安装合同

安装合同范文集锦8篇

　　在人们的法律意识不断增强的社会，合同出现的次数越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编为大家收集的安装合同8篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

安装合同 篇1

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方经充分协商，特订立以下协议：

　　甲方：

　　乙方：枣庄锋凯广告装饰材料制作部

　　经甲乙双方共同协商同意后，由甲方委托乙方制作发光字及安装事宜，签订如下协议：

　　一、甲方委托乙方制作发光字规格价格如下：

　　LED穿孔灯（全彩）每平方元（此价格包括安装及其他费用） 内容：鲁南信息产业园 尺寸2mX2mX7个 共计：30800元

　　不锈钢发光字每平方 640 元（此价格包括安装及其他费用）

　　内容：鲁南信息产业园（红色亚克力） 尺寸1.2mX1.2mX7个 共计：6451元 EGO颐高数码（白色亚克力） 尺寸1mX1mX7个共计：4480元 字体厚度8厘米

　　乙方提供所有材料及配件，负责安装调试。

　　二、项目总价款

　　本合同总价款为人民币肆万壹仟柒佰叁拾壹元（41731元）。

　　三、付款方式

　　甲方委托乙方制作发光字各项费用共计 41731 元，已交款12519元，验收合格后付剩余工程款，付至95%工程款，预留5%保修费，保修期一年。

　　四、本合同工期：

　　到20xx年12月5日安装调试完毕

　　五、质量要求

　　乙方确保发光字一年内正常使用，提供一年免费维护、服务。如发光字发生非人为性损坏，乙方48小时内完成维护修理。

　　六、安装

　　乙方必须对发光字质量负责，并对安装固定负责。

安装合同 篇2

　　发包方：×××有限公司

　　承包方：×××有限公司

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《电力法》等相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就×××·×××供配电工程 建设施工事项协商一致，签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：×××·×××供配电工程。

　　2、工程地点：×××。

　　3、工程内容：施工图范围内供配电工程的敷设、安装、调试及验收。

　　二、承包范围和内容

　　1、承包范围：详见双方确认的施工图、工程量清单报价（工程费用汇总表和工程预算表）。

　　2、承包内容：4台箱变、外部高压电缆、内部低压电缆及相应的管沟开挖及回填；电缆穿越地下室的开孔及修复；高压驳接设备的安装调试；低压电缆的路径从箱变到始端箱的上端接线点（含进线端的电缆头）；高低压系统调试；本工程施工范围内一切技术资料；办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续、电力部门报验及相关送电手续。

　　三、工期

　　1、开工日期：发包方签署开工通知单次日开始计算。

　　2、竣工日期：1#、3#号楼于20xx年12月30日完成临时供电条件，1#、2#、3#、4#、5#号楼和所有商铺于20xx年01月25日竣工并正式通电。

　　四、质量要求

　　质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-82）、《建筑电气安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）为合格。

　　五、合同价款

　　1、本工程合同总价为人民币：叁佰玖拾玖万贰仟陆佰元整（06：3992600.00元整）。合同总价签订后，除非双方协商一致，否则任何一方不得擅自改变。

　　本合同价格为工程施工完毕验收合格，送电后的价格。包括：材料及设备的采购、运输、保管（合同约定的全部材料设备）、施工安装、垃圾清运、与其他单位的配合费用、工程验收及各项相关手续办理费用、施工用水用电费、社保费用、利润、税金等。本工程价款为固定总价合同，合同总价一次性包干。

　　2、本合同约定的工程总价款包含承包方承包范围内全部工程量内容。如有变更签证项目，本工程竣工结算时，只计算变更、签证部分，不再对原工程量清单报价进行重新核对。

　　3、本工程采用总价包干的方式承包，即：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包材料价格上涨和政府性调整、包税金、包保修、包报建验收、通电等所有内容。如遇下列情形，合同价款可作相应调整：

　　⑴、承包范围以内的技术核定、洽商记录、设计变更等；

　　⑵、经双方指定代表签证认可的工程费用调整；

　　上述费用的确定执行发包方《施工现场签证变更程序》。未按时办理签证变更手续视为承包方放弃追加变更签证造价的权利，在竣工决算时只根据发包方资料调整变更减少部分。

　　变更增减费用计算方法：按照本合同审定的报价为依据进行计算变更增减费用，即发承包双方核定的工程量计价后优惠7%计算，且该合同审定报价中材料价格不因市场价格因素而调整。

　　⑶、合同价款调整时，仅对变更部分进行核算，对未变更部分不再重新核对。

　　六、工程价款的支付与结算

　　1、承包方施工人员正式进场后，支付合同总价的10%。

　　2、所有高压设备及电缆等主要材料进场并经验收合格后，支付合同总价的40%。

　　3、调试完毕经甲方初验合格并经新郑供电局验收合格送电后，支付合同总价的45%。

　　4、技术资料移交齐全后支付《室外高压供电系统（内外管网系统及箱式变压器）》部分总造价的5%。

　　5、专配部分（商铺、电梯、公共照明、泵房设备）的保修由承包方履行保修义务。预留此部分保修金54500元，待保修期（壹年）满且乙方履行保修义务完毕后一次性无息支付给乙方。

　　6、每期付款前，承包方应向发包方提供书面付款申请，并开具当期同等金额的符合国家税务规定的发票，否则，发包方可拒绝付款。

　　七、材料、设备供应

　　承包方负责采购、供应工程所需的所有设备、主要材料以及辅助材料且应是合格产品，符合设计及国家规范要求，并附出厂合格证或材质证明且能满足新郑市供电局相关要求。工程所需的所有设备、主要材料以及辅助材料均应提前以书面形式送样，报发包方确认方可进场，未经发包方确认的设备、材料视为不合格材料。如因所供设备、材料验收不合格或新郑市供电局不予接受而造成的损失，由承包方承担。

　　八、设计变更及工程结算

　　1、施工中发包方需对原工程设计进行变更或增补设计，发包方以书面形式向承包方发出变更通知书，与设计院沟通、办理出图手续，承包方予以配合。

　　2、施工中承包方不得对原工程设计进行变更。因承包方擅自变更设计发生的费用和由此导致发包方的直接损失，由承包方承担，延误的工期不予顺延。

　　3、承包方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经监理工程师及发包方书面同意。未经同意擅自更改或换用时，承包方承担由此发生的费用，并赔偿发包方的有关损失，延误的工期不予顺延。

　　4、承包方提出变更设计，必须经得发包方书面同意后，由设计单位出具设计变更通知书。

　　5、承包方在工程变更确定后7天内，提出变更工程价款的报告，经监理工程师及发包方书面确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

　　⑴、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

　　⑵、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

　　⑶、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包方提出适当的变更价格，经监理工程师及发包方书面确认后执行。

　　6、发生增加工程时，发包方需作书面通知，承包方报价经发包方确认后，承包方必须在所工程量完工后7天内如实、严谨地向发包方报送工程签证，否则发包方有权拒收并视此增加工程不涉及到合同价款的增加。

