工程合同

工程合同5篇[经典]

　　在不断进步的社会中，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编为大家整理的工程合同6篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

工程合同 篇1

　　摘 要：从工程索赔的概念及内容出发，了解工程索赔的程序，然后从索赔分类中对工期索赔进行详细分析，最后介绍了工程索赔的计算方法：实际费用法和网络分析法。

　　关键词：FIDIC 合同 工程索赔 计算方法

　　1、引言

　　随着市场经济的快速发展，国内关于国际承包的工程数量越来越多。工程项目常常包含以下特点：资金数目大、项目内容多、施工周期长。恰恰由于这些特点，承包商与业主之间经常会出现索赔与反索赔的现象。目前解决双方矛盾的主要依据就是《施工合同条件》（FIDIC），为了维护各自的权益，深入了解工程索赔显得尤为重要。

　　2、工程索赔的概念及内容

　　2.1 概念

　　工程索赔主要是指承包商对不是自身的原因形成的损失有权提出索赔的行为。根据《施工合同条件》（FIDIC）中有关规定，承包商索赔就是承包商依据合同条款和有关合同文件的规定，向业主要求工期延长和追加付款的一种权利主张。这里所指的索赔通常包含以下几点特征：

　　a、合法性。索赔都是根据法律有关规定进行的，在索赔金额及形式上都严格按照法律的要求。

　　b、补偿性。索赔主要是为了弥补损失方的损失，而不是惩罚性措施。

　　c、无过错性。索赔产生的原因并非主观的，提出索赔的损失方是去过错的。

　　d、客观性。只有当损失真正发生后，才能要求索赔。

　　2.2 FIDIC 合同中工程索赔的内容

　　在FIDIC 合同中与工程索赔相关的内容共有22 条，可以概括为工期索赔和费用索赔两类。具体内容在之后的索赔类型分析中会有所提及。

　　2.3 索赔程序

　　每一项事情的办理都会有一定的程序，承包商在进行工程索赔时也必须按照FIDIC 合同中规定的相关程序一步一步进行。具体索赔程序如图1 所示。

　　根据FIDIC 合同53.1 条规定：承包商需要在索赔事件发生28 天内，将索赔通知书提交一份给业主，并将索赔报告提交给工程师，简单的索赔理由应直接报送，复杂的索赔理由应28 天报送一次，最后根据工程师决策是否付款。在工程索赔的过程中，承包商必须保管好相关索赔证据，以便查证。

　　3、基于FIDIC 施工合同条件的索赔类型分析

　　索赔的分类依据有很多，包括索赔理由、索赔目的、索赔原因等。本文主要依据的是索赔目的对索赔进行分类，主要分为工期索赔和经济索赔。经济索赔（也称费用索赔）就是指承包商对于不应该由其承担的额外开支或者经济损失向业主提出补偿请求。工期索赔相对复杂一些，以下就对工期索赔做出较为详细的分析。

　　3.1 工期索赔

　　简而言之，工期索赔就是承包商为了避免承担延期赔偿的风险而要求业主在合理范围内延长施工期限。

　　3.1.1 工期索赔的目标

　　工期索赔的目标主要包含两个方面：一是为了避免承担延期损害赔偿费，这个赔偿费是指用于补偿由于工程项目竣工投入运行的时间晚于合同规定的期限而对合约方造成的损失，赔偿是按日计算的，资金数目是非常大的，最高可达工程项目合同总金额的10%，承包商提出工期索赔可以实际上节约一大笔资金；二是争取一定的资金赔偿，这里的资金赔偿是指由于业主的责任而导致工期需要延长造成的承包商的费用损失，可见工期赔偿和经济赔偿还是存在一定的联系的。

