
3、现场因工程增减变化,必须办理签证,并经甲方项目部审批确定方为有效,签证作为最终结算依据,但不能作为进度款拨付证据。
七、技术要求及验收标准
乙方必须严格按照图纸标准及技术要求进行施工,严格按国家相关技术标准及验收规范进行工程质量验收。
八、工程质量及验收
1、乙方必须熟读图纸,严格管理施工工人,乙方保证在施工过程中结合工程现场的实际情况对施工标准、施工工艺及施工方法在经甲方同意后作出合理的调整以满足本工程的质量要求,达到相应的国家标准,如由于乙方对图纸不熟悉或任何自身原因造成的返工、重做等质量问题,由乙方承担一切责任,甲方还可根据造成的影响大小给予乙方罚款。
2、乙方应确保所完成工作的质量,符合本合同约定的质量标准。乙方工作完毕,应向甲方提交自检记录及完工报告,通知甲方验收。甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或国家规定的工程竣工验收结果表明乙方工作质量不合格时,乙方应负责无偿修复;不能修复的,乙方应承担全部赔偿责任和工期延误责任。
九、工程款结算依据
工程如期竣工后,按乙方完成合格工程的实际施工面积、协议确定的单价结算。
十、双方责任
(一)、甲方责任:
1、按施工需要给乙方提供必需的施工场地、材料、水电及有关设施,提供施工设计图纸,并给予乙方必要的图纸交底;
2、按协议支付给乙方施工进度款及按约定进行工程结算;
3、提供施工人员的临时出入证件、带有公司标记的服饰及安全帽:
4、组织不定期的工程内部验收,组织定期与不定期的现场工作会议,对乙方施工进度和质量进行监控并协调与建设方、其他施工单位及班组的关系;
(二)、乙方责任:
1、认真阅读施工图纸,按图纸,技术要求及相关国家标准施工,严格遵守本协议及附件《现场安全文明施工协议书》《安全责任书》及《成品保护细则》《工程质量承诺书》《技术要求》中的各项规定按时保证完成施工内容;对本协议范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。
2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按劳务分包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施;
3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
4、所需施工材料由乙方自行组织从库房或运货车上搬运至各自施工现场、施工中的材料必须遵循合理、规范和谨慎的原则,自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;乙方领取材料出现遗失,浪费或损坏,损失由乙方按照甲方实际采购金额赔偿;
5、严格执行本协议及其附件中的各项施工纪律规定,造成人身安全事故概由乙方负责,给甲方造成经济损失或形象损毁的',甲方将追究当事人及施工班组负责人的一切责任;
6、必须尊重和服从甲方现场管理人员的具体工作安排和接受甲方现场管理人员对质量、安全及工程效率等方面的监督管理,不得以任何借口拒绝或违背现场管理人员对工程标准的相关指示;
7、为保证承包范围内的施工任务安全完成,乙方必须服从甲方的节假日加班安排,不得以任何方式任何理由擅自停工。所承包的施工任务完成之后应迅速清扫干净工作面后退场,接受甲方和建设方验收:
8、各承包分项内所需的所有施工用具均由乙方自带,包括除工地现场配电箱以外的临时电源线及相关临时电源控制材料;
9、乙方在合同履行过程中未经甲方同意不得擅自停工和擅自退场,否则乙方的前期工程一律不予计算,并承担甲方工期延误造成的损失。
10、固定派专人领取甲方的材料及设备。
指定人:1、 身份证号码:
11、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合劳务分包人办理交工验收;
12、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
13、除非本协议另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
班组施工合同7
发包人:
承包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》等有关法律法规及集团公司颁发的《项目管理办法》和公司有关规定,遵循平等、自愿、公开和诚实信用原则,双方就本工程各事项协商一致签订本合同。
一、工程概况:
1.1工程名称:康定园附属工程
1.2工程地点:青年大道康定园A区院内
1.3工程内容:康定园A区内道路,污水、雨水系统配套的下水管,检修井以及水电消防井盖板、水表井。
土建部分:片石挡土墙、室外楼梯、休闲广场、A6、A7栋中间刚性防水及道路以及发包人安排的其它附属项目。
二、承包方式:
包工包料
三、工程工期:
20__年元月3日—20__年5月30日
四、工程质量和检查验收:
4.1本工程质量达到国家合格工程验收标准
4.2施工期间承包人严格按照施工图纸、技术交底、变更通知单及国家有关规范规程和标准进行施工。接受发包人监督检查,发生工程量由发包人派出代表现场核实签证。
五、工程价款的结算和支付方式:
5.1小区内的道路,污水、雨水系统配套的下水管,检修井以及水电消防井盖板、水表井,按《湖南省95市政工程单位估价表》计算套价,按20__年暂行办法中间值取费及地方性材料季度调差,税前优惠8%。
5.2土建部分:片石挡土墙、室外楼梯,按99定额五类工程进行取费及地方性材料季度调差,人工按50元/工日调整,税前优惠8%。
5.3承包方上交发包方工程三公司管理费,按工程结算前总造价3%计算。
5.4付款方式:因本工程工期短,按施工季度核实工程量分批拨款,工程完工后附足预算总造价的80%,余款除预留3%的`保修金外,其余部分待工程完工验收后三个月内办完结算一次性付清。
六、其他事项:
6.1发包方协商各栋号及周边关系,提供施工用水源及用电源。
6.2承包方严格按照国家有关规范规程和集团公司有关工程那个技术质量安全文明。机械设备等管理方法组织施工,遵守执行公司的各项管理制度及规定。
6.3小区内排水设施,道路等配套工程为二年进行保修,并预留3%的保修金。保修期内,承包人接到发包人的通知三天内派人维修,逾期不到,发包人另请维修,去费用由承包人支付。
6.4保修费返回办法:保修费一年期满返回1.5%,两年期满全部返还。
七、
其他未尽事宜,双方协商处理,合同签字后生效。
发包人:承包人:
代表:代表:
合同签订日期:
班组施工合同8
发包方:( 简称甲方)
承包方:(简称乙方)
遵照《中华人民共和国经济法》和《建筑安装承包合同条例》的有关规定及我公司的具体要求,拟定工程进行分部分项责任包干,为了更好地明确双方职责,友好合作,确保本工程按质按量地完成任务,经双方协商议定如下合约条款:
一、承包范围及要求:
乙方在承接工作任务的同时应执行甲方有关承包管理细则内容和施工图纸、会审纪要、设计变更等相关内容,如变更对乙方承接分部影响较大,可另行协议有关事宜。
1、承包范围:厂房加层内墙涂料工程;包工、包材料、包质量、包工期分包给乙方进行施工。
a) 甲方提供施工用电接到现场配电箱、施工电梯。
b)乙方自配施工工具。
工作要求:
a)一次内墙涂料及竣工前二次粉刷(水电组或变更造成二次内粉除外);
b)施工完毕后必须做到工完场清;门窗的保护与清理。
二、工程量计算及单价:
1)工程量计算:按施工图纸、图纸会审、设计变更实际涂刷面积等要求计算;
2)单价:内墙涂料:元/㎡。
框架梁涂料:元/条(和木作班组合作)。
屋面女儿墙批涂一遍:元/㎡(甲方提供水泥)。
四、工程质量要求:
1、乙方操作人员必须按图施工,按现行施工验收规范及有关规程验收,严格遵守操作规范和甲方技术交底进行文明施工,接受甲方和有关上级质检人员的检查监督,质量标准要求达到国家颁布的质量验评标准的合格等级。
2、建立质量管理“三级”监督制度。每工作面完成后按规定进行自检,并填定质量评定表。经甲方施工质检二级复检达标后签字认可,方可进入下道工序施工,最后通过竣工验收,否则该分项工资不予结付。
3、框架梁、公共部分及窗台阴阳角涂料必须用铝合金收边;做到横平竖直。
4、成品保护:乙方班组人员在施工时要保护好自己的完成品,同时还应保证其它工种工序的成品保护,如造成破坏者按200元/次处罚。
5、凡质量验收(包括涂料严重脱粉)不达标的分项一律返工重做,其全部工料损失由乙方负责,情节严重者甲方有权给予经济处罚;返工后仍未达标者,甲方有权勒令该班组无条件退场,并按达到质量标准的完成量80%结付,同时乙方应承担其和该班组集体员工的工资损失。
五、安全、文明施工:
1、施工中乙方应严格遵守安全生产规章制度及公司制订的《安全文明施工条例》。特种或高空以及危险作业,应向甲方领取(或要求)劳动防护用品和劳动保护设施,不得违章冒险作业,因违章操作所造成的一切经济损失乙方应负直接责任(扣除保险理赔外),法律责任由承包方承担。
2、现场严禁乙方聘用违反计划生育的妇女以及未满十八岁的未成年人:杜绝被依法追究刑事责任和严重违反本单位规章制度的人员,如乙方班组存有以上人员,所发生的后果由乙方负责,被依法追究刑事责任的乙方代表要负相关刑事责任,并承担一切经济损失。
3、承包方施工人员应遵章守法,如经发现偷窃、打架斗殴;发包方将视其情节轻重给予承包方1000元至3000元经济处罚并上报公安机关处理。
4、甲方不提供乙方所有班组员工住宿。
六、工资的'发放及结算:
1、甲方按每月进度付70﹪,工程竣工验收完成付至总承包额的95%。余款5%待工程竣工验收后一年内付清。
2、乙方因质量及进度达不到甲方要求和严重违反甲方规章制度及乙方代表因故中途退场,所剩下的工资甲方有权不在发放面做为甲方的损失补偿,同时乙方代表应向该班组集体员工负一切经济责任。
七、工期要求:
1、为保证工程进度,乙方要紧密配合甲方和其它工种,无论何时何地、量多量少,如甲方通知乙方均要无条件执行施工任务。
2、乙方必须严格按照甲方施工总进度及每月的进度计划完工,,合理安排工人的完成量及本工序施工,保证质量如期安完工。
3、计划工作量如能按质按量完成,拖延按每日1000元处罚。
4、分项工程工期要求:按甲方的月进度计划执行如有特殊原因变动以甲方通知为准,乙方按要求增减施工人数。
以上未尽事宜由双方协议补充,双方郑重声时签字盖章后本合约生效,并严格执行,款清后自动失效,本合同一式叁份,双方各执一份,交主管部门壹份。
甲方盖章:乙方盖章:
甲方代表:乙方代表:
年月日 年月日
班组施工合同9
总包单位:安徽方圆建设有限公司 (以下简称甲方
施工班组:安徽同发建筑劳务有限公司 (以下简称乙方)