　　7、发包方确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，竣工结算时支付。

　　8、因承包方自身原因导致的工程变更，承包方无权要求追加合同价款。

　　9、本工程如有发生签证，必须同时具备以下条件：

　　⑴、承包方应在7日内书面提出；

　　⑵、经承包方项目经理签字盖章；

　　⑶、经总监理工程师签字盖章；

　　⑷、经发包方现场负责人、成控部经理、工程副总、总经理、董事长助理签字且公司盖章备案。

　　10、工程竣工验收报告经发包方书面认可后28天内，承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同约定的合同价款及合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

　　九、工程验收

　　1、工程安装完成后，应负责及时办理验收、正式通电等一切相关手续，由此产生的测试及相关费用均由承包方承担，完成供电后即被视为工程全部竣工。

　　2、工程经验收合格、正式送电后，承包方填写工程移交证明书一式两份，经双方签字盖章后，各执一份，即为工程移交。

　　3、工程验收后14日内，承包方需向发包方提供装订成册完整的工程竣工资料三套（含工程竣工图及电子文档）。

　　十、施工安全

　　1、承包方负责施工承包区域内的防火、防盗和产品保护等安保工作。遵守发包方对工地现场的安保制度。

　　2、施工中由于承包方违反规程、违章作业所造成的事故或损失，由承包方负全部责任，且发包方不承担连带责任。

　　十一、双方责任与义务

　　1、发包方责任及义务

　　⑴、指派×××为发包方的项目负责人，负责合同履行。

　　⑵、开工前发包方对低压供电系统的电缆走向、出线接口位置进行书面确认。

　　⑶、发包方负责提供现场施工所需的场地及材料储存位置。

　　⑷、发包方负责协调施工临时用水、用电接入口，由承包方自行装表计量，装好表后通知发包方抄底数，施工中所发生的费用由承包方承担。

　　⑸、提供施工图纸叁套。

　　⑹、负责组织发包方、承包方、设计、监理等几方单位组织图纸会审。

　　⑺、本工程实行工程监理制度，发包方将在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包方，监理严格按照国家相关监理标准严格进行监理。

　　⑻、对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸的处理及设计变更签证，负责工程中间验收，工程进度拨款签证和其它必须的签证。

　　⑼、协助承包方协调与工程总承包方的关系。

　　⑽、发包方发现承包方采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，有权要求承包方限期重新采购，由承包方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延，并承担相应的违约责任。

　　⑾、发包方有权要求承包方限期更换不合格的施工管理人员，由此延误的工期不予顺延，由承包方承担相应的违约责任。

　　⑿、在承包方完成工作，及时办理并通过电力部门专项验收、通电后，按时支付工程款。

　　2、承包方责任及义务

　　⑴、负责办理向新郑供电局申请用电协议等一切相关手续。

　　指派 为承包方驻工地代表，代表承包方全面履行合同，负责安排工程的全部施工工作和办理本工程中一切涉及政府有关部门及设计等相关单位的对接、报建、报批、试验、验收、交接以及培训等事宜。

　　⑵、接到发包方对低压供电系统的电缆走向、出线接口位置书面确认通知后，承包方按照确认意见进行电缆路径测算并进行采购施工，结算时仅对电缆数量进行调整。

　　⑶、按合同约定的时间完成施工任务且施工质量必须符合设计及国家现行电力工程规范的要求。

　　⑷、在接到发包方开工通知后次日组织施工人员和材料、机械设备进场。施工所用材料、设备需经发包方及监理单位验收合格后方可使用。

　　⑸、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品的进场计划，报监理工程师审核后送交发包方。

　　⑹、承包方人员进入工地时，应进行安全教育并佩戴相关安全防护用品，遵守工地的安全规章制度，做到安全文明施工。因承包方发生的一切事故、责任、损失均应由承包方承担。

　　⑺、承包方负责施工期间设备、材料、施工工具的保管工作，并负责已完工程的成品保护工作。

　　⑻、承包方在施工过程中，隐蔽工程覆盖前三天应以书面形式通知发包方、监理及相关电力验收职能部门进行中间检查。如有不符合规定的，承包方须按照发包方、监理和电力验收职能部门提出的意见限期整改。整改完毕后，重新申请办理隐蔽工程复验手续，验收合格后方可覆盖隐蔽工程。

　　⑼、按图纸和施工总说明、设计修改（变更或通知单）、国家现行施工及技术验收规范组织施工，并按发包方或现场监理工程师的检查、监督，做好施工记录、报验、隐蔽工程记录，及施工技术资料。

　　⑽、工程施工中应做到安全文明施工，垃圾及时清运，承包方施工人员办公和材料堆放应在发包方认定之区域。

　　⑾、承包方在施工过程中需避免存在事故隐患，一旦发生由于承包方原因所造成的任何事故，承包方须承担相关事故责任和损失费用。

　　⑿、承包方采购的材料、成品、半成品均须提供原厂证明合格证及质量保证书，进场时报监理工程师及发包方现场工程师检验。

　　⒀、承包方负责向发包方、监理及相关职能部门提供详细的设备清单及使用说明书。

　　⒁、承包方应按施工计划进行施工，全部工程施工完成、试验完毕后，应以书面形式向发包方、监理及相关电力验收职能部门提出检验申请及竣工报告，并办理竣工验收及通电手续。

　　⒂工程竣工验收合格、通电后，承包方负责对小区物业部门相关人员进行设备日常的维护、操作进行培训及移交工作。

　　⒃、承包方在施工现场必须任命一名驻工地的项目经理，一名专业的工程师及一名技术员负责（须持有有效上岗证），并向监理工程师和建设单位提供上述人员职务名单及资质证、上岗证复印件，及其现场施工人员的联系电话。

　　⒄、办好竣工验收后14日内交三套完整的竣工资料给发包方，并负责发包方使用人员的培训工作。

　　⒅、承包方应及时、足额支付从事本工程和施工及管理人员的`工资及购买工程期内有效工伤保险等，并保证不因上述事由影响工程施工，否则，因此所造成的一切损失概由承包方承担；如因承包方未能按时足额支付工资，导致停工或引起件的，发包方可从应向承包方支付的工程款中扣拨出应付工资，向施工及管理人员支付；同时，发包方可要求承包方承担违约责任、赔偿损失。

　　⒆、承包方应按本合同约定办理报批、报建手续，或无条件配合发包方办理施工、验收、备案等手续。承包方违反本条约定的，应承担发包方由此产生的直接和间接经济损失，发包方并有权解除本合同。

　　⒇、在施工期间，应服从总承包方及发包方的管理。

　　十二、工程保修

　　承包方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　1、工程质量保修范围和内容：质量保修范围包括华福国际生态城·华福绿洲项目供配电工程所有线路、设备的损坏和使用功能的维修。