　　3.1.2 工期索赔的重点

　　由于工程项目在实施过程中存在较大的不确定风险，所以，承包商必须加大对工期索赔的关注度。工期索赔的重点主要包含以下几点：

　　a、工期索赔成功的前提是承包商要把施工项目建设好，在决定投标报价时不能依赖于索赔。承包商与业主的关系并不是不相融合的，承包商应该通过建立优良的工程项目，让业主实实在在获益，才能为之后的索赔打下良好的基础，如若因此能够建立承包商与业主的长期友好关系，实现两者的共赢，那么将大大减少索赔事件的发生，促进社会的和谐。

　　b、承包商应把握索赔时机，重视单项索赔而不是一揽子索赔。根据FIDIC 合同规定，索赔需在事件发生后的28 天提出，承包商要时刻注意，不能错过索赔期限。索赔的提出必须具体详尽，所以单项的索赔由于其内容充实理由充分，相对于一揽子索赔更容易成功，所以承包商要求精而不是求广，索赔应以单项索赔为主。

　　c、索赔材料完整有效。承包商应该尽可能详尽的罗列索赔原因，根据签订的合同整理好索赔需要的全部材料，让每一项索赔理由的都有理有据，以提高索赔成功的可能性。

　　d、注重系统化管理，防范业主根据合同内容提出索赔。系统化的管理一方面可以挖掘更多的索赔机会，提高索赔的成功率，另一方面也发现防范合同中有利于业主的内容，及时对业主提出索赔做出防范。

　　3.1.3 工期索赔的.管理

　　在FIDIC 合同中，工期索赔的参与者就业主、工程师和承包商，而工程师作为独立的第三方，在工期索赔中起着重要作用。工期索赔的管理需针对索赔事件的性质进行，索赔事件的性质又可以分为工程延误、工程变更和工程进展中断三类，以下就对这三类进行具体表述。

　　a、工程延误。工程造成延误一方面可能是不可抗力因素造成的，另一方面也可能是承包商或业主造成的。承包商在项目中标后就应该及时向业主提交详尽的工程计划说明书，在工程实施进度的计划上，要做到切实可行且留有余地，以便后期申请工期索赔。承包商遇到以下情况可以请求延长工期：业主提出合同中为规定的额外的工作内容，恶劣的环境及自然灾害等不利于项目实施的条件，其他非承包商责任所导致的工期延误。然而，当工程师判定承包商在工程的实施过程中，其实际进度落后于工程进度计划书中规定的进度，那么他有权以业主委托代理人的身份要求承包商加快工程实施，承包商无权要求业主延长项目工期，如果还无任何正当理由，承包商将无权要求补偿。所以，承包商要重视工期索赔管理，提高索赔成功率以减少损失。

　　b、工程变更。工程师有权在合理范围内对工程的数量及质量提出变更，并通知承包商，与承包商协商工程工期的变动，是缩短亦或是延长都需作出明确说明。承包商在工程师提出工程变更时，应极力争取延长工期，这就要求其对工期索赔管理足够重视。

　　c、工程进展中断。承包商在工程实施过程中，由于工程师没有将下一步的图纸及时的提供给承包商，导致工程进展中断。这种情况所导致的工期延误承包商可以要求工期索赔，也可以得到相应的费用补偿。

　　4、工程索赔的计算方法

　　工程索赔的计算方法也是由索赔类型决定的，不同的索赔类型采用的计算方法是不一样的。本文工程索赔是按索赔目标进行分类的，所以本文介绍的工程索赔方法也是适用于工期索赔和经济索赔的索赔方法，包括实际费用法和网络分析法。接下来就这两种方法进行具体介绍。

