工程合同（优）
现今很多公民的维权意识在不断增强，合同的用途越来越广泛，签订合同也是避免争端的最好方式之一。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编收集整理的工程合同10篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
工程合同 篇1
＿＿＿＿＿＿（以下简称"客户"）与＿＿＿＿＿＿＿（以下简称"工程咨询单位"）经过双方协商一致，签订本协议。
一、客户委托工程咨询单位提供＿＿＿＿＿（列明委托服务内容）咨询服务，并已接受工程咨询单位为履行该服务所提出的建议书和其他报价等文件。
二、本协议中的词语与所属的服务协议书条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本协议书的组成部分：
①委托函或中标函：
②工程咨询服务协议书通用条件；
③工程咨询服务协议书专用条件；
④附件，即 附件a＿＿＿委托工程咨询服务范围； 附件b＿＿＿＿＿客户提供的职员、设备、 设施和其他人员的服务； 附件c＿＿＿＿＿报酬和支付；
⑤在实施过程中共同签署的补充和修正文件。
四、鉴于客户按下文规定向工程咨询单位的各项支付，工程咨询单位承诺按照本协议书的规定，承担附件ａ中议定范围内的咨询服务。
五、鉴于工程咨询单位按上文规定履行咨询服务，客户承诺按照本协议书规定的期限、方式、币种，向工程咨询单位支付协议规定应支付的款项，作为履行服务的报酬。
六、凡因本协议或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商，协商不成的`，提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲裁地点在深圳或其他城市，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
七、本协议书正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本＿＿＿份，双方各执＿＿＿份。 本协议书经双方代表签字并加盖单位公章后生效。
客 户：（签章） 工程咨询单位：（签章）
法定代表人：（签章） 法定代表人：（签章）
地 址： 地 址：
授权代表（签字）： 授权代表（签字）：
开 户 银 行： 开 户 银 行：
帐 号： 帐 号：
邮 编： 邮 编：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
电 子 信 箱： 电 子 信 箱：
年 月 日签于
------------
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：
1、项目名称：
2、服务类别：
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分：
1、建设工程造价咨询合同标准条件;
2、建设工程造价咨询合同专用条件;
3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价业务自年月日开始实施，至年月日终结。
七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。
委托人：(盖章) 咨询人：(盖章)
法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)
委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)
住所： 住所：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
邮政编码： 邮政编码：
电话： 电话：
传真： 传真：
电子信箱： 电子信箱：
年月日 年月日
工程合同 篇2
第 1 题 (单项选择题) 某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于 ( )。
A.法定代理
B.表见代理
C.指定代理
D.委托代理
正确答案：D,
第 2 题 (单项选择题) 当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自( )起生效。
A.签订之日
B.登记之日
C.担保之日
D.清偿之日
正确答案：B,
第 3 题 (单项选择题) 质权是一种约定的担保物权，以( )为特征。
A.转移占有
B.约定保证期间
C.债权人优先受偿
D.转让办理登记
正确答案：A,
第 4 题 (单项选择题) 中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在( )后退还。
A.业主提交履约担保
B.投标有效期
C.撤销投标书
D.保证书退还
正确答案：B,
第 5 题 (单项选择题) 下列代理种类中，( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理 方式。
A.法定代理
B.表见代理
C.委托代理
D.指定代理
正确答案：A,
第 6 题 (单项选择题) 合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是( )。
A.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算
B.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达
C.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算
D.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外
正确答案：A,
第 7 题 (单项选择题) 甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则 此合同自( )无效。
A. 4月1日
B. 5月1日
C. 5月20日
D. 6月30日
正确答案：A,
第 8 题 (单项选择题) 某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则( )。
A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿
B.合同有效，但货款应由采购员承担 C.合同无效，A企业可能退货
D.合同有效，货款应由A企业支付