　　2、工程质量保修期

　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

　　⑴、供配电工程质保期为壹年，质保期内承包方免费并提供技术支持和维修服务。

　　⑵、工程质量保修金自免费保修期满后15日内，双方办理完后期保修验收结算手续后一次性支付（无息）。

　　⑶、质量保修期自工程竣工验收合格正式通电之日起计算。

　　3、质量保修责任

　　⑴、属于保修范围、内容的项目，承包方保修期内对发包方有关质量问题的意见、要求承包方在接到发包方通知24小时内到达现场维修处理，承担维修责任。承包方不在约定期限内派人保修的，发包方可以委托他人修理。由此产生的责任及一切损失由承包方负责。

　　⑵、发生紧急抢修事故的，承包方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　⑶、建立工程用户档案，承包方定期回访听取意见，并及时予以反馈。

　　⑷、质量保修完成后，由发包方组织验收。

　　4、保修费用

　　⑴、免费保修期内，由于承包方施工质量造成的后期维修或承包方不在约定期限内进行保修的，发包方委托他人进行维修的费用保修费用由承包方承担。

　　⑵、如承包方违反其保修承诺或质量问题而造成发包方损失的，发包方有权将承包方的工程尾款部分或全部抵偿发包方损失，该尾款不足以赔偿发包方损失的，发包方有权向承包方追偿。

　　十三、违约责任

　　1、承包方未经发包方同意解除合同，需返还发包方已支付的款项，并需支付发包方工程总价的20%作赔偿金。

　　2、因承包方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由承包方承担。若因承包方责任造成的逾期竣工，从逾期次日起，每逾期一天，按工程总造价3 ‰向发包方支付违约金；逾期超过30天，发包方有权解除本合同，承包方就此应当按照合同总价款的20%向发包方支付违约金。

　　3、工程竣工后，若经新郑市供电局验收不合格，承包方负责自费返工并向发包方承担工期逾期等违约责任。因承包方原因导致本工程不能按时正常供电，承包方承担全部违约责任并赔偿发包方合同总价款30%的违约金。

　　4、承包方须严格按照图纸及清单报价表中规定的材料施工，若未经发包方同意擅自更换材料，承包方应无条件予以更换成符合合同约定的材料，发包方同时还可处以合同总价5％的违约金。

　　5、未经发包方同意，不得将工程转包、分包给其他施工单位或个人，否则发包方有权单方解除本合同、拒付工程款，且承包方需按合同价的20%向发包方支付违约金。

　　十四、合同变更或解除的条件

　　1、双方当事人经过自愿协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益。

　　2、由于不可抵抗力致使合同的全部义务不能履行。

　　3、由于另一方面在合同约定的期限内没有履行合同，且在被允许的推迟的履行的合理期限内仍未履行。

　　4、由于合同当事人的一方违反合同，以至严重影响订立项目合同时所期望实现的目的或致使合同的履行成为不必要。

　　十五、争议处理方式

　　本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。当事人双方协商不成时，可向×××市人民法院提起诉讼。

　　十六、附则

　　1、工程竣工验收合格7日内，承包方应向发包方提交《工程保修单》作为保修凭证，逾期提供的，发包方有权顺延结算期限。

　　2、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份；副本一式四份，甲乙双方各执两份。均具有同等法律效力，在双方代表签字加盖双方公章即生效，在双方履行完合同约定的权利和义务后失效。

　　3、如双方经协商中途解除合同的，有关清算、赔偿、结算的合同条款仍然有效，直至相应的清算、赔偿、结算完成后失效。

　　4、承包方作为成熟的施工承包商，对本合同及其涵盖的任何风险已作充分、综合的考虑，承包方将按专业精神要求履行合同的约定及其涵盖内容。

　　5、双方因工程质量问题双方发生争执的，由×××市当地政府指定的技术单位进行质量鉴定。

　　6、合同执行过程中，如发生本合同未约定的事项时，双方应在友好协商的基础上签订补充协议，以利于本合同的顺利履行。

　　7、本合同的附件为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具同等法律效力，但当附件与本合同相冲突时以本合同条款为准。

　　8、甲、乙双方约定按合同载明的地址以邮政快递的方式向对方发送各类通知函件及文件，任何一方的地址有变更，应在变更后7日内书面通知对方。

　　十七、合同附件

　　1、施工图纸

　　2、经发承包双方审定的工程量清单报价（工程费用汇总表和工程预算表）

　　发包方（盖章）： 承包方（盖章）：

　　法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

　　或委托代理人（签字）： 或委托代理人（签字）：

　　开户行： 开户行：

　　帐号： 帐号：

　　年 月 日 年 月 日

安装合同 篇3

　　甲方：**房地产发展股份有限公司

　　乙方：施工总承包单位

　　丙方：铝合金门窗厂

　　甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙、丙三方就铝合金门窗加工、安装等事宜，签订本合同，三方必须严格遵守。

　　一、工程名称、地点及安装：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、铝合金门窗加工规格、安装要求，三方协商一致，共同确认《门窗加工、安装技术要求》(列为合同的附件1)。

　　4、门窗规格、价格表：

　　开启方式 规格 数量(㎡) 型材元/㎡ 玻璃元/㎡ 五金件元/㎡ 加工费元/㎡ 运输费元/㎡ 安装费元/㎡ 综合单价元/㎡ 总金额(元)