　　4.1 实际费用法

　　a、承包商要分析引起各项直接费索赔的干扰事件；

　　b、确定可以进行索赔的各项费用，包括人工费、材料费和机械费等；

　　c、根据工程数据记录来往信函和工程报告清单合同文件对各项费用的数据进行计算；

　　d、对可索赔的直接费进行汇总。实际费用法的计算公式为：承包商可以索赔的直接费=可索赔的人工费+可索赔的材料费+可索赔的机械费

　　实际费用法的计算原则是以承包商支付的实际赔偿数额为依据向业主提出相应的费用补偿，这些费用仅限工程实施过程中超出原计划的费用。

　　4.2 网络分析法

　　网络分析法适用于工期索赔。其实施步骤如下：

　　第一步，承包商要建立一个合理的进度计划，该进度计划必须切实可行，具有合理性和合法性；

　　第二步，将由业主主观原因所导致的所有延误事件总和的估算时间值插入到第一步建立的进度计划中，建立业主责任影响事件进度计划；

　　第三步，将由承包人主观原因导致的所有延误事件总和的估算时间值插入到第一步建立的进度计划中，建立承包人责任影响事件进度计划；

　　第四步，将由工程师（独立第三方）主观原因导致的所有延误事件总和的估算时间值插入到第一步建立的进度计划中，建立工程师（独立第三方）责任影响事件进度计划；

　　第五步，将由业主、承包人与工程师（独立第三方）各自主观原因所导致的延误事件总和的估算时间同时插入到第一步建立的进度计划中，形成混合影响事件进度计划；

　　第六步，计算出可补偿延误和工期损失。

　　网络分析法运用工程软件将工期索赔进行量化计算，使得最后结论更简洁易懂。

　　参考文献：

　　[1] 石宝锋. 基于FIDIC 合同条件下承包商的工程索赔探讨[J].价值工程，20xx，09：73-74.

　　[2] 李玉静，胡振一. FIDIC 施工合同条件下的工期索赔[J].合作经济与科技，20xx，23：48-49.

工程合同 篇2

　　承包方(甲方)：

　　分包方(乙方)： 施工队

　　依据《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

　　第一条：工程项目

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、分包工程范围及工程量：采用平均三公分聚苯颗粒外墙外保温，施工展开面积约为

　　四、分包工程期限： 年 月 日——____年

　　月日，有效工期为天。

　　第二条：工程结算

　　工程项目按元/平方米人工费包干，进场后预支生活费贰万元，工程进度到一半时，付工程款80%，完工后付工程款95%，剩余款交工后一个月内付清。

　　第三条：工程质量

　　甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

　　第四条：安全生产

　　一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，在施工过程中，己方违规操作发生伤亡事故的，由乙方负责。

　　二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。

　　三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

　　第五条：生活管理

　　一、乙方工人进场后，甲方提供食宿条件。小型用具乙方自备，生活需用之粮食、油类，由乙方自理。

　　第六条：分包工程人工费单价

　　单位工程分包，实行单方平方米人工费包干，每平方米元。

　　第七条：材料供应管理

　　乙方设专人办理保温材料等专项用料的限额领料手续，乙方应严格按照甲方提供的'质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，节余限额部分，甲乙双方各奖50%0乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。限额用料标准：胶粉聚苯颗粒每平方米用量：____网格布：损耗按16%;抹面胶浆：每平方米用量：4.50kg/㎡。

　　第八条：施工用具

　　一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。

　　二、手工操作工具，由乙方负责。

　　三、甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失、损坏，乙方负责赔偿。

　　第九条：现场管理

　　一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

　　二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

　　三、进场施工人员要保持相对稳定，不准合同外人员出入现场和合格住宿。

　　第十条：违约责任

　　一、乙方施工的工程项目，在施工过程中检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造咸返工的损失，乙方应予赔偿。

　　二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

　　第十一条：附则

　　一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，可向人民法院起诉。

　　二、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，报送公司财务一份。

　　三、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇3

　　委托人(甲方)：

　　受托人(乙方)：

　　第一条 总则

　　依据《中华人民共和国合同法》及相关规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

　　第二条 本合同甲方委托乙方提供的工程咨询服务项目及用途：

　　2.1 规划咨询

　　2.1.1主要内容包括：

　　(1)规划研究对象的现状、特点、比较优势、外部环境变化和影响的调查分析;

　　(2)发展规划思路，应采取的政策和措施建议;

　　(3)实现结构调查的方向和目标，新的经济增长点的选择，以及应采取的步骤建议;

　　(4)对生态环境的污染、破坏和生产要素的消耗等影响的分析，实现可持续发展的对策研究;

　　(5)投资筹措的方向和途径，以及可行的融资方案的设想;

　　(6)发展目标的设想和发展速度预测;