工程名称: 店岗二期17#、18#、19#、23#楼
工程地点: 合肥市瑶海区龙岗路与新安江交口
为进一步明确甲、乙双方在施工过程中各自承担的安全责任,保护施工人员的安全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《劳动法》及有关法律法规的规定,签订本协议。
本协议经甲、乙双方签字后生效,具有同等法律效力,双方应认真执行。
第一章 甲、乙双方共同责任
一、甲、乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、公司安全生产规章制度。
二、在甲方的统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实。
三、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故发生。
四、抓好安全教育;严肃劳动纪律;规范安全行为;净化作业环境;禁止野蛮施工,防止施工扰民。
五、发生事故立即采取措施保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组,查清事故原因,确定事故责任,按照“四不放过’’的原则拟定改进措施,提出对事故责任者的处理意见。
第二章 甲方的具体责任
一、甲方对施工现场安全管理负全责,组织指挥现场安全生产,向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度,对乙方安全生产实施监督管理。
二、编制工程项目安全施工组织设计,并分解到乙方分包项目。
三、在安排乙方工作时,以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底,交底由甲、乙双方负责人和安全技术人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。
四、对乙方进场职工进行登记造册,复验身份证件,按名单对乙方负责项目级安全教育,乙方负责队级、班组级安全教育,建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证工作,制止非特种作业人员从事特种作业。
五、向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境,所提供的电气设备、机械、工器具、安全防护用品等。
六、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验,合格者方可进入施工现场。并监督乙方正确安装使用和拆除。
七、对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查,纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患,立即责令停工,监督整改并按有关规定进行处理、处罚。严重者中止合同,清退出场,所造成的`一切经济损失由乙方承担。
八、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查,及时消除隐患,保证其安全有效。
第三章 乙方的责任
乙方在甲方统一指挥监督下对本班组施工中安全工作负直接责任,按其职责分工,具体履行以下责任:
一、接受甲方的指挥和监督,遵守甲方的安全管理制度,参加工地安全生产领导机构,出席安全工作会议,执行会议决议。
二、对本班组的施工人员登记造册,如实向甲方报告,接受甲方入场前的安全教育。如有人员调整时,立即报告甲方,并进行安全教育,未经安全教育的,不得进入施工现场。不得录用无身份证的人员和未满16岁的童工,不得安排50岁以上的施工人员从事强体力劳动。
三、各施工班组应设1名兼职安全员,负责操作中的安全检查。
四、不安排非特殊工种人员从事特种作业,不安排患有高血压,心脏病及其它不适于高空作业的人员从事挖孔作业。
五、向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备,经验收合格合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。
六、设置必要的职工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求,职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。
七、有权制止甲方违章指挥。
八、教育本单位职工遵章守纪,不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违章作业、违反安全纪律、违反安全技术操作规程而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
九、其它
此协议作为分包合同附件,一式两份,甲、乙双方各执一份。
协议订立时间: 年 月 日
协议签订地点: 项目部办公室
甲方负责人: (签字)
乙方负责人: (签字)
班组施工合同10
甲方:
乙方: (施工班组)
甲、乙双方本着平等互利的原则就 工程,消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款:
一、工程概况:消防弱电系统安全。
工程名称:
二、班组以甲方提供的施工图纸进行施工,班组包清工,()。
三、工期:项目部总工期为准,具体按项目部下达的施工进度计划执行。
四、质量等级:合格。
五、承包总价:每点31元整。
六、付款方式:
1、乙方应按合同规定,严格按照甲方提供的施工图纸及施工规范要求,进行施工,确保施工质量。若施工质量达不到合同要求或存在质量问题,乙方必须无条件返工、且一切费用由乙方自理。
2、若甲方不按合同支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,乙方方可停止施工,由甲方承担违约责任。
七、安全生产及文明施工
1、乙方进入工场的`施工人员要遵守法规、法纪,严格执行“安全第一、预防为主”的指导方针。遵守安全操作规程使用好“三宝”做好“四口”“五临”的防护措施,要经常教育工人严防事故发生。如违返安全操作规程并由此引发的事故及损失,乙方要负责治理和赔偿。
八、甲、乙双方职责
甲方:
1、提供施工图纸及相关的技术文件,做好技术交底。
2、甲方应及时提供主材、辅材,不提供工作,如因材料不及时误工,应进行相应的补贴。
乙方:
1、乙方工作上班必须戴好安全帽,不得穿拖鞋或赤脚上班。
2、不得在工地打架、闹事,否则罚款,情节严重者甲方有权送交、公安部门处理。
甲方:(签字) 乙方:(签字)
身份证: 身份证:
年 月 日 年 月 日
班组施工合同11
发包方(甲方):
承包方(乙方):
甲方同意将西南矿产资源与生态环境研究平台(一期,A1、A2、A2、A4、A6、C1、C2栋)的幕墙工程劳务工作发包给乙方。为明确双方的权利和义务,确保工程的工期、质量、安全和文明施工,经甲、乙双方共同商定达成以下协议,共同遵守执行:
一、工程名称:西南矿产资源与生态环境综合研究平台(一期)建设项目
二、工程地点:贵用市金阳新区
三、结构形式:框架结构
四、面积:详图纸。
五、工期:三个月
六、质量:优良
七、开工时间:
八、承包方式:
包幕墙施工所需劳务工作、一切工具,包工期、质量、安全及现场文明施工。
九、承包的工作范围:
1、龙骨安装、石材安装、玻璃安装、干挂清水装饰板安装、幕墙避雷、幕墙防火等图纸所含分项工程中所有做工任务及所有工序。
2、所有旌工机其自理,跳板的铺设,施工中所嚣安全绳、安全带、安全帽及其他防护用品。
3、龙骨安装、石材安装、玻璃安装、干挂清水装饰扳安劳,幕墙避雷、幕墙防火的清理、清洁,旋工后对本道工序所造成的污染面的清理、清洁。
4、原材料下车堆码及堆码场地的清理(不含石材下车)。
5、工完场清,日作日清。剩余材料的入库、归还及归还时的上车。夜阉旌工所需灯具的借出及归还。
6、现场安全及文明旖工,本班组住宿处的安全、文明、环境卫生的管理及所需要的工作。
7、班组内部的管理及服从该工程项目部管理。
8、因乙方原因造成的返工。(含返工所需人工及材料)
9、本道工序完成后向下道工序的移交。
10、以上内容除以下承包单价所注明有单价外,其余价格均己包含在以下承包单价项内,不得再计较。
十、承包单价:
1、石材幕墙:126元/平米
2、玻璃幕墙(玻璃雨棚):95元/平米
3、外墙干挂水泥板:85元/平方。
4、以上承包单价中已含幕墙防火和避雷施工,并且包含劳动法所规定的其他费用及该工程项目 部安排的节假日、夜班等加班费用。
十一、工程量计算及结算方式:
1、本合同承包工程量按乙方实际完成的各分项工程量计算。①钢架完成30%;②石材完成70%。
2、进度款支付:每月按当月实际完成的各分项工程量的80%支付进度款。
3、结算:一期承包内容在本工程竣工验收一周内后按所完成以上承包内容工程量的90%支付所承包内容的工程款,尾款在本项目竣工备案办理后一周内付清。
十二期、工期及工期要求
1、总工期按项目部所订工期计划。
2、因乙方原因造成工期延误,则按20xx元/天处以工期延误罚款直至勒令退场,且退场结算按已完成的本合同承包内容的50%计算。若因甲方原因造成耽误,则工期顺延。
3、按照该工程项目部的施工进度要求实旋,满足施工的需要,确保工程的顺利进行。
4、合理组织劳动力,对该工程项目部下达的施工作业计划,必须按丑寸或提前宪成。否则,造成损失由乙方自行承担。
十三、乙方的权利和义务:
1、服从该工程项目部的`现场施工管理和指挥,根据该工程项目部提供的施工方案进行施工,不得擅自更改,对施工方案的错误及不合理之处,有义务在施工前及时上报该工程项目部提请修改。乙方若不服从该工程项目部管理,甲方及该工程项目部均有权终止合同并按已完成本合同承包内容的50%计算乙方退场费。
2、乙方不得将承包内容转包给第三方施工,若发生,则按已完成的本合同承包内容的50%计算乙方退场费。
3、乙方负责支付自聘(雇)人员工资及办理贵阳市规定的暂住费用并负责将每月发放的签名册一份交给该工程项目部财务部门备案。
4、乙方配备的操作人员必须持有效证件方可上岗。
5、乙方班组长每天必须24小时在现场,若查出不执行该条,则按500元/次处以罚款。乙方班级长必须参加该工程项目部的生产例会,否则按100元/次处以罚款。
十四、材料、设备管理
1、该工程项目部负责提供以上承包内容施工所需原材料。
2、乙方自各的所有材料、施工工具、机械均由乙方自己保管,若有丢失,乙方自行承担责任。因乙方施工所造成的机其、钢管扣件损坏由乙方负责自己修复、赔偿。