正确答案：D,
第 9 题 (单项选择题) 下列合同内容中，( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。
A.质量
B.数量
C.标的
D.价款或者报酬
正确答案：C,
第 10 题 (单项选择题) 材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的.材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行使的( )。
A.不安抗辩权
B.同时履行抗辩权
C.后履行抗辩权
D.合同中止履行的抗辩权
正确答案：C,
第 11 题 (单项选择题) 某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于 ( )。
A.法定代理
B.表见代理
C.指定代理
D.委托代理
正确答案：D,
第 12 题 (单项选择题) 当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自( )起生效。
A.签订之日
B.登记之日
C.担保之日
D.清偿之日
正确答案：B,
第 13 题 (单项选择题) 质权是一种约定的担保物权，以( )为特征。
A.转移占有
B.约定保证期间
C.债权人优先受偿
D.转让办理登记
正确答案：A,
第 14 题 (单项选择题) 中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在( )后退还。
A.业主提交履约担保
B.投标有效期
C.撤销投标书
D.保证书退还
正确答案：B,
第1 5 题 (单项选择题) 下列代理种类中，( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理 方式。
A.法定代理
B.表见代理
C.委托代理
D.指定代理
正确答案：A,
第 16 题 (单项选择题) 合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是( )。
A.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算
B.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达
C.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算
D.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外
正确答案：A,
第 17 题 (单项选择题) 甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则 此合同自( )无效。
&nb
工程合同 篇3
甲方：
乙方：
本着平等、互利的原则下，经甲、乙双方达成以下协议：
一、甲方出资购买 公司的 台挖掘机，使用时间 年，自 年 月 日至 年 月 日，在此期间，乙方不得购买新车或租用其它人车辆，如生产需要增加车辆，需甲方同意。 车租赁在乙方名下经营，租赁期限必须长于xx期限。
二、结算方式为包月，单台挖掘机每月租金 万元/台，付款日期是每月15日之前。如果乙方不能按时支付租金，由乙方（向甲方）支付该金额的千分之五/日的'违约金。
三、乙方负责车辆的维护与保养，司机和燃料费用由乙方承担，乙方享有车辆使用权。甲方必须确保乙方运输，如因车辆无理由不到位影响乙方施工，将由甲方承担损失。
四、如双方有争议不能协调解决，将在当地法院解决
本合同一式二份，甲、乙各执一份，双方签字盖章生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇4
发包单位：(甲方)
承包单位：(乙方)
一：工程名称：
二：承包范围：工程所有施工内容
三：承包方式：包工包料
四：开竣工时间：开工时间 20xx年月日
竣工时间20xx年月日
五：质量要求：
六：验收标准：依据现行相应工程施工规范，以甲乙双方验收为准。
七：保修日期：一年，即从竣工验收合格之日开始算起。
八：双方责任：
甲方：1：负责提供水电源至现场50米
2：负责及时按照形象进度进行工程拨款
3：负责保证现场满足施工要求
4：负责工程施工中的有关协调工作等
乙方：1：负责施工人员安全，由于施工过程违章造成的不安全
事故，责任自负，承担一切经济损失。
2：搞好工程管理，施工过程中，一切执行现行有关规范
规定，保证施工工期，保证工程质量合格要求。
3：爱护甲方原有设施，损失照价赔偿。
九：结算办法：1：本工程结算均执行20xx年4月1日颁布的山东省安装(建筑)工程消耗量定额《淄博市价目表》。
2：施工企业按照三类丙级取费。
3：建设单位定价部分，执行定价进行结算。
4：合同定价部分：
A
B
C
D
十：拨款方式：
1：工程开工按照预算的%拨款;
2：工程竣工验收后，内按照预算值的`%拨款;
3：工程竣工验收后，内结算完毕，按照结算值的%
拨款，余款 %一年后付清(一个月内)。
十一：双方争议：若发生争议，由淄博法律仲裁部门进行仲裁。
本合同一式份，双方签字后生效，工程款付清后失效
发包单位：(甲方)代表
年月日
承包单位：(乙方)代表
年月日
工程合同 篇5
于____年____月____日，______________有限公司（简称甲方），与______________有限公司（简称乙方），签订安装主机的项目合同。
1．安装工程名称：_____________________。
2．工程地点：甲方___________________港口。
3．工程范围：本合同所附图纸及估价单。
4．完工期限：本安装工程将配合甲方___________________在甲方港口建造工程完工后_____天内，完成安装工程，其中包括______________主机试验运行。
5．安装工程总价格：_______________美元整。
6．安装工程付款进度：
第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价_____％，即________________________美元整；
第2期：甲方在a港口造船工程开始时，付给乙方工程总价_____％，即____________________美元整；
第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价_____％，即_______________________美元整；
