承揽加工合同

时间：2024-02-29 12:42:13 其他合同范本我要投稿

[精选]承揽加工合同

　　随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情需要用到合同，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编整理的承揽加工合同，欢迎大家分享。

[精选]承揽加工合同

承揽加工合同1

　　定做方：______________

　　承揽方：______________

　　根据规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作内容：

　　1、按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为_____________________。

　　2、制作内容：_______________________________________________________。

　　(1)主钢构：由定做方提供钢板材质：___________；

　　系列___________；

　　吨位：___________；

　　单价约___________；

　　(2)次钢构材质：___________；

　　吨位：___________；

　　单价约___________；

　　(3)其他：以上单价主构件进行抛丸除锈，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。

　　二、合同价款及结算方式：

　　1、合同总价暂定为___________，______________________。

　　2、合同签订当日甲方付___________，______________________给乙方作为合同定金。

　　3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算。

　　最后一次提货前将所剩价款一次性付清，否则不得提货。

　　三、质量要求：

　　1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。

　　3、要求第三方检测单位为：

　　(1)检测内容：抗滑移系数实验□超声波探伤检测□钢材力学性能复验□

　　(2)其他检测项目：

　　(3)试验检测费用：合同价格□甲方自理□

　　四、交货地点和时间：

　　1、交货地点：甲方在乙方厂房内提货。

　　2、交货时间：_______年___月___日开始提货。

　　五、包装及运输：

　　1、乙方负责装车，装车时应按照规定要求进行装运。

　　要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输工程中出现构件变形、油漆损伤，装车费含在合同价内。

　　2、甲方负责运输，运输标志应该按要求实施。

　　3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。

　　六、双方权利及义务：

　　1、甲方向乙方提供完整的构件图纸两套，并签字认可。

　　由乙方按照甲方图纸进行加工制作。

　　2、甲方应对乙方加工制作过程中的'疑问及时给予解答，并提供修改变更通知。

　　否则由此引起的工期延误以顺延。

　　3、甲方如现场发现严重质量问题及时通知乙方进行整改，乙方接到通知后24小时内赶到现场协助解决。

　　4、乙方质量问题导致返工，乙方负责修复，并承担返工费及直接费用。

　　七、违约责任：按相关规定执行。

　　八、合同纠纷处理方式：甲乙双方在合作过程中，如发生纠纷，应由双方友好协商解决，协商不成依法向铜陵市人民法院起诉。

　　九、附则：

　　1、本合同_____式________份，双方各执________份。

　　2、本合同由甲乙双方签字盖章，此合同有效期为_______年___月___日至_______年___月___日。

　　3、未尽事宜，双方协商解决另补充合同。

　　甲方：__________委托代理人：______________联系方式：______________开户行：______________账号：______________

　　乙方：__________委托代理人：______________联系方式：______________开户行：______________账号：______________

承揽加工合同2

　　甲方：（委托方）_____________

　　乙方：（承揽方）____________

　　经甲乙双方协议，就有关承揽加工事宜，拟结本合同，以兹双方信守。

　　一、产品名称及加工数量。

　　名称：_______焊接轨道板。

　　数量：附加工图纸36份，按图纸数量要求加工。以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。

　　二、相关事宜：

　　1、由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。乙方按产品图纸规定要求进行加工，其产品质量必须符合技术文件规定要求。

　　2、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。乙方加工过程的切削余料由甲方回收。产品出厂的运输费用由乙方承担，（甲方提供适当的运输车辆及司机，乙方承担油料耗费及搬运事宜）

　　3、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收，其不合格损失由乙方承担。

　　4、加工后的变形度由乙方按图纸要求校正。

　　三、时间要求：自甲方提供原材料之后起，乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同，如甲已双方各自遇到不可抗拒的`事件而影响到材料提供及加工阻力时，必须提前通知对方，协商解决。

　　四、加工费用：该项目合同总体加工费用20万元，由甲方承担增值税务，甲乙双方不得中途变更。

　　五、付款方式：乙方交付产品后，甲方一次性付款，剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后，甲方在一个月内全部付清余额，如甲方违约，则按日向乙方支付2%的39；违约金。