　　(7)综合咨询建议。

　　2.1.2 提出 研究报告。

　　内容包括：

　　以上咨询报告，除由工程咨询单位派出项目组调查编写以外，还要求经工程咨询单位专家评审修改后提出。

　　2.2 编制项目建议书

　　2.2.1为 项目编制项目建议书，内容包括：

　　(1)拟建项目必要性的.论证;

　　(2)市场(或社会需求)的现状和前景的概括调查分析;

　　(3)产品方案、拟建项目规格的论证;

　　(4)厂址或建设地点的选择;

　　(5)对选定的资源及可利用性的分析;

　　(6)对可能发展的技术以及技术引进的选择分析;

　　(7)鉴别项目对当地环境及生态产生的影响;

　　(8)投资估算及投资资金构成、筹措的设想。投资估算采用根据历史经验统计方法;

　　(9)项目经济分析和风险分析;

　　(10)项目的建设时间以及进度安排。

　　2.2.2编制项目建议书的附加服务

　　2.3编制项目可行性研究报告

　　2.3.1主要内容有：

　　(1)依据国家宏观调控政策，在项目建议书基础上进一步进行调研，提出项目的背景、项目建设的必要性和经济意义，以及编制可行性研究报告所依据的政策原则和指导思想;

　　(2)产品市场(或社会需求)现状调查和预测分析，竞争对手现状和发展分析，产品的竞争能力分析和市场营销战略;

　　(3)产品(或建设)规模方案的选择;

　　(4)工艺技术方案(或建设标准)选择;

　　(5)资源、原材料、燃料来源和供应的可能性评价;

　　(6)公用设施建设方案;

　　(7)建厂条件和厂址方案。地理位臵、气象、水文、地质、地形条件、交通运输，以及水、电、气和社会经济现状及其发展趋势;厂址比较和选择意见;

　　(8)生态环境影响和对策;

　　(9)节约能源、水和土地资源论证和措施;

　　(10)职业安全、卫生和消防论证及措施;

　　(11)生产组织、管理体制、机构定员、人员培训设想;

　　(12)编制投资估算，提出资金筹借办法。投资估算按重要部位设计方案估算工程量进行计算;

　　(13)经济分析和风险分析;

　　(14)综合评价及结论。

　　2.3.2编制可行性研究报告附加服务

　　2.4评估咨询

　　2.4.1对 项目的项目建议书进行评估，提出评估报告。主要内容有：

　　(1)对项目建议书(或可行性研究报告)中提出的项目必要性;

　　(2)市场调查和预测;

　　(3)建设规模;

　　(4)技术方案;

　　(5)厂址选择;

　　(6)环境影响;

　　(7)节约能源、水资源、土地措施;

　　(8)职业安全、卫生和消防措施;

　　(9)投资估算;

　　(10)资金筹措方案;

　　(11)经济和风险分析等作出全面分析评价，根据需要和可能提出优化建议，对项目的可行或不可行提出明确建议。

　　2.4.2对 项目进行后评估，提出后评估报告。内容包括：

　　(1)与项目原预计的投资和进度发生的偏差及其原因;

　　(2)项目原预期市场(或社会需求)、生产(或运营)规模实现情况及分析;

　　(3)生产工艺(或建设方案)选择符合要求情况及分析;项目经营效果(财务效果或社会效果)与原预计的出入及其分析;

　　(4)原项目评估中的预测与实际发生的出入及其分析;

　　(5)项目决策和实施中的主要经验教训，以及项目获得良好经济效益(或社会效果)需要采取的措施等。

　　2.5勘察设计咨询

　　2.5.1在甲方提供资料基础上，为编制 项目的项目建议书或可研报告(或初步设计、或施工图设计)的需要，进行工程勘察，提出勘察报告。主要内容有：

　　(1)工程测量;

　　(2)工程地质与岩土勘察;

　　(3)水文地质勘察;

　　(4)绘制勘测图纸和资料。

　　2.5.2在甲方提供资料的基础上，完成 项目初步设计和(或)施工图设计。内容包括：

　　(1)总图运输设计;

　　(2)建筑物、构筑物设计;

　　(3)工艺设计;

　　(4)非标准设备设计、标准设备清单及规格;