第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的_____％，即_________________美元整；
第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的_____％，即________________美元整；
第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的_____％，即_____________________美元整。
7．违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的_____％计算，即_____________美元整。
8．增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。
9．监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。
10．工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。
11．工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的.材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。
12．工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。
13．附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。
14．附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。
附件包括：（1）图样；（2）估价单。
15．合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16．附加条款：主机的保养乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对__________主机保养服务_____年，每_____个月派员一次维护正常运行。
工程合同 篇6
1.在建设工程合同中，合同当事人一般应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的 资质条件，这是合同生效条件中( )的具体表现。
A.当事人必须是法人组织
B.意思表示真实
C.不违反法律或社会公共利益
D.当事人具有相应民事权利和民事行为能力
2.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付， 则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。
A.撤销合同，无需通知对方
B.撤销合同，但应当通知对方
C.解除合同，无需通知对方
D.解除合同，但应当通知对方
3.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当()。
A.仅允许排名前五名的投标人参加投标
B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量
C.由排名第七的递补，维持六家投标人
D.重新进行资格预审
4.施工中。监理工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分 享，由( )。
A.由发包人分担或分享
B.由承包人分担或分享
C.由发包人和承包人另行约定
D.由监理工程师确认
5.某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、 工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为( )。
A.3月1日
B.3月15日
C.3月18日
D.3月20日
6.发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先( )。
A.报经原审批机关批准
B.经监理人同意
C.经设计人同意
D.由原勘察、设计单位修改
7.附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担()。
A.违约责任
B.缔约过失责任
C.定金罚则责任
D.违约金责任
8.按照《中华人民共和国合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在( )到达受要约人，才能取消该项要约。
A.要约到达受要约人之前
B.受要约人发出承诺通知之前
C.承诺通知到达要约人之前
D.受要约人发出承诺通知之后
9.建设工程合同的.纠纷由( )人民法院管辖。
A.被告住所地
B.合同签订地
C.工程所在地
D.原告住所地
10.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。
A.标底编制得不够合理
B.评标标准不合理
C.评标委员会的评标过程不合理
D.受标底的约束
答案：D D C C A A B B C A
工程合同 篇7
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
甲方将 工程的水电安装工程发包给乙方施工，为明确双方职责，在经过友好协商,平等互利的基础上签订如下协议：
一、工程概况
二、承包方式：
包工包料(含所有辅助材料)、包设备、包工具用具、包质量、包工期、包安全生产和文明施工、包施工风险、包技术资料整理、包交工验收、包综合治理等。
三、工程承包范围
1工程设计图纸与设计变更单中所包含的所有工作内容。
2.具体工作内容：
①材料场内运输、装卸。
②施工图纸中安装内容：
依据设计图纸和甲方与业主方签订的工程承包合同中约定的相关条款(包括所有的上下水、暖气、消防、强电、弱电预埋等)及一切配合和设计变更等工作内容。
③所需的结构预留洞口的留设、预埋件、管线槽口开凿、补槽及施工后的现场清理等工作。
④施工规范及常规要求。
⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。
⑥成品保护、设备调试、竣工交验。
⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。
⑧与其它工种的配合施工。