甲方:__________________乙方:__________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
班组施工合同12
工程名称:
一、抹灰
1.进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。
2.凡不符合高处作业的人员,一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。
3.严格正确使用劳动保护用品。遵守高处作业规定,工具必须入袋,物件严禁高处抛掷。
4.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。
5.悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或验证方可使用。
6.多种施工机械和电源电器必须由持证人员操作,无证人员不得开机和接电,防止伤人。
7.在外脚手架下穿行要戴好安全帽,在高空危险处操作要系好安全带。
8.对脚手板不牢固之处和跷头板等应及时处理,要铺有足够的.宽度,以保证手推车运灰浆时的安全。
9.脚手架上的材料、工具应分散堆放,不得超载。脚手板上不允许许多人集中在一起操作, 一块脚手板上不得超过两人集中操作。禁止与其他工种垂直交叉作业。
10.砂浆机应有专人操作维修、保养,电器设备应绝缘良好并接地。
二、外墙面砖:
1.进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。
2.凡不符合高处作业的人员,一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。
3.严格正确使用劳动保护用品。遵守高处作业规定,工具必须入袋,物件严禁高处抛掷。
4.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。
违章操作后果自负
甲方签字: 乙方签字:
班组施工合同13
立合同单位:
甲方:
乙方:钢筋工班组
身份证号:
根据国家和___省建设工程项目的有关法律、法规规定,为明确甲乙双方的权利和义务,确保工程项目的质量和安全,保障双方的合法权益,经双方协商,特签订本协议。
第一条 工程项目名称:恒昌华城二期2#、11#、楼地块
第二条 工程地点:胜利路与云桥路交界处
第三条 乙方劳务施工范围和内容
结构(基础、主体)所有钢筋制作、焊接(对焊、搭接焊等),安装、线材冷拉、搬运(包括成品及原材料现场搬运),包括现浇板、梁及预制过梁、外墙结构线条钢筋、墙拉筋、窗套凸窗钢筋、所有钢筋网片、接桩、管桩内钢筋笼制作焊接,安放等,以及钢筋(包括提供和建设单位结帐钢筋翻样单)翻样,自配电焊工、自带扎丝、切割机片,做好现场落手清工作,(除钢筋原材料)钢筋切断机、电焊机、弯曲机、切割机其余均由乙方自负)。其中包括塔吊基础钢筋制安在内(电渣压力焊,连接由乙方负责施工)。
第四条 开工、完工日期
4.1 本工程项目(暂)定于___年___月___日起开工___年___月___日全面完工,共计___日历天。具体开工日期以甲方通知为准。
4.2 在本条第1款规定的施工期内,由于非乙方原因(包括业主、甲方、第三方、不可抗拒因素等)造成的工期延误,经甲方驻现场负责人核实认可,并作书面通知,工期相应顺延。
4.3 由于乙方原因造成的工期延误,3天以上甲方每天以本合同总价的5%作为罚金,在结算款中扣除。
4.4 若上述条款与本合同中其它条款相抵触,则以罚款金额高的条款为准。
第五条 结算方式
5.1 本合同单价按建筑面积 32元/m2 结算(花槽、走道按全面积计算,包括基础及塔吊基础等);,以后不因任何市场原因而调整(本单价已包含第三条"劳务施工范围和内
5.2 付款方式:先由班组垫付工人工资及生活费到3层,至第3层开始按月预发实际施工中的工程量 80%,当工程主体封顶完成,经质监部门验收合格后,由乙方上报结算单,经甲方审核后,支付90%的结算款,扣除原支付的,余款在经质监部门验收合格60日后付清。施工中途如有退场的工人工资均由乙方负责解决,甲方不再另外支付中途结算款。
5.3 施工过程中发生的临时用工,依据签证结算时一次结清,技工按 200 元/工日,普工按160 元/工日。
5.4 本合同乙方施工范围暂定为恒昌华城二期(甲方有权对施工段进行调节,乙方无条件执行),待乙方施工进度、质量及节点能满足甲方要求,再划分其他施工工作量。而合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更执行、安全文明施工、成品保护等),如乙方拒绝完成或不能按甲方指令要求完成,甲方即可安排其他班组完成,所发生的费用(另加20%的管理费)从乙方当月工程款中扣回,影响工期的`责任均由乙方负责。
5.5为了严肃合同,体现甲、乙双方诚意,合同签订后乙方必须向甲方提供 贰万 元信誉保证金,该保证金待该工程基础分部工程验收合格后,甲方一次性无息退还给乙方,如乙方违约甲方有权没收其信誉保证金。
第六条 工程质量与文明施工
6.1 工程质量必须达到《建筑安装工程质量检验评定标准》的有关要求和省、市人办颁发的有关规定,乙方必须自觉接受市、县及甲方监督机构的督促、检查。
