工程合同

时间：2023-08-31 08:17:39 其他合同范本我要投稿

工程合同集锦（3篇）

　　随着人们法律观念的日益增强，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编精心整理的工程合同3篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

工程合同集锦（3篇）

工程合同篇1

　　甲方：（以下简称甲方)

　　乙方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着平等互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则，就建设工程项目（以下简称“项目”），经双方协商一致达成以下条件及承诺并签订本协议：

　　一、甲方义务与责任

　　1、本着对工程项目的人脉及项目充分了解，为乙方提供真实的信息，协助乙方对该项目的合同签订给予配合把关。

　　2、确保项目的真实性，并协调业主与乙方签订项目的施工合同。

　　二、乙方义务与责任

　　1、乙方积极配合甲方跟踪业主对此项目的进度动向。

　　2、本着甲方对中健工程项目发包了解及拿到施工承包权的信任及信心，负责提供真实有效的资料及施工中资金和施工实力，并按本合同第三条支付甲方劳动报酬。指定甲方为唯一协调负责人，不能指定第三方（指另外的接洽人）为协调负责人。

　　三、报酬支付

　　1、在甲方帮助乙方取得工程项目施工承包权后（以与业主签订正式施工承包合同为准），乙方立即以现金或银行转帐方式（账号信息详见本合同第三条第2款）向甲方支付劳动报酬总工程费人民币壹佰伍拾万元整（￥1500000.00）。

　　2、甲方银行帐号信息

　　帐号：

　　户名：

　　开户行：

　　四、违约责任

　　（一）甲方违约责任

　　1、本合同签订后，在乙方未违约的情况下，甲方不得以本项目再接受任何的'第三方服务（施工队伍）。

　　2、若乙方拒绝配合甲方的工作，甲方有权另行寻求其他合作者。

　　（二）乙方违约责任

　　1、在本合同签订后，乙方越过甲方与其他方完成交易（包括直接或间接），视为甲方完成工作，乙方需支付甲方本合同的第三条的

　　第1款所约定的劳务报酬，甲方对该劳务报酬有无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力。

　　2、本协议签订后，若乙方就此项目与第三方（另外的接洽人）接洽，视乙方违约赔偿甲方违约金伍拾万元（￥500000.00）。

　　五、保密

　　在本次服务项目中，甲乙双方对知悉的对方的任何商业秘密及个人隐私负有永久保密义务，未经许可不得擅自披露或使用。

　　本合同由甲乙双方签名及盖章后生效，一式三份，甲乙双方、见证律师各执一份。

　　甲方（盖章）：

　　法人代表：

　　代理人：

　　日期：

　　乙方（盖章）：

　　法人代表：

　　代理人：

　　日期：

　　见证律师：

工程合同篇2

　　发包方：山东潍坊科技学院（以下简称甲方）

　　承包方：山东华浩电力工程有限公司（以下简称乙方）

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条工程概况

　　工程名称：教授新村箱变工程

　　工程地点：科技学院教授新村

　　工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。

　　承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程

　　（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线

　　工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）

　　第二条工程总价

　　合同总价为（RMB）：100万元整含税（大写壹佰万元整），以最终决算价格结算。

　　第三条付款方式

　　1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,（大写肆拾万元整）；

　　2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币） 50,0000 元整(大写伍拾万元整) 3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000元整(大写壹拾万元整)

　　4、双方盖章后合同开始生效。

　　第四条合同范围

　　1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）

　　2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；

　　3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。

　　第五条甲方职责

　　1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

　　2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的'款项的如期支付； 3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电； 4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

　　5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条乙方职责

　　1、向供电局申请用电手续至业主送电完成； 2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电； 3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续； 4、自柜体到厂日起履行保固条款； 5、开具本合同价上的工程发票。

　　第七条技术规范

　　按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条工程日期

　　1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　　2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；

　　第九条解约

　　1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；

　　第十条

　　合同编号：

　　2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

　　保固条款

　　自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。

　　任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

　　本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：

　　委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：

　　单位地址：单位地址：

　　账号：账号：

　　合同签订时间：合同签订时间：

　　费用计算表

　　建设单位：

　　其他项目费用

　　措施项目费用

工程合同篇3

　　建设单位(甲方)：____________________________

　　地址：____________邮码____________电话____________

　　法定代表人：____________职务____________

　　设计单位(乙方)：____________________________

　　地址：____________邮码____________电话____________

　　法定代表人：____________职务____________

　　为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，根据________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条

　　甲方委托乙方承担____________工程的设计项目，建筑安装面积为________平方米，批准总投资为________万元，建设地点在________。

　　第二条甲方的义务

　　1.甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在____年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

　　甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

　　2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

　　3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

　　5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

　　第三条乙方的义务

　　1.乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式____份，技术设计文一式__份，施工图设计文件一式____分，甲方如另需增添文件份数和需要模型，另行收费。

　　________年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。

　　(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。

　　2.乙方必须根据批准的'设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

　　3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

　　4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

　　第四条设计的修改和停止

　　1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按________元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百分比计算)。

　　2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

　　3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

　　第五条设计费的数量和交付办法

　　本设计合同生效后____天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后____天内，甲方应向乙方支付____%的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后____天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

　　建设工程设计合同,

　　第六条奖励与违约责任

　　1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，应从节约投资额中提取____%奖励乙方。

　　2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日________元计算增付设计费。

　　3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

　　4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

　　5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

　　第七条其他约定

　　_____________________________________________________________

　　本合同自________年____月____日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜，需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

　　在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，可选择：(1)向仲裁机构申请仲裁，(2)直接向人民法院起诉。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式____份，送____、____、____……等单位各留存一份。