⑨预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌(若甲方施工则扣除乙方该部分工作的相应费用)。
四、施工用具管理：
①甲方提供垂直运输设备，提供现场及楼层固定电源箱。
②乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。
五、质量要求
1.按照国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工规范和当地主管部门的其它有关规定，作为本工程的质量验收标准。
2. 乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，在取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
3. 乙方必须服从甲方在各次质量验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方若拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚，乙方须无条件服从。
六、双方职责与权限
㈠ 甲方：
1. 甲方对乙方施工全过程的施工质量、工程进度、安全生产和文明施工及清洁卫生进行检查验收和监督管理。
2. 切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利进行。
3. 提供住宿方便(住房及水电费由乙方自行解决)。
4. 制定施工计划。
5. 进行技术交底、安全交底。
6. 提供水电暖完整完整图纸2套(竣工图一套)。
㈡ 乙方：
1. 乙方应按图纸设计规定的要求自行组织购进、使用质量合格的材料进行施工。
2. 乙方组织有资质证的技术人员、熟练工人投入工作，服从甲方、监理等有关人员的指挥，否则甲方有权对乙方进行处罚，乙方不得有任何异议。
3. 乙方应保管好自己的材料，预防丢失，材料的保管与堆放、工人生活用品、用具等一切由乙方自行解决。
七、合同价款
1. 乙方承包栋楼的建筑面积约为： 万元，每平方米为 元，最终按实际工程量以实结算，工程造价最终以甲方与业主方结算价为准。
2. 工程量结算按20xx年河南省建筑安装工程预算定额、费用定额及施工期内的有关的文件规定执行，以工程结算总造价下浮15%作为甲方的综合管理费用(含税，除此之外, 乙方不在支付其它任何费用)。
八、付款方式
1. 主体施工;一、乙方垫资施工至主体十层时，甲方按乙方承包每平方米总价的30%的'80%支付乙方工程价款。二;以后每施工一层甲方按该层乙方承包总价每平方米的30%的80%支付乙方工程价款。
2. 安装阶段：一、水;每施工完十层按乙方承包每平方米总价的10%的80%，甲方支付给乙方工程款。二、电;每施工完五层按乙方承包每平方米总价的30%的80%，甲方支付给乙方工程价款。三、暖;每施工完五层按乙方承包每平方米总价30%的80%，甲方支付给乙方工程价款。
3. 工程竣工验收合格后，甲方按河南省20xx年建筑安装工程定额和有关的最新文件规定及所完成的工程量(工程总造价下浮15%)结算给乙方，结算造价按甲乙双方和业主方最后审定的造价为准，甲方支付乙方总造价(下浮15%后)的95%，留5%作为工程质量保修金。
4. 乙方保修期(以甲方和业主方签订的工程施工合同为准)按国家有关规定保修，保修期满后，甲方一次性付清工程质量保修金(无利息)给乙方。
5. 乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复，如乙方未能在限定时间内进行修复，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方的保修金中扣除。
6. 订立合同后乙方必须交 万元给甲方作为合同履约保证金, 乙方进场交 万元工程履约保证金，主体结构至10层后，甲方退还给乙方履约保证金的50%，主体结顶三日内甲方退还乙方剩余的全部履约保证金。
7. 以上合同不包括现场变更，如遇不可抗拒自然灾害，甲方需要工期顺延，变更造价按甲方与业主方签订的施工合同的有关条款执行。
8.如甲方不能及时拨付工程款造成的工程进度滞后，乙方概不负责，给乙方造成的损失由甲乙双方协商解决。
附注：每平方米承包总价的分项比例为：1、主体 30% 2、水 10% 3、电 30% 4、暖 30%。
九、安全责任
乙方必须安全生产，文明施工，在施工过程中出现的一切安全事故，全部由乙方负责。如发生重大事故，应立即向甲方报告，甲方向上级有关部门报告。
十、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，工程竣工后此协议作废。
十一、未尽事宜，甲乙双方协商解决。
甲方： 乙方：
代表人： 联系电话： 代表人： 联系电话：
年 月 日 年 月 日
工程合同 篇8
签定地点：xx市江北区电教教仪站
签订时间：年月日
甲方：xx市xx实验中学
乙方：
依照《民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：xx市xx实验中学电子监控工程
工程地点：xx市xx实验中学校园内
工程范围：详见xx市xx实验中学监控系统招标文件和投标书
工程内容：监控系统布线、设备安装及调试
二、工程总价：详见附件1(工程价格汇总表)
合同金额：人民币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾伍元整(￥281495.00元)。
注：工程总款中，中标工程总款为264845.00元，后续附加四画面分割器16650.00元，为甲、乙方及江北区电教教仪站认可，为必须附加项，见工程价格汇总表第9项。
本工程在学校监控系统工程招标文件、投标书范围内采用总价包干的形式，一次包干;超出学校监控系统工程招标文件、投标书范围内的项目若学校需要增加，由双方协商定价。
三、产品质量及安装调试要求：
1、乙方须按附表1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。
2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。
3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。
4、由甲方提供安装场地及电源。
四、技术标准及质量保证
(1)布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际《民用闭路电视监控系统技术规范》gb50198-94.