6.2 经双方商定,上述施工范围的工程质量必须达到 合格 等级标准争创优良;达不到罚合同价的1%。
6.3 分部分项、隐蔽工程的验收,有乙方书面通知甲方,甲方应在乙方通知时间内验收,未经验收或验收不合格的,乙方不得擅自进行下一道工序的施工,经整改后复验不合格者,甲方有权对乙方采取有关罚款措施,同时乙方应承担由此造成的损失。
6.4 分部分项的质量等级以专业质监机构对该分部分项工程的最终核定等级为结论。
6.5 经专业质监机构验收后达不到规定等级的分项项目,处以1.0元/M2罚金。
6.6 文明施工目标:无重大伤亡事故,确保省、市文明工地。如未能实现此目标罚款合同价的1%。
第七条 安全管理
7.1 乙方必须严格执行省、市人民政府关于《省、市外来流动人员管理条例》及时申报办理暂住人口登记手续,严禁使用"三无"盲流人员,施工区域及生活区域不准带家属
7.2 乙方必须建立健全严格的规章制度,报送甲方项目部存档,每月一次向甲方汇报管理工作对"条例"的执行情况,甲方管理人员定期或不定期的检查评估。
7.3 乙方必须自觉遵守国家法律、法规,不准打架、斗殴、赌博、聚众闹事,严禁偷盗、流氓活动和违法乱纪行为的发生,对违纪者采取批评教育、罚款直至清退,对触犯刑律者依法送交有关部门追究刑事责任。
7.4 甲乙双方必须在开工前制定有针对性的安全技术措施,乙方必须严格按安全技术措施施工。
7.5 甲方提供的机械、设备、脚手架等,在搭设安装完毕提交乙方使用前,甲乙双方共同按规定验收,并作好验收和交付使用手续;严禁乙方在未经验收和验收不合格的情况下使用,否则,由此造成的后果概由乙方负责。
7.6 乙方所有人员必须持证上岗,对于机械操作人员,乙方必须上报操作人员名单,报审批后方可操作,特殊工种作业人员必须经培训合格后方可上岗。
7.7 乙方不得录用无效证件的盲流人员,工人的进出调动要及时上报项目部,均应在项目部受控状态下进行。
7.8 凡新上岗工人,必须执行先教育、后上岗的制度,未经教育者不准上岗,未到项目部登记的工人,乙方擅自使用的,如发生安全事故,一切后果均由乙方负责。
7.9 甲乙双方必须对上岗工人进行三级安全教育。
7.10 由于双方责任发生的工伤事故,医疗费用在10000元内的,由班组承担;10000元以上,项目部承担。由于乙方或乙方工人责任发生的工伤事故,所有费用由该班组自理。
7.11 由于班组责任区内发生打架、工人退场费用,由乙方承担。
第八条 现场标准化管理
8.1 工地仅设建筑垃圾中转场地,建筑垃圾不得从高处往下抛洒,必须袋装运至建筑垃圾中转场地。必要时应洒水湿润,防止飞扬。施工现场各类垃圾应当天清理,否则由甲方指派人员清理,费用从工程款中扣除。
8.2 施工现场设男女厕所,保持清洁无污染,讲究卫生,不随地大小便,不乱抛生活垃圾,一经发现,则责成在发现区域内班组负责加以整改。
8.3 钢筋成材和未制作加工材料要分开堆放。施工现场上材料堆放整齐,预埋件、垫块等应筑池存放。楼层上垃圾应及时清理,打扫干净,楼梯通道不得堆放材料,确保场貌整齐、整洁、有序、文明。材料堆场必须做到硬地坪施工。
8.4 现场文明施工,注意施工安全,严格按施工安全条例施工,并定期进行施工安全教育,各机械操作须持证上岗。
8.5 施工过程中,教育施工人员认真做好个人每天工作完成后的落手清工作,当天
8.6 严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中,通过井架运输到地面,放到指定地点,严禁向下抛洒扬尘。一旦发现,每次扣工程款200元,不再返还,以甲方或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制,但较大量垃圾仍应遵守此项规定。
第九条 附 则
1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效,本施工项目验收完毕,价款结清后自行失效。
2、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,公司财务部一份。
3、本合同签订地点:现场办公室。
甲方: 乙方:
项目经理: 施工班组:
电 话: 电话:
身份证号码及家庭地址:
本协议签订日期: 年 月 日
班组施工合同14
发包方:_____________(甲方)
承包方:_____________(乙方)
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况
工程名称:_____________桥梁工程。
工程地点:_____________。
工程工期: _____________天。
第二条:承包范围
_____________桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。主要工作内容包括:清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、辅助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、安全防护等。
第三条:承包方式
本合同采用包清工、包小型工具(铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等)、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。