　　六、其他事宜：本合同在履行过程中发生争议时，由甲方协商解决，如双方达不成协议，可提交仲裁机构解决。在合同中的未尽事宜，双方可共同协商补充。本合同自双方签定之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：______盖章：______签约人：______职务：______电话号码：______

　　乙方：______盖章：______签约人：______职务：______电话号码：______

　　时间：________年____月____日

承揽加工合同3

　　甲方：__________(以下简称甲方)身份证号码：______________电话：____________________________

　　乙方：__________(以下简称乙方)身份证号码：______________电话：____________________________

　　立合约人_________，_________印刷厂，甲方“_________”一书，经标价结果，交由乙方承印，双方订定条款如下：

　　一、数量：_________本，每本_________页。

　　二、价款：每本人民币_________元，全部价款合计人民币_________元整。

　　三、规格：二十四开本，用_________磅木造纸，版面照原样本，冲皮封面烫金。

　　四、印刷装订：印刷须明晰，不得多字少字，前后颠倒，上下颠倒及字行歪斜，行间疏密不等，精致精装，不得颠倒或有缺页。

　　五、交货日期：限于_________年_________月_________日，乙方将印制成品交甲方指定地点验收;

　　原稿及锌版一并交与甲方。

　　六、付款办法：立约后甲方赋予乙方总价百分之_________，即人民币_________元整，其余价款须待制成品交清，经验收无误，甲方一次付清余款百分之_________，即人民币_________元整。

　　七、价款追加或追减：本合约全部价款_________元整，如因页数增减，其总价应按实际页数核算，追加或追减其总价的金额。

　　但追减总价的金额，以不超过百分之_________为限。

　　八、罚则：交货限期届满，每逾一日，罚总价千分之_________。

　　九、保证：乙方须觅资本额在_________元以上的同业两家，以为保证，如乙方不能履行本合约的`业务，保证人应继续完成，倘甲方蒙受损失，保证人须负赔偿之责，亦放弃先诉抗辩权。

　　十、有效期限：本合约订立后，经对保无误之日起生效，至价款付清后失效。

　　十一、附则：本合约正本两份，双方各执一份，副本_________份，交甲方备用。

　　甲方：______乙方:______

　　地址：______地址:______

　　法定代表：______法定代表:______

　　签定地：______签定地：______

　　签定时间：______签定时间：______

承揽加工合同4

　　签定日期：________年________月________日

　　定作方(甲方)：______________

　　电话：________________________

　　承揽方(乙方)：______________

　　电话：________________________

　　经双方协商，签定本加工承揽合同，并严肃履行。

　　品名：______________

　　规格单位数量加工费单价金额

　　定作方供应原材料：____________

　　原材料

　　规格单位数量日期成品单位耗用量

　　1.技术资料、图纸提供办法：______________________________________________。

　　2.产品检验标准和方法：__________________________________________________。

　　3.交货地点及运输办法、运杂费用和负担：__________________________________。

　　4.货款及费用结算办法及期限：____________________________________________。

　　5.本合同自双方签订之日起生效，合同履行完毕即失效。

　　甲方(盖章)：_______________

　　乙方(盖章)：_______________

　　________年________月________日

承揽加工合同5

　　在日常生活中，如果合同中没有以承揽人、定作人指称双方当事人，也不影响对其法律性质的认定。承揽合同的承揽人可以是一人，也可以是数人。在承揽人为数人时，数个承揽人即为共同承揽人，如无相反约定，共同承揽人对定作人负连带清偿责任。以下是小编为大家精心准备的：3篇加工承揽合同模板。欢迎参考阅读!