　　合计总金额

　　交货日期：

　　开启方式 规格 数量 交货日期 备注

　　框 扇

　　5、甲方有权指定型材及玻璃厂商或品牌。

　　指定型材供应商(品牌)为：

　　指定玻璃供应商(品牌)为：

　　6、门窗安装竣工日期：200 年 月 日

　　二、合同三方当事人的责任和权利

　　(一)甲方责任和权利

　　1、甲方应按合同约定时间向乙方支付总包管理费，向丙方支付门窗加工、安装费。

　　2、甲方对乙方实施监督和管理。

　　3、甲方负责协调乙方与丙方的工作。

　　4、甲方有权抽查丙方的加工和安装情况。

　　5、甲方应对丙方提供的价格体系保密。

　　(二)乙方责任和权利

　　1、乙方应及时向丙方提供所需的产品《计划表》和《规格尺寸要求》等，以保证丙方按时加工、安装。

　　2、乙方负责对丙方进场(安装前)门窗进行验收,对验收不合格的产品有权清除场外。

　　3、乙方负责为丙方提供门窗存放场地或存放库房。

　　4、乙方负责提供丙方安装门窗时必要的施工条件。

　　5、乙方负责协调、配合丙方施工。

　　6、乙方对丙方实施监督和管理。

　　7、乙方应对丙方的安装工作提供必要的技术支持。

　　8、乙方对甲方负责，对丙方的门窗加工、安装和现场施工管理等出现的问题，有权制止、要求整改、返工、停工等。

　　9、乙方负责将对丙方门窗加工、安装的监督、管理情况向甲方汇报。

　　10、丙方安装完毕后，乙方负责验收，有权对安装不合格的门窗要求整改、返工，直至合格为止，并在最终的验收报告上签字、盖章确认，提交甲方。

　　11、乙方应当对丙方的合同付款申请单确认无误后签字、盖章，无正当理由不得拒绝。

　　12、门窗安装完毕后，乙方负责为丙方提供淋水试验的必备条件。

　　13、乙方负责成品保护， 避免造成损坏。

　　14、乙方应对丙方提供的价格体系保密。

　　(三)、丙方责任和权利

　　1、丙方负责对铝型材、玻璃、配件及辅料的验收，因丙方验收不严格，给甲方造成的损失，由丙方自行承担。

　　2、丙方接受乙方的监督和管理。

　　3、丙方应将门窗加工、安装进度计划提交甲方和乙方。

　　4、丙方应接受甲方关于门窗加工、安装方面的抽查。

　　5、丙方在任何时候都应接受甲方或乙方关于产品技术、加工、安装等方面的咨询。

　　6、门窗进场经乙方验收合格后由丙方委派的安装队专人负责保管，在此期间货物毁损、灭失的风险由丙方自行承担。

　　7、如果因甲方个别项目发生变化，致使安装期限发生变更(包括提前)或出现其他特殊情况，丙方应给予最大可能的支持。

　　8、丙方施工期间应严格遵守甲方及乙方有关规章制度，并接受乙方和监理单位的管理。施工过程中和工程竣工未移交甲方前，负责对甲方施工设备、工程设备及工程成品进行妥善保护，因丙方原因造成的一切损失均由丙方承担。

　　9、门窗安装完毕后，丙方会同乙方做好门窗成品保护。如丙方未按合同约定配合乙方做好门窗成品保护，致使门窗损坏的，由丙方负责。

　　三、相关费用及支付方式

　　1、门窗价格由铝型材价格、玻璃价格、配件价格、加工费、安装费和运输费六部分组成。

　　2、丙方承诺：以上六种费用市场价格下降时，合同价款根据下降比例相应减少。此六种费用中除铝型材外，其它为上封顶价格。根据市场行情，铝锭(铝型材)价格上涨不超过500元/吨时，丙方不得提出铝型材涨价申请;铝锭(铝型材)价格上涨超过500元/吨时，丙方可向甲方申请铝型材涨价，涨价范围不超过铝锭(铝型材)价格上涨的相应比例。

　　3、丙方从加工至送达甲方指定地点，甲方不再向丙方另行支付任何费用。

　　4、乙方对丙方的门窗加工、安装实施监督和管理，并对丙方产品质量负有连带责任，甲方向乙方支付门窗加工、安装合同总价款 %的总包管理费。

　　5、支付方式

　　① 总包管理费的支付：丙方将门窗安装完毕后，由乙方负责验收，并将最终验收结果报告(乙方签字、盖章确认)提交甲方，甲方复检无误后，

　　在工程竣工结算时向乙方一并支付总包管理费。

　　② 加工、安装费用的支付：丙方向甲方请求付款前，必须征得乙方同意，并由乙方在合同付款申请单(详见附件二)上签字、盖章确认，甲方收到经乙方签字、盖章确认的合同付款申请单后向丙方支付相应款项。

　　合同签订之日起，在收到乙方确认后的合同付款申请单后 日内，甲方向丙方支付合同总价款的20%，即rmb￥ 作为预付款;门窗全部进场后经乙方验收合格，在收到经乙方确认的合同付款申请单后 日内，甲方向丙方支合同总价款的 25 %，即rmb￥ 。门窗全部安装完毕，甲方收到经乙方签字、盖章确认的最终验收报告和合同付款申请单后进行复检，复检合格后 7 日内，甲方向丙方支付至工程结算总价的95 %，即rmb￥ 。工程结算总价的5%作为质保金，质保期为 2 年。质保期内无问题，期满一个月内付清余款。

　　6、乙方收到甲方的总包管理费后，需在竣工结算发票中列明。

　　7、丙方在收到甲方的货款后，需开具相应发票给甲方。

　　四、产品质量

　　1、丙方选用的铝型材、玻璃、配件及辅料等必须符合国家标准和三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》。

　　2、丙方加工、安装的铝合金门必须符合国家gb/t8478-xx标准、铝合金窗必须符合国家gb/t8479-xx标准，另外还必须符合甲、乙、丙三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》(列为本协议的附表1)。如果在合同履行过程中出台新的国家标准或行业标准，执行新的国家或行业标准。

　　3、丙方在安装前将门窗的抗风压性能分级及其检测报告、空气渗透性能分级及其检测报告、雨水渗漏性能分级及其检测报告、保温性能分级及其检测报告、空气隔声性能分级及其检测报告、承受机械力的检测报告，同时将铝型材及玻璃的检验报告、生产许可证、合格证书及相关的其它资料(需加盖公章)备齐，提交甲方一份、乙方三份。另外，甲方验收时有权随机抽取三套作上述检测，相应的检测费用由丙方承担”。

　　4、门窗加工、安装完毕后，门窗表面不允许有铝屑、毛刺、油污或其它污迹。连接处不应有外溢的胶粘剂。表面平整，没有明显的色差、凹凸不平、划伤、擦伤、碰伤等缺陷。

　　五、产品包装

　　1、丙方以合理的包装，保障产品符合正常贮运的要求，因包装问题而导致的产品毁损、划伤、擦伤、碰伤等外观损坏，由丙方负责。

　　2、货物包装不再另行计费。

　　六、交货方式

　　1、丙方负责货物的装卸、运输及运输过程中货物的保险事宜。

　　2. 货物送达合同约定地点后，由乙方和丙方委派的安装队共同验收，甲方不负责验收工作。

　　七、产品安装、验收

　　1、丙方承诺安排最优秀的安装队伍施工，确保门窗的安装进度和质量。

　　2、安装过程中，所需的`辅料丙方自行承担，甲方不再另行支付费用。

　　3、在门窗安装前，因丙方原因导致型材变形、外观破坏、规格不符等，乙方有权拒绝验收，丙方应按合同约定交货时间及时调换。

　　4、丙方在安装过程中，必须遵守甲方和乙方的各项安全管理约定，如果丙方没有遵守或因丙方在安装过程中操作不当而发生的各种事故或给甲方和乙方造成的损失，均由丙方承担。

　　5、门窗安装完毕后，丙方负责配合乙方对门窗的加工质量和安装质量进行验收。现场验收包括产品外观、加工标准、安装要求等。乙方验收合格后，在验收合格确认文件上签字、盖章，并提交甲方。

　　6、乙方验收后若有异议，出具书面报告给丙方，丙方应在3日内给予答复;由于门窗短缺或质量问题等，丙方应在7天内补齐或更换。如果乙方提出异议后，丙方不予以答复的，视为违约，按合同的第十条丙方违约责任中第①款执行。乙方应将验收情况及时上报甲方。