第四条:双方责任和义务
一、甲方责任和义务
1、负责提供图纸并进行技术交底,质量交底,安全文明施工交底,负责提供水准测量控制点。
2、提供施工场地及施工道路,将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。
3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后,甲方将进行安全文明施工及法制教育,搞好安全生产管理。
4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时,随时提出限期整改,督促检查乙方整改。
5、实行限额领料制度,对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。
二、乙方责任和义务
1、乙方一切食宿问题自行解决。
2、乙方必须服从甲方监督,按照甲方的统一部署进行施工,服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排,对于不服从甲方管理人员监督指挥的,按_____________元/人.次罚款,在工程款中扣除。
3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员,必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作,发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。
4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行,施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意,方可更换,此项内容将作为月末考核内容之一。
5、施工安全防护工作由乙方负责解决,甲方提供必要材料。
第五条:材料管理
1、甲方直接将材料供应到施工现场,保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出,否则甲方将视为乙方已接受此批材料。
2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明,乙方按有关规定进行验收,验收合格予以接受并办理交接手续,作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。
3、乙方要严格按照混凝土配合比施工,确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中,因使用不当或错用等造成的质量安全事故,由乙方承担一切经济损失。
4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作,对于甲方提供的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续,并应承担施工过程中的'维修及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权按照原价的1.5倍给予罚款。
5、乙方必须服从甲方的安排,合理使用材料,不得出现浪费现象,一经发现甲方将给予500—20xx元/次的罚款,情节严重者,将重罚。
6、乙方必须按照设计及规范要求施工,否则所增加的一切费用由乙方全部承担。
第六条:合同价款及付款方式
1、 合同综合单价:
模板施工:_____________元/m2。
混凝土施工: _____________元/m3。
砌石施工(桥底铺砌30cm厚、砂浆抹面):_____________元/m2。
钢筋制作安装:_____________元/t。
上述单价为综合价,包括与其有关的清基、排水、材料场内运输、脚手架施工、材料看管、砼养护、人工打夯、搅拌机安装拆除、安全防护及其他辅助作业,本工程实行闭口包干,施工中不再发生计时工、估工、点工等一切零星用工。
2、付款方式
本工程无预付款。每月_____________日验收合格后,按完成的合格工程量结算_____________%,剩余工程款在工程完工验收后再行支付。
3、由乙方原因造成的返工费用(包括材料、机械、人工等费用)由乙方承担全部费用,甲方将从乙方的人工费中扣除。
第七条:工期
1、 工期_____________天为控制目标。
2、乙方应遵从甲方的总体施工计划和工期要求。施工组织设计和工程进度计划一经甲方同意,应严格执行。
3、乙方自身原因造成的工期拖延,甲方将给予每拖延一天_____________元的罚款。拖延十五天以上,乙方自行退场。
4、工程一经验收通过,乙方必须在_____________内撤离现场,包括所有施工人员、机具设备等,做到工完场清。
第八条:安全施工和文明施工
1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按苏州市有关部门规定做好安全教育、安全防护(包括为所属人员自备个人防护用品)等工作。本合同后附安全协议,作为本合同补充协议。