　　(5)辅助工程设计;

　　(6)公用工程设计;

　　(7)总体设计;

　　(8)编制设计概算;

　　(9)材料用量、土地利用、“三废”治理方案。

　　在工程实施阶段提供现场服务，包括向承包商进行设计交底、必要的设计修改或补充、监督贯彻设计意图。当承担设计服务的工程咨询单位同时受聘承担项目工程监理任务时，对此类设计修改和补充，可根据合同自行决定授权给其驻地代表。

　　2.6工程招标咨询

　　2.6.1编制 工程(或设备材料采购)项目招标资格预审文件。内容包括：资格预审文件。

　　2.6.2.对资格预审资料分析和投标人选择提出咨询建议。

　　2.6.3编制 工程(或设备材料采购)项目招标文件。内容包括：

　　(1)投标邀请函;

　　(2)投标人须知;

　　(3)拟使用的合同条件;

　　(4)工程、设备、材料综合说明、技术规范;

　　(5)设计图纸和技术资料;

　　(6)工程量清单;

　　(7)要求投标人提供的附加资格清单。

　　2.6.4参加投标人现场考察，解答投标人质疑，招标文件补遗。

　　2.6.5参与投标书评审，提出咨询建议。

　　2.6.6编制合同协议书。

　　2.7合同管理或工程监理

　　2.7.1为实施甲方与第三方签定的承包合同提供合同管理咨询服务。工作内容如下：

　　(1)审查承包商的施工组织设计和技术方案，向承包商提出建议，并向甲方提出书面报告;

　　(2)配备合格监理人员，监督承包商按照设计图纸和施工规范进行施工;

　　(3)对工程设计中发现的技术问题，自主向设计单位提出改进建议，并向甲方提供书面报告;

　　(4)监督工程质量，对工程使用的材料和施工质量进行监督检验。对不符合设计要求和国家质量标准的建筑材料、构配件和设备，立即通知承包商停止使用或安装。对于不符合规范和质量工序、分项分部工程，以及不安全的施工企业，要通知承包商整改和返工;

工程合同 篇4

　　建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同》 各省、自治区、直辖市建委（建设厅）、工商行政管理局，计划单列市建委（建设局）、工商行政管理局，国务院有关部门：

　　为了贯彻《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律，我们在总结近几年施工合同示范文本推行经验及借鉴国际上一些通行的施工合同文本的基础上，对《建设工程施工合同》（ＧＦ—９１—０２０１）进行了修订。修订后的.《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，基本适用于各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和设备安装。现将《建设工程施工合同（示范文本）》（ＧＦ—１９９９—０２０１）印发给你们，请做好推行工作。原《建设工程施工合同》（ＧＦ—９１—０２０１）停止使用。

　　附件：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－1999－0201）

　　一九九九年十二月二十四

　　编 号 档案号

　　建设工程施工合同

　　（GF—1999—0201）

　　中华人民共和国建设部

　　国家工商行政管理局制定

　　第一部分 协议书

　　发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况

　　工程名称：工程地点：工程内容：

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号： 资金来源：二、工程承包范围

　　承包范围： 三、合同工期

　　开工日期：竣工日期：＿＿＿ ＿＿＿＿＿ ＿合同工期总日历天数四、质量标准

　　工程质量标准：五、合同价款

　　金额（大写）： 元（人民币）＄： 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.本合同

　　协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款

　　6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效

　　合同订立时间：年合同订立地点：

　　本合同双方约定后生效。

　　发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）住 所：住 所：法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：电 话： 传 真： 开户银行 ： 账 号：邮政编码 ：

　　电 话： 传 真： 开户银行 ： 账 号：

　　邮政编码 ：

工程合同 篇5

　　发包人： （以下简称甲方）

　　承包人： （以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、国家建设部、和国家工商行政管理局制定的GF-1999-0201《建设工程施工合同》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程建筑幕墙及相关项目施工事项，经协商一致，订立本合同。