　　7、甲方收到乙方的最终验收报告后，由甲方协同相关技术人员进行复检，合格后予以确认。如果检查中出现不合格情况，根据实际情况按合同第十条乙方违约责任中第②、③款执行。

　　8、乙方必须保障丙方的正常施工条件，出现停电、施工受阻等情况时，必须经三方共同确认方可顺延工期。没有经三方确认的延期，属于责任单位个人行为。

　　八、售后服务

　　1、质保期内丙方免费对门窗进行维修。如果因乙方原因致使门窗损坏的，由乙方承担相关费用。

　　2、因加工、材料或配件本身质量原因造成损坏的，丙方应终身免费更换和维修。

　　3、在业主验房期间，丙方应在项目工地现场派驻维修人员，随时对门窗出现的问题进行维修。

　　4、丙方撤场后，如出现需要维修问题时，丙方接到甲方通知后， 小时内必须到达现场进行维修(非丙方加工、安装或材料本身质量原因所造成的，相关维修费用由甲方或当事人承担)，否则视同丙方授权甲方自行处理，所发生费用从铝合金门窗质保金中扣除。

　　九、合同终止

　　1、甲方无正当理由未按合同约定支付合同价款，经丙方催告后两个月内甲方仍未支付，严重影响工程施工的，丙方可以单方解除合同。

　　2、丙方出现下列情况，甲方、乙方协商一致后，有权与丙方解除合同。

　　① 丙方冒用他人资质，或者私自将工程进行分包或转包。

　　② 丙方不及时加工门窗或进驻工地进行安装，经乙方催告后在指定期限内仍拒绝履行义务。

　　③ 丙方收到乙方《整改通知》后3日内，仍继续存在或在以后重复出现同一问题。

　　④ 丙方拒绝执行甲方根据合同约定发出的指示。

　　⑤ 丙方不按甲方指定或确认的材料，以及合同约定的质量要求进行加工、安装。

　　⑥ 门窗加工、安装质量不合格，并拒绝重作、返工。

　　合同解除后丙方须于3 日内无条件撤场，撤场时必须保证现施工现场所有物品的完好无损，并向甲方移交经整理后的施工资料和文件。

　　十、违约责任

　　1、甲方违约责任：

　　①、甲方无正当理由迟延向丙方支付工程款，承担相应违约责任，每天按应付部分货款金额万分之四的比例，向丙方支付逾期付款的违约金。

　　②、甲方未按合同中约定期限向乙方支付总包管理费，在收到乙方催告付款通知之后7日内仍未支付，从合同约定支付之日起，支付应付款的同期贷款利息。

　　③、合同履行过程中，当预留洞口发生变更时甲方未及时通知乙方，给乙方造成的损失，由甲方承担全部损失。

　　2、乙方违约责任：

　　①、对丙方加工、安装过程中出现的质量问题，甲方直接追究乙方责任，乙方可向丙方追偿。

　　②、由于乙方对丙方监督管理不当，致使丙方加工、安装的门窗质量不合格的，但是给甲方造成的损失小于甲方应向乙方支付总包管理费总金额，乙方应赔偿甲方损失部分的总金额，同时甲方有权扣除应付乙方总包管理费的 %。

　　③、由于乙方未按合同约定对丙方实施监督、管理或监督、管理不严格，或因乙方工作疏忽致使丙方加工、安装的门窗严重不合格，给甲方造成的损失大于或者等于甲方应向乙方支付总包管理费总金额，乙方应赔偿甲方损失部分的总金额，同时甲方有权扣除全额总包管理费。

　　④、乙方施工预留门窗洞口必须符合国家规范，满足三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》等。未能达到国家规范要求及《门窗加工、安装技术要求》，则视为违约，由乙方承担因此造成的全部损失，同时甲方有权扣除应付乙方总包管理费的 %。

　　⑤、乙方未按合同约定做好门窗成品保护，应负责重新安装符合要求的门窗由此增加的费用由乙方承担，同时向甲方支付损坏部分金额两倍的违约金，并承担给甲方造成的其他损失。如损坏是由于丙方的原因造成的，乙方可向丙方追偿。

　　⑥、乙方没有做好丙方的施工协调工作，致使丙方门窗安装迟延，给甲方造成损失的，由乙方承担全部损失。

　　⑦、乙方无正当理由不得拒绝丙方的付款申请，否则，视为违约。

　　⑧、合同履行过程中，当工程发生变更影响到丙方加工、安装门窗时，乙方未及时通知丙方，给丙方造成的损失，由乙方承担全部损失。

　　3、丙方违约责任：

　　①、丙方加工、安装的门窗与合同约定的要求不符的，丙方向甲方支付不符合要求部分价款两倍的违约金，并在指定期限内使加工、安装的门窗达到合同约定的要求。甲方有权缓付相应货款直至丙方按合同约定履行义务。指定期限届满，经甲方或乙方催告后丙方仍不能按合同约定履行义务，甲方和乙方协商一致后，有权与丙方解除合同，丙方按照本条丙方违约责任中第⑤款承担违约责任。

　　②、丙方未按合同约定日期安装完毕的，每迟延一天向甲方支付合同总价款万分之四的进度违约金。

　　③、丙方加工、安装的门窗必须符合国家规范及三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》等。未能达到国家规范要求及《门窗加工、安装技术要求》，则视为违约，乙方有权要求丙方重作或返工，直至符合国家规范及三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》。丙方承担因此造成的全部损失，同时应向甲方支付合同总金额的 %作为违约金。

　　④、若发现丙方在施工现场遗留垃圾，乙方将通知丙方在指定时间内完成清理工作，否则乙方有权请第三方处理垃圾，由丙方承担相应费用。

　　⑤、因丙方责任致使合同终止，丙方向甲方支付合同总价款20%的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。

　　⑥、因甲方或乙方原因，导致丙方不能正常施工时，丙方应以书面形式提出延期申请，否则甲方或乙方不承担相关责任。

　　十一、争议解决方式

　　合同履行过程中发生争议，三方友好协商解决;协商解决不了的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　十二、其他

　　1、本合同自签订之日起生效，一式玖份，甲、乙、丙三方各执叁份，具同等法律效力。

　　2、本合同附件《铝合金门窗加工、安装技术要求》作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

　　附件一：《门窗加工、安装技术要求》

　　附件二：《合同付款申请单》

　　以下无正文

　　甲方：**房地产发展股份有限公司

　　法人代表： 委托代理人：

　　单位地址：廊坊经济技术开发区春明道12号 邮编：065001

　　电话：0316-5909648 传真：0316-5909685

　　乙方：

　　法人代表： 委托代理人：

　　单位地址： 邮编：

　　电话： 传真：

　　丙方：

　　法人代表： 委托代理人：

　　单位地址： 邮编：

　　电话： 传真：

安装合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方就本着诚实守信、公平互利的原则，经双方友好协商，甲乙双方就空调安装事宜，达成如下协议：