　　加工承揽合同模板一

　　订立合同双方：

　　承揽方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承揽方加工________________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条加工成品：

　　┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

　　│品名│规格│单位 │数量│备注 │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ ││ ││

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ ││ ││

　　└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

　　第二条加工成品质量要求加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据)

　　第三条原材料的提供办法及规格，数量，质量1.用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。2.用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间，数量，质量，规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。3.原材料等物品交(提)日期计算，参照第七条规定执行。)

　　第四条技术资料，图纸提供办法1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。3.定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。)

　　第五条价款或酬金价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。)

　　第六条验收标准和方法1.按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。)

　　第七条交(提)货的时间和地点1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。2.交(提)定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通知中，必须留给定作方以必要的途中时间;双方另有约定的，按约定的方法计算。)

　　第八条包装要求及费用负担

　　第九条运输办法及费用负担

　　第十条结算方式及期限

　　第十一条其他如：1.根据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权请求返还定金。承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。2.根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金;有余款的可以请求返还。等等。)

　　第十二条承揽方的违约责任：

　　一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;少交部分定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽方赔偿。

　　三、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由承揽方赔偿损失。

　　四、逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金________元;(合同中无具体规定的，应当比照中国人*银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金)以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_____%(10%--30%幅度)或酬金总额的_____%(20%--60%幅度)违约金。

　　六、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的`保管，保养费。

　　七、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。

　　九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的，由承揽方对工作质量，数量承担责任。

　　十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　第十三条定作方的违约责任：

　　一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

　　二、中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(10%--30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的__________%(20%---60%的幅度)违约金。

　　三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

　　四、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

　　五、超过合同规定日期付款，应当比照中国人*银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　七、变更交付定作物地点或接收单位(人)，承担因此而多支出的费用。

　　第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任;在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

　　第十五条纠纷的处理：加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份;合同副本一式____份，交_______(如经签证或公证，则应送签证机关或公证机关)各留存一份。

　　定作方：____________________(盖章)

　　代表人：____________________(盖章)

　　地址：________________________________

　　电话：________________________________

　　开户银行：____________________________

　　帐号：______________________________

　　承揽方：__________________________(盖章)

　　代表人：__________________________(盖章)

　　地址：_________________________

　　电话：_________________________

　　开户银行：_____________________

　　帐号：_________________________

　　加工承揽合同模板二

　　订立合同双方：

　　承揽方：县木具厂以下简称甲方

　　定作方：县百货公司以下简称乙方

　　甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

　　第一条加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品名│ 规格(长，宽，高cm)│ 单位 │ 数量 │ 备注 │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜台│1304090 │ 件 │ 120 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料台面柜台│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│

　　││ │ │ │带抽屉│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃台面柜台│18010095 │ 件 │ 20 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布货架│18040200 │ 件 │ 10 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百货电器货架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百货货架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二条加工成品质量要求：

　　一、材种：柜台，货架一律采用水曲柳。

　　二、用材尺寸：按图纸所标尺寸做。

　　三、严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫;塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便。

　　四、甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据。

　　第三条原材料由甲方提供。

　　第四条图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方。因此造成的损失，由乙方赔偿。

　　第五条工程价款：按核定价格单计算款25000元。

　　第六条验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收。验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准。双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明。

　　第七条交货的时间和地点：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货。任何一方如要求提前或延期交(提)货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行。交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续。

　　第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准;每件包装费均按4元计算，共计980元，全部费用由乙方负担。

　　第九条运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按2元计算，共计490元，全部费用由乙方负担。运输造成的损失，由甲方负责。

　　第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款20000元(贰万元)。甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还。

　　第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款。

　　第十二条甲方的违约责任

　　一、甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

　　二、甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

　　三、因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金。

　　五、甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金。

　　六、由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。

　　第十三条乙方的违约责任

　　一、乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　二、乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值30%的违约金。

　　三、乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

　　四、乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人*银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

　　五、乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　六、乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用。

　　第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

　　第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同于一九八五年一月二十五日经公证生效，合同履行完毕即失效。

　　本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份。

　　甲方：县木具厂(盖章)

　　代表人：黄*新(签名)

　　地址：七都镇

　　电话：66.8971

　　开户银行：县支行七都镇营业所

　　账户：

　　乙方：县百货公司

　　代表人：王新法

　　地址：城关中山街5号

　　电话：33.7347

　　开户银行：县支行

　　账户：

　　加工承揽合同模板三

　　合同编号：________

　　定作方：_________(甲方)

　　承揽方：________(乙方)