　　一、 工程概况

　　1、 工程名称：

　　2、 工程地点：

　　3、 承包内容：

　　4、 承包方式：包工、包料(甲供料除外)、包质量、包工期。

　　5、 工程主体结构标高米，承包工程最高标高米。

　　二、 工程承包范围

　　三、 合同工期

　　1、 开工日期：

　　2、 竣工日期：

　　3、 合同工总日历天数天。

　　4、 总工期内容：包括施工图纸设计、材料采购、加工制作、运输、现场安装、

　　中间验收、自检整改、工程清洁。

　　5、 工期延误：如遇到以下情况，经甲方代表签证总工期则相应顺延。

　　①甲方未能按约定日期提供图纸和现场不具备开工条件。

　　②因设计变更和工程量增加。

　　③一周内非乙方原因造成停电累计超过8小时

　　④因台风、暴雨、地震、火灾等人力不可抗拒自然灾害。

　　⑤因甲方原因未能按合同交付工程预付款、进度款、至使施工不能正常进 行。

　　⑥乙方在施工中因甲方原因需变更设计及乙方认为需甲方确认的工程联系单、备忘录，甲方在七天未答复时。

　　6、 暂停施工：甲方和监理派出的甲方或监理代表认为：

　　①甲方或监理代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。

　　②乙方应当按甲方或监理代表要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方

　　实施甲方或监理代表做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方或监理代表应当在48小时内给予答复。

　　③甲方或监理代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。

　　④因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同款，赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延工期，因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的.费用，工期不予顺延。

　　四、 质量标准

　　1、 施工图设计：应符合国家标准和行业规范

　　①玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-96。

　　②建筑幕墙JG3035-1996。

　　③金属与石材幕墙工程JGJ/T133.J-20xx。

　　④建筑结构荷载规范GB50009-20xx。

　　⑤建筑抗震设计规范GB50011-20xx。

　　⑥其它：建筑设计防火、防雷规范、铝门窗标准、主要材料标准等。

　　2、 工程质量验收：应符合国家标准和行业规范。

　　①质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

　　因乙方原因工程质量达不到国家和行业的质量标准，乙方承担返工损失和违约责任。

　　②双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

　　3、 检查和返工：

　　①乙方应认真按照标准、规范、施工图、施工方案以及计划进度施工，随时接受甲方或监理代表的检查检验，为检查检验提供便利条件。

　　②工程质量达不到标准规范部分，甲方或监理代表一经发现，应要求乙方拆除或重新施工，乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。 ③甲方或监理代表的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工造成损失的、应追加合同价款由甲方承担，相应顺延工期。 ④甲方或监理代表因指令失误或其他非乙方原因造成乙方损失的应追加合同价款，由甲方承担。

　　4、 隐蔽工程的中间验收：

　　①工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方或监理代表组织验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方或监理代表在验收记录上签字后乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方或监理代表限定的时间内修改后重新组织验收。 ②甲方或监理代表不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过48小时。甲方或监理代表未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收，甲方或监理代表应承认验收记录。

　　③经甲方或监理代表验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，甲方或监理代表不在验收记录上签字，视为甲方或监理

　　代表已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。

　　④重新检验，无论甲方或监理代表是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求对检查部位进行剥离或开孔，并在检验后重新、覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

　　五、 合同价款

　　1、工程总金额：（人民币）2、工程付款方式：

　　（一）预付款：合同签订后一周内，向乙方支付幕墙门窗工程合同总价的35%预付款，以支票形式汇入乙方账户。

　　（二）进度款：

　　1) 每月按完成各项工作工程量的85%支付工程进度款。

　　2) 工程安装完成后支付至合同总价90%.

　　3) 结算完成支付至结算总价的95%

　　3、工程量确认和结算规则：

　　①以平方米、米为计量单位的项目、竣工按见光面、外露面、展开面实际工程量结算。

　　②甲方提供的设计发生变更，经甲方以签证作结算根据，调整合同价款。 ③建筑结构有较大变化影响工程安装，经甲方签证作结算依据，调整合同价款。

　　④报价确认的材料，施工图设计或其它因甲方要求变更时经签证调整合同价款。

　　⑤门窗工程按门窗设计洞口尺寸计算面积。