　　一、工程质量及施工周期：甲方提供施工过程中所需水、电及相关场地设施，乙方提供所有施工机具及安装服务，免费质保期为，施工日期为年月日至年日。隐蔽工程应在合同约定进场之日起逾期一天，按元/天罚款，由于发生人力不可抗拒的原因致使本合约不能履行，如：停电及恶劣的天气情况等，施工周期相应顺延。本合同所指的不可抗力系指不可干预、不能避免且不能克服的客观情况。

　　二、工程内容：风机盘管吊装，钢管外表面油漆四遍，立管安装及保温，水平供回管安装及保温，支管安装及保温，冷凝水管安装及保温，水管冲洗与试压，水平供回管安装及保温，支管安装及保温，冷凝水管安装及保温，水管冲洗与试压，冷凝水管排水试验，出风管及风口安装，新风主管制作安装，新风支管制作安装，新风口安装，温控器布管线及安装，所有支架制作安装，内机整个系统调试，室内为交钥匙工程。

　　三、工程质量要求：按GB50243《通风与空调工程施工及验收规范》和GB50256《电气装置安装工程施工及验收规范》标准验收。整体质量达到质检部门验收合格标准，达到甲方验收合格标准。

　　四、工程总价(固定价格人民币大写)：(￥：)。工程内容调整不超过正负工程结算总价不作调整。(工程内容随甲方的设计图纸和现场实际情况可能变更，此部份款项视做乙方对甲方的让利和优质服务)

　　五、结算方式：

　　1、人员和所有工具进场7天之内支付元生活费。

　　2、每月结算到所完成工程量的50%，即元。

　　3、隐蔽工程经甲方和监理验收合格付至完成工程量的60%

　　4、在工程竣工验收合格10天之内支付完成工程款项的35%

　　5、质量保证金，在工程竣工一年之内支付%

　　五、仲裁：因凡本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如果协商不能解决

　　六、其它约定事项：甲乙双方如有一方违约(含工期、质量、延期付款等)，违约方应向守约方赔偿损失并确定责任之日起按3%/天向对方赔偿违约金。若工程施工内容增加，则工程费用相应增加。在乙方进场之前空调设备的保全责任由甲方承担，若施工所引起的问题由甲乙方承担责任。

　　七、安全条款：甲乙双方在签定本合同的'同时若未另行签定《建筑工程施工安全生产协议》，以下面的安全要求执行，若特殊施工的则需另行签定《建筑工程施工安全生产协议》，作为本合同的附件，一并履行。

　　1、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，尤其是吊装过程中，现场成立专门的保卫和安全文明小组，由公司安全员负责现场安全文明施工。

　　2、施工现场安全用电应严格遵守GB50914-93《建筑工程施工现场供电安全规范》，所有临时配电处一律采用带触电保护器的铁壳配电箱，严禁乱拉、乱拖电线、电缆、手提电工具使用前应仔细检查是否有漏电现象，下班后要及时拉掉电闸。

　　3、对于安装现场附近的孔洞，必须加盖采取防护措施，防止人员坠落或物件坠落伤人事故，现场施工人员必须悬挂醒目的安全标语和警告牌。

　　4、施工人员进入现场一律戴好安全帽，高空操作要系好安全带、不戴安全帽一律禁止进入安装现场，登梯工作时应检查梯子的稳定，防止梯子滑倒而摔伤。

　　5、严格执行现场用电制度，电焊、气焊动火前先办理动火手续，划定专用场地，动火结事要检查后方可离开，施工现场应备足够的消防用具，遇五级以上大风时禁止使用明火作业。

　　6、在施工过程中，由乙方全权负责现场安全管理工作。

　　7、乙方人员在施工过程中因操作不当造成的任何伤害均由乙方的承包人承担法律及经济赔偿责任。

　　8、甲方现场联系人乙方现场安全负责人乙方施工负责人

　　八、其它约定：

　　1、乙方的全体工人必须以上海开乐建设工程有限公司的名义进行施工，任何挑拨离间有损公司名誉及形象的行为，均按元/次罚款。

　　2、乙方的承包人及其管理人员不得向其它任何组织及个人透露商业合同的金额总价及其相关机密，若发现或听到一次，罚款元/次。从工程款中扣除。

　　3、如若乙方进场人员的工作态度，工艺方法及身体状况和质量、进度、安全意识达不到甲方要求，甲方可勒令其退场。

　　4、如若乙方劳务小级整体影响甲方的质量、进度、安全，且不听甲方的指导意见，劝阻和相关的返工及更改决定，甲方可以要求其全部退场，所发生的工程费用待项目全部竣工后，合同的总工程价计算工程价款=*60%实际完成的(风机盘管+新风机)的总台数此款项在全部空调工程竣工10天之内支付。

　　5、会议纪要和工作联系单等经双方签署的文件，具有同等法律效力。

　　九、本合同未尽事项，可经双方研究，另行商订。

　　十、本合同一式份，双方各执一份，且具有同等法律效力，自双方签字(盖章)之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装合同 篇5

　　发包方（简称甲方）：住址：

　　承包方（简称乙方）：住址：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。经协商，由乙方承包甲方_____________________项目的冷库安装工程，为了明确双方职责，保证工程顺利进行，以《民法典》及其他有关规定为根据，结合本工程具体情况，双方达成如下条款，共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：

　　4、承包方式：风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　5、工程质量：

　　二、工期风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。本合同工程总工期为个____日历天，计划开工日期：________年____月____日，计划完工日期：________年____月____日。本工程除遇到不可抗力，否则工期不予顺延，乙方必须按期交付验收。

　　三、工程造价及付款方式

　　1、工程造价：

　　2、付款方式：总价款分______期支付：工程合同签署后____日内支付

　　第一笔，总价款的______%，即____________元人民币。工程完成50%后____日内支付

　　第二笔，总价款的______%，即____________元人民币。工程完成后____日内支付

　　第三笔，总价款的______%，即____________元人民币（5%作为质保金，保险期满后一次性支付）。

　　四、甲方义务

　　1、在施工前负责施工场地的平整，协调相关相邻关系，具体介绍场地及地下管线情况。

　　2、在施工期间给予乙方施工必要方便，提供水源、电源、材料堆放场地。

　　3、提供冷库工程的图纸，若增加工程量、变更设计，需及时通知乙方，以便乙方施工。

　　4、对乙方提交的增加工程量资料，进行必要的及时审核，以作为工程决算的依据。

　　5、按照合同的规定向乙方支付款项。

　　6、接到乙方验收的通知后，在____日内予以验收。

　　五、乙方义务

　　1、乙方须对甲方提供图纸进行必要的专业审核及时解决问题。

　　2、乙方应按合同的`约定负责设备的供应、安装、调试、保修等。

　　3、乙方应保证工程所用材料、配件、设备的质量符合国家或行业标准，且需经甲方代表或监理人员认可后方可使用。

　　4、乙方在施工前必须视察工地并详细了解工地各种环境：结构、排水、电力等系统，如现场情况与图纸不符，及时与甲方相关人员沟通。

　　5、乙方保证安装施工人员均为专业的熟练技工，工程设备安装完成后，乙方必须负责调试，保证无任何操作故障。

　　6、已完工的工程和设备，在交付前由乙方应负责保管，并负责将场地清扫干净。

　　六、工程设计的变更

　　1、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。

　　2、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，并提供修改或变更设计方案，经甲方确认后方可继续施工。