2、乙方必须保证安全、文明施工,发生安全事故,一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时,应立即抢救并负责保护好现场。
3、乙方如发生打架斗殴、与附近居民发生纠纷、无身份证、暂住证现象,损害总包单位企业形象、不按合同约定无故到市政府、业主方闹事等现象,甲方将根据情节严重程度给予每次_____________元罚款,罚款在当月工程款中扣除。
4、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工,材料堆放整齐,及时清运乙方施工产生的建筑垃圾,做到工完场清,保持现场的整洁。乙方达不到甲方的文明工地标准要求时,甲方有权令其整改,并将对其处以相应罚款。
第九条:质量要求
1、本工程质量等级要求为优良,未达到100%优良,甲方将根据业主对项目的处罚的1.5倍对乙方进行处罚。如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方承担。甲方如在过程中发现乙方违规操作,甲方现场管理人员当场罚款,金额视情节轻重确定,并将在当月的工程款中扣除,
2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令,严格按施工组织设计和施工方案进行施工,并建立安保体系,健全质量日常检查制度,做好自检记录。
3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方,做好自检记录,未经业主和监理认可不得施工下道工序。
4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时,若其复查结果不符合设计要求或质量不合格,复查费用由乙方承担,工期不予顺延。
当乙方不能满足甲方的施工要求时,甲方将有权终止合同并责令其退场,同时按甲乙双方核实的完成工作量按合同价款内的市场价格给予结算。乙方应无条件退场,甲方不再支付任何费用。
其它未尽事宜,双方协商解决签订补充协议,具有同等法律效力。
本合同经双方签字后生效。共一式_____________份,双方各执_____________份。工程竣工结算后自行废止。
甲方代表:_____________
乙方代表:_____________
签订时间:_____________
班组施工合同15
用 工 单 位: (简称甲方)
提供劳务班组: (简称乙方)
甲方在施工 工程中,为了保证安全生产和文明施工紧密配合,达到“安全第一、预防为主”的原则,双方协商签定承包指标协议书如下:
一、班组长 (身份证号码: ;家庭住址: ;联系电话: )。施工人员合计总数计 人。
二、乙方除执行合同条款外,同时必须遵守甲方的一切安全防火、防盗及治安管理规章制度。
三、规定:
1、各班组应按规定配备一名兼职安全员,负责本班组安全生产工作,并且每旬应向项目部专职安全员汇报一次情况,每月向项目经理汇报一次安全生产工作。
2、班组对新进场的工人要造花名册,并进行三级安全教育;各班组每周要召开一次班组安全生产例会。
四、安全生产指标:
1、杜绝死亡与重伤事故,轻伤事故频率不超过1、2‰。
2、无发生火灾与机械伤害事故;
3、无发生交通安全事故;
4、安全活动考核指标:事故隐患整改率达100%;
五、安全生产纪律:
第一条:凡是进入施工现场的工人必须按规定正确使用建筑“三宝”(即安全帽、安全带、安全网)。
①、进入施工现场,必须正确戴好安全帽,凡是不按规定戴好安全帽的给予经济罚款50元,发现一次罚一次。
②、高处作业必须按规定拴好安全带,如有不拴者,由施工员与安全员责令其停工,按旷工处理,并给予经济罚款100元。
③、二米以上的高空,要按规定挂设好安全网,如不按规定挂设好安全网而发生事故的.,要给予经济处罚100元。
第二条:严禁光脚或穿高跟鞋、拖鞋及防滑性差的硬底鞋,喇叭裤和不穿衣服进入施工现场,如有违章者罚款50元(如是现场管理人员加倍重罚)。
第三条:严禁洒后作业,违者罚款100元。且施工员与安全员有权隔止其施工作业(并按旷工处理),否则造成一切责任,由自己负责。洒后闹事者,按公司有关治安管理条例处惩。
第四条:施工现场严禁打架、闹事,违者视情节轻重,有权责令其停工、写检查,并给予经济处罚200元。
第五条:凡是电器设备不按规定作接零、接地保护的,对操作电工罚款50元;私接电线的罚款100元。
第六条:配电箱必须加锁管好,配电箱内不得放工具和其它杂物,违者处罚50元。
第七条:现场的防护设施,末经施工管理人员同意的,任何人不得拆除。如有发现,给予罚款200元。
第八条:严禁在施工现场随地在小便,违者罚款50元。如有第二次违章者,必定重罚。
第九条:施工现场临时工棚、职工宿舍、配电室、木工棚与仓库等重点防火部位应配备消防器材,严禁使用三炉(如电炉、煤油炉、火炉),如果有被发现的,除没收炉具外,并给当事人处已100元罚款。
以上规定经甲、乙双方签字之日起执行,罚款从各班组工资中扣除。
甲方代表: 乙方:
签定时间: 年 月 日
【班组施工合同】相关文章:
班组施工合同04-08
施工班组承包合同范本01-25
电力施工班组股份合作协议09-07
班组安全合同03-28
木工班组合同03-27
钢筋班组合同03-27
钢筋班组劳务的合同01-15
劳务班组合同01-29
班组安全合同范本11-13
施工合同房屋施工合同04-05