(2)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。
(3)乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。
(4)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明)
五、工程项目建设期限：
合同签定后5日内进场施工，整个施工工期30天。(XX年7月26日开工，XX年8月26日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)
六、售后服务：
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的`，且质保期限从当时算起。
2、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在4小时内响应，24小时内解决故障，若在24小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课。
3、在验收合格后的三年内，如乙方接到甲方故障报修通知后4小时内没有响应或24小时内没有排除故障且没有提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课，则每出现上述情况一次扣除乙方合同总金额的0.1%作为对甲方的赔偿，直到扣完，所造成损失由乙方负责(每次售后服务，均要求有甲乙双方签字的书面记录)。
4、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。
七、竣工验收及付款方式：
项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起，10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。
项目施工安装、调试完毕后，由江北区电教站与学校一道组织验收，并签注验收结论。自验收合格之日起5日内支付合同总金额的10%(￥28149.50)，使用一年后(即XX年内无质量问题和用户投诉的支付合同总金额的30%(￥84448.50)(此部分资金不计算利息)，使用二年后(即XX年内)无质量问题和用户投诉的支付合同总金额的60%(￥168897.00)(此部分资金不计算利息)，逾期不付按0.1%支付滞纳金。
八、约定事项
为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。
合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。
招标文件、投标书是本合同的一部分，具有同等法律效力。
附件1作为本合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。
九、违约责任：
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%甲方支付违约金;若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。
2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。
十、本合同按《民法典》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。
十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。
十二、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。
十三、本合同一式四份，由甲方执二份(存档一份，财务一份)，乙方执一份，电教站备案一份。
十四、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
十五、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。
甲方：xx市xx实验中学 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
经办人： 经办人：
年月日
工程合同 篇9
甲方：X镇z村委会（以下简称甲方）
乙方： 施工队 （以下简称乙方）
20xx年我村被县政府确定为新农村建设示范村。为适应新农村建设的需要，改变我村的交通现状，完善各项基础设施，促进全村各项事业全面发展，让广大的`人民群众在新农村建设中得到更多实惠。经双方协商修建 自然村水泥路面，特立本合同。
一、甲方委托乙方修建水泥路面工程：
自然村水泥路，从 到 长、宽、路面面积平方数以实际丈量为准，工程款待验收时结算。
二、合同内容及质量要求：
乙方承包工程包括路面整理，中石垫层20公分，水泥厚度18公分，混凝土按C25标号要求，在施工中确实需要护坡及水沟，应村委会集体研究核实后，乙方按村委会指定的方案施工及结算。在施工中甲方现场质量监督，如在施工中甲方发现质量问题，乙方应无条件服从甲方监督及时纠正。工程完工后以新农村建设领导小组验收为标准。
三、合同工期：
经甲、乙双方商定本工程必须在20xx年9月15日前竣工。如果到期不完工，影响验收后果由乙方自负。
四、合同价款、承包及付款方式：
经甲、乙双方商定本工程每平方米95.5元。乙方包工包料（材料、人工工资、水源、电源、水泥保养由乙方负责）工程款全部由乙方垫资。待县新农村建设验收所拔款按工程款比例分别付给乙方。领取工程款乙方必须提供税务发票，税收由乙方缴纳。乙方伍千元押金在工程过半后甲方退给乙方。
五、甲方要求乙方安全施工：
经双方商定在施工中，乙方必须安全施工、文明施工，甲方对乙方建立安全生产责任制，乙方要负全部的安全责任。甲方应在施工中对安全进行指导和监督。
六、在实际施工中如有增加或减少部分，由甲、乙双方进行商定。
本合同一式叁份，甲、乙双方各执一份，另一份呈送镇政府备案。
甲方：xx镇xx村委会 乙方：
甲方负责人： 乙方负责人：
签订时间：