　　七、安全施工

　　1、乙方应遵守工程建设安全有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，一切安全措施及费用均由乙方承担。

　　2、乙方必须为其施工人员购买意外伤害保险，应对其进行安全教育，并对其安全负责。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　八、材料设备供应

　　1、本工程所需的材料设备均由______方采购并供应到施工现场，材料设备进场时必须经甲方书面确认。

　　2、乙方负责采购的材料、设备，应按照设计和国家有关标准采购，对材料设备质量负责，乙方对材料设备的质量担保责任不因甲方的确认而减轻或免除。

　　3、乙方需要使用代用材料时，必须征得甲方书面同意。

　　九、竣工验收

　　1、工程全部完工后乙方应及时提请甲方组织验收，甲方组织有关人员验收合格后，双方在《验收单》上签字确认，《验收单》是乙方请求付款的必要凭证。

　　2、在工程全部验收合格后，工程移交甲方后，乙方离场，工程自移交后毁损风险由甲方承担。

　　3、若不能通过验收，乙方必须在甲方指定的期限内完成整改并通过验收。风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　十、质量保修

　　1、本工程的保修期为________年，自验收之日起算。

　　2、保修期内工程或设备出现故障（人为因素除外），乙方负责保修及更换配件。

　　3、保修期内工程或设备出现故障，乙方应在接到甲方通知后______小时内修复（如有特殊情况双方可另行商定）。风险提示：明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。十

　　一、违约责任

　　1、若乙方承建的工程在质保期内出现质量瑕疵，乙方必须按本合同约定的期限及时予以修复对设备存在质保期内出现质量瑕疵，由乙方负责维修。

　　2、甲方需按照本合同的约定及时支付合同款项，若逾期不支付，须向乙方承担未支付款项10%的违约金，但乙方违反本合同约定的，不受此限。十

　　二、其他条款

　　1、本合同履行过程中，发生争议，双方应协商解决，协商不成，双方均可向合同履行地人民法院起诉。

　　2、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等的法律效力，自合同履行完毕后失效。

　　3、其他未尽事宜双方协商解决。

　　甲方：责任人：联系电话：合同履行地：________年____月____日

　　乙方：责任人：联系电话：合同履行地：________年____月____日

安装合同 篇6

　　甲方： 乙方：

　　由于甲方投资建设的项目所需，甲乙双方就项目产品买卖及安装，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，为明确双方在履行合同过程中双方的权利、义务，经协调一致，订立以下合同条款，以资双方共同遵守。

　　一、保证和承诺 1、甲方的保证和承诺

　　（1）、甲方系依法设立和存续、信誉良好的公司；

　　（2）、甲方为本合同的签署和履行取得了必要的授权和批准；

　　（3）、甲方提供的与本合同有关的任何文件或信息真实、完整和准确，不存在任何虚假、遗漏和误导；

　　（4）、甲方具有充分的、来源合法的资金，能够及时全面地履行其在本合同项下的付款义务。

　　（5）、甲方对本合同条文之含义完全了解，不存在误解，自愿签署本合同。 2、乙方的保证和承诺

　　（1）、乙方系依法设立和存续、信誉良好的公司；

　　（2）、乙方为本合同的签署和履行取得了必要的授权和批准；

　　（3）、乙方提供的与本合同有关的任何文件或信息真实、完整和准确，不存在任何虚假、遗漏和误导；

　　（4）、乙方有（能够生产或有权出售等）充分的、来源合法的资源，能够及时完整地履行其在本合同项下的产品（商品）交付义务。

　　（5）、乙方应保证买方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。由此给甲方造成损失的，应当对甲方予以赔偿并承担合同总价30%的违约金。

　　（6）、乙方应保证产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

　　（7）、乙方对本合同条文之含义完全了解，不存在误解，自愿签署本合同。

　　二、产品清单

　　1、产品名称、种类、规格、单位、数量如下表所示：

　　2、最终合同总价仍需扣除优惠的合同金额；

　　3、乙方确认自身合法拥有产品品牌或属于合法授权经销商。

　　三、质量标准

　　产品质量、安装质量应同时满足下列标准： １、合同、附件、补充协议； ２、产品样本；

　　３、甲方、设计方要求，包括图纸、设计要求等；

　　甲方要求：等； 施工范围：等；

　　施工要求：等； 4、产品质量及安装质量，按照国家、地方、行业标准及乙方企业标准； 5、乙方承诺，包括报价单、投标文件、合同谈判及履行过程中承诺。

　　乙方确认已实地勘察过项目现场，保证产品规格、性能等符合现场及甲方要求。上述要求不一致的，按照甲方最新要求为准，甲方无最新要求的，按合同规定和较高的标准执行。

　　四、合同总价

　　合同总价：。 1、双方协议协议选择下列第种方式结算： （1）、固定总价, 不因任何因素而调整。 （2）、固定单价、总价包干。

　　甲方可根据使用功能需求或者现场情况变更所需产品数量及种类、安装要求；在第三次付款时根据产品单价、安装单价按实结算。

　　2、价格包括：材料成本（包括采保费及损耗）、人工费、运输费、装卸费、安装费、培训费、保质期保养维修费、进出口费用、机械使用费、调试费、施工管理费、利润、税费、施工技术措施费和施工组织措施费（包括安全文明施工费、临时设施费、特殊环境施工作业增加费、二次搬运费、成品半成品保护费等）、保险费、二次进退场费、竣工验

　　收费、施工人员保险费、政府相关部门竣工验收费、所有人工的劳动保护及养老保险费等

　　所有可预测、可认知的风险、因素。

　　3、工程中途停建、缓建或有变更，甲方可视情况要求乙方延期履行合同或者按实结算工程款并且甲方不承担任何费用及责任。

　　4、乙方须于甲方每次付款前提供相应金额的甲方所在地税务部门认可的发票、账号、请款单，否则甲方有权迟延支付并不承担任何责任，但乙方仍需按时按质履行合同义务。乙方必须保证所提供的税务发票、账号、请款单的合法性、真实性和有效性，否则，乙方须承担相应的违约责任，并须向甲方支付相当于合同总价10％的违约金。

　　五、包装方式及包装品处理

　　1、一般约定：乙方必须根据产品的`特点和需要对运输及成品采用行之有效的保护性包装，需适合长途运输，防潮、防湿、防损、防锈、防震及防止其它损坏的必要保护措施，

　　从而保证产品能够经受多次搬运、装卸和长途运输而不被损伤、破坏，以保证产品在到达甲方指定地点落地后完好无损。产品未使用前，需保存在原来的包装内或有其他覆盖物保护。在产品未验收前，由于乙方采用不恰当的保护措施或由于包装不良而造成的损坏或任何费用由乙方承担。

　　2、内包装：乙方需提供产品的内包装方式，以适应甲方的保管和搬运需要。 3、产品包装物归甲方所有。

　　4、装运清单随产品发送，内容包括装运产品名称/型号/数量/装箱人/装箱日期等，同时提供产品合格证明（应当每份产品及全部产品各提供一份合格证明）、出厂证明、进出口单据等。

　　5、乙方按合同规定的交货时间通知甲方，如因甲方原因无法交货或者安装，乙方免费为甲方存储产品。

　　六、交货方式

　　１、交货时间要求： ２、交货地点要求： 3、安装时间要求：

　　七、甲乙双方责任 1、甲方责任：

　　（1）、甲方委派电话：为甲方代表，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。有关产品要求及设计变更等方面的指令、通知、签证、工程联系单等，以甲方代表签章后方有效，并视其为甲方有效意见表达。甲方下达的上述文件由甲方代表本人签章后，以书面形式下达乙方，乙方代表在签收后即行生效。确有必要，甲方代表发出口头指令，并在24小时内予以书面确认，乙方代表应予以执行。如甲方代表24小时内不能予以书面确认的，乙方应于甲方代表下达口头指令后三天内提出书面确认请求。

　　（2）、乙方应当在合同签订时提供书面形式的安装具体要求，甲方应当据此全面履行合同，需要乙方施工的部位，甲方应组织相关工种完成该作业面。

　　（3）、及时协助乙方做好有关资料保存。 （4）、督促乙方做好安全管理，文明施工。

　　（5）、向乙方提供堆场、道路、垂直运输设备等现场设施。

　　（6）、甲方应为乙方提供产品及施工工具的存放地，布置临时设施的场地和临时用水水源、临时用电电源。

　　（7）、按时付款。 （8）、及时验收货物。 2、乙方责任：

　　（1）、乙方委派电话：为乙方负责人，该负责人有与工程项目相适用的资质证书，行使合同约定的权力，履行合同约定职责。乙方的要求和通知须以书面形式由乙方代表签字并加盖公章后方为有效，并视其为乙方意见的有效表达。无乙方代表签章的来自乙方的书面文件甲方均不予承认，所涉及的合同价款或费用也概不予支付。若乙方代表易人，须提前七天以书面形式通知甲方并经书面认可，其后任必须承担前任应负的责任。

　　（2）、全面履行合同，按要求交付符合合同要求的产品，并转移产品所有权；组织施工，严格履行质量、安全、文明施工、工期的合同要求，确保正常施工，并对一切现场作业和施工方法的稳妥性、安全性及工程质量负全责。

　　（3）、服从甲方、监理、总包方的指挥和管理，服从现场有关部门和职能人员的监督管理。

　　（4）、负责一切施工测量、放线、绳盒、钢架等及提供甲方足够之测量器材作查核之用。

　　（5）、负责施工机具、设备和人员调配、施工竣工图纸，乙方保证进场的机具能满足施工和甲方、总包管理的需要，人员调配投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方、总包管理的要求。

　　（6）、全力配合有关部门对施工现场的检查和监督管理等。遵守政府有关部门对施工场地交通、市容和施工噪音的管理规定，并承担因此发生的费用和因违反上述规定而受到的罚款。

　　（7）、工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。

　　（8）、加强现场安全保卫工作，防火防盗，确保工程建设顺利进行。自行解决现场施工用棚架、工棚等临时设施，绝对不允许在施工现场住宿。文明施工维护现场清洁，严禁在施工现场随地大小便。

　　（9）、乙方应当保证其施工作业人员均具有相应岗位要求的资质证书或上岗证书，乙方应当给其所有工作人员进行安全施工有关教育，不得违背安全操作规程进行作业和工作，

安装合同 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方在平等互利原则下：按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循平等原则，公平和诚信的原则。双方就建设工程施工劳务事项协商一致，乙方愿意承担咋放的安装施工任务。并达成遵守如下协议：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　开竣工时间：

　　一、项目承包名称范围：万华时代商务中心外墙铝型板安装，每瓶105元。

　　（1）工程结算按实际发生可视面积结算。合同价格包括完成合同所属的`费用有：包工期、包质量、包后置埋板的安装、包人工工资、包人员服务、住宿费。

　　（2）乙方自行配备所需工具

　　（3）咋放提供钢材、方管、铝型板及所有辅料。若不及时，甲方应给乙方补偿有关工费及人员

　　二、工程量确定、结算及工程款支付、结算方式

　　（1）工程量结算：施工结束后，乙方结算人员与甲方技术人员以施工图纸为准，双方进行工作量最后审核。

　　（2）合同签订后3日内乙方人员及设备必须到场。

　　三、本工程款分期付款，包括骨架安装和铝型板安装，骨架完工付总工程量的40%，铝塑板开工时付10%剩余一次付清。

　　四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自签订日开始执行，乙方必须严格遵守工程建设安全生产的有关规定。接管各级安全检查人员依法实施监督检查，乙方要保证安装施工及管理人员的人身安全。对于乙方安全管理措施不到位造成的事故责任人及因此发生的费用由乙方承担。

　　甲方：

　　乙方：

　　签订日期：

安装合同 篇8

　　供方： 以下简称甲方

　　需方： 以下简称乙方

　　乙方轻质保温内墙工程，由甲方提供产品及安装，为了明确双方的权利和义务，持互相合作的原则，订立本合同，具体条款如下：

　　一、地址：

　　二、承包方式及承包单价

　　设计图纸及乙方要求全部安装内容包工包料，按实际安装面积 元/㎡计算。

　　三、付款方式及其他

　　1、合同签订后，甲方设备材料进场后，乙方付甲方 元，竣工验收后一次性付清。

　　2、甲方负责将产品养护15日后送到乙方指定场所，并负责搬运。货到乙方工地后，乙方提供存放产品工具房，施工用电水。

　　3、甲方对其产品及安装保质保量，保施工进度，安装完墙面后，板缝及磨面甲方不负责任。安全文明施工并服从乙方对上述各方面的监督和管理。安装质量返工，由此造成的.经济损失由甲方负责。

　　四、工期要求

　　自 年 月 日起，到 年 月 日止。

　　五、履行合同过程中，双方如发生争议，应本着友好态度协商解决，如协商不成，提交荣成市仲裁委员会仲裁。

　　六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方签字盖章： 乙方签字盖章：

　　年 月 日

【安装合同】相关文章：

安装的合同03-08

加工安装合同01-07

机械安装合同01-13

监控安装合同01-13

空调安装合同01-30

电路安装合同12-03

门窗安装的合同03-03

购销安装合同03-13

采购安装合同03-13

窗户安装合同03-21