　　签订日期：____年__月__日

　　签订地点：__________

　　经充分协商，签订本合同，共同信守。

　　1.品名(或项目)、数量及价款：

　　┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐

　　│加工定作物品│型号、规格│计量单位│数量│价款或酬金│交(提)定作物│

　　│名称或项目 │ ││├──┬──┤或完成工作日期│

　　││ │││单价│金额│ │

　　├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

　　││ │││││ │

　　├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

　　││ │││││ │

　　├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

　　││ │││││ │

　　├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤

　　│合计金额(人民币： )佰拾万仟佰拾元角分│

　　└──────────────────────────────────┘

　　2.使用原材料(半制品)及主要辅料规定：

　　(1)甲方向乙方提供部分：

　　┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐

　　│品名│型号、规格│计量单位│数量│单价│金额│ 提供日期 │消耗定额 │

　　├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

　　││ │││││ │ │

　　├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

　　││ │││││ │ │

　　├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

　　││ │││││ │ │

　　├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

　　││ │││││ │ │

　　└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘

　　质量要求：

　　检验及提供方法：_________

　　价款处理方法：__________

　　(2)乙方提供部分：

　　┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐

　　│品名及产地│型号、规格│质量要求│允许使用代用品名称及规定 │

　　├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

　　│ │ ││ │

　　├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

　　│ │ ││ │

　　├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

　　│ │ ││ │

　　└─────┴─────┴────┴─────────────────┘

　　3.加工方法及质量、技术标准和负责期限：___________

　　4.包装要求及费用负担：_____________

　　5.交(提)定作物办法(包括运输方式和费用负担)、地点：_____

　　6.验收标准、方法和期限：________

　　7.给付定金数额、时间、方法：________

　　8.结算方式和期限：___________

　　9.违约责任：____________

　　10.其他：_____________

　　未尽事宜由双方另行协商。

　　┌────────────┬─────────┬───────────┐

　　││定作方│承揽方│

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│ 单位名称 │ (盖章)│ (盖章)│

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│ 法定代表人 │ │ │

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│ 签约代表 │ │ │

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│地址│ │ │

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│电话│ │ │

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│电挂│ │ │

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│ 开户银行及帐号│ │ │

　　├────────────┴─────────┴───────────┤

　　│保证单位│

　　││

　　│ (盖章)(盖章) │

　　└──────────────────────────────────┘

承揽加工合同6

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　依照《____________________》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，在自愿、平等、公正的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成一致，特订立本合同。

　　一、程概况

　　1、工程名称：

　　________________________________________

　　2、工程地点：

　　____________________________________________________________有限公司

　　二、工程承包范围

　　1、面积：

　　_____________________________=____________________平方，附工程详单。

　　2、承包方式：甲方出资，乙方承包工、料(本钢架棚所有材料允许误差

　　±0.3mm)含土建。

　　3、工程造价

　　____________元________，总造价________________元。

　　4、付款方式：合同签订后甲方预付总造价

　　30%，柱子立起再付40%，验收后再付25%，剩余5%工程完成后一年内全部付清。

　　5、土建工程结束后开始施工，天交工。(备注：除不可抗拒外因素)。年内保证维护正常使用。

　　6、在施工期间，乙方施工人员应由乙方全部投入

　　_____________，如发生工伤事故等事宜，由乙方从_____________金中解决，不足部分由乙方承担，甲方概不负责。

　　7、甲方负责水、路两通及其费用，负责外围治安秩序，乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全，乙方在施工期间，电费由乙方承担，甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务，如一方违约，应向对方支付

　　________________万元的违约金。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自签订之日起，即可生效。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　________年________月________日

承揽加工合同7

　　原告：_________________

　　住所地：_________________

　　法定代表人：_________________

　　电话原告造成的.经济损失__________元。

　　3、诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原、被告于__年订立合同，约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款_____元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按时使用，给原告造成了很大的损失。为维护原告的合法权益，特诉至贵院，请求依法解除合同，判决被告返：________________

　　被告：_________________

　　住所地：_________________

　　法定代表人：__________________。

　　电话：________________

　　诉讼请求

　　1、依法解除合同，被告返还原告价款__________元；

　　2、判令被告依法赔偿给还价款，并赔偿原告的经济损失。

此致

　　__________人民法院

　　具状人：_________________

　　_____年_____月_____日

承揽加工合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　因甲方需要，向乙方定做一批家具。经双方友好协商，签订如下合同条款:

　　1、总货款： (含税金)，具体产品，材质、规格、数量、单价等详见附表。

　　2、交货时间：____年____月____日。

　　3、技术标准:质量按国家标准 QB/T1952.1-20__执行。

　　4、验收方式：乙方按合同标准、标示生产检验出厂，安装完毕后由甲方现场验收。

　　5、结算方式：合同签订后甲方支付总货款的 %

　　作为定金，即____元，甲方部分家具定做完毕后，甲方到制作现场初检合格后付总货款的 %，即____元，所有的家具制作完后，在出厂送货安装时货到现场由甲方付总货款的 %，即____元，剩余的____，即____元安装完后由乙方验收合格后付清，结算时由乙方提供银行卡号进行转账。

　　6、交货方式：免费安装及运输。

　　7、违约责任：因乙方原因未按合同条款造成推迟提货的，乙方每日按总货款的0.5%向甲方交纳违约金;乙方未按合同条款延迟付款的，每日按未付款的0.5%向甲方交纳违约金，乙方逾期15天未提货的需无条件付清剩余款项。

　　8、甲方逾期交货超过15天或交付的家具不符合本合同的`约定的质量标准，乙方有权解除合同。

　　9、甲方提供的家具保修期为壹年，在保修期内，甲方为乙方免费提供维修，如维修无法达到使用标准，乙方进行换货。甲方提供的家具保用期不低于三年，在保用期内出现质量问题，应承担责任，但由于乙方的损害行为或使用不当除外。

　　10、未尽事宜双方协商解决或提交甲方所在地人民法院裁决。

　　11、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　12、本合同自双方签字后生效。

　　甲方：

　　地址：

　　经办人： (签字)

　　电话：

　　签订日期：

　　乙方：

　　地址：

　　经办人： (签字)

　　电话：

　　签订日期：

承揽加工合同9

　　合同编号：_________

　　定作人：______

　　签订地点：_________

　　承揽人：______

　　签订时间：__年__月__日

　　第一条承揽项目、数量、报酬及交货期限

　　第二条技术标准、质量要求：___________________________________________________

　　第三条承揽人对质量负责的期限及条件：______________________________________________

　　第四条定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求：____________________________________________________________________________________________________

　　第五条承揽人使用的材料由____人提供。

　　材料的检验方法：________________________________

　　第六条定作人(是/否)允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成。

　　可以交由第三人完成的工作是：__________________________________________________________________________________

　　第七条工作成果检验标准、方法和期限：______________________________________________

　　第八条结算方式及期限：_____________________________________________________

　　第九条定作人在____年____月____日前交定金(大写)_______________元。

　　第十条定作人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。

　　第十一条定作人未向承揽人支付报酬或材料费的，承揽人(是/否)可以留置工作成果。

　　承揽合同(示范文本)第十二条违约责任：_________________________________________________________________________________________

　　第十三条合同争议的`解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：(一)提交________仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。

　　第十四条其他约定事项：_______________________________________________________________________________________________________________定作人：

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

承揽加工合同10

　　甲方：

　　乙方：，身份证号：

　　经过甲乙双方友好协商，就乙方加工承担甲方卫生保洁事宜达成一致意见，签订本加工承揽协议，供双方共同遵守：

　　一、乙方负责甲方场所的卫生保洁事宜，具体清洁事项包括：

　　1、日常清洁区域：

　　2、定期保洁区域：

　　3、垃圾区域：

　　二、乙方的保洁标准应当达到甲方的要求，甲方提出相关意见时，乙方应当按照甲方意见及时改正，直到达到甲方的要求。

　　三、乙方应当在每天早晨九点前，完成甲方安排全部的.保洁工作，且保洁标准应当符合甲方的全部要求，不符合甲方有权要求乙方修正。

　　四、乙方应身体健康、诚实勤劳，应严格按照操作规范、清洁标准进行工作，确保卫生质量。

　　五、乙方在提供保洁服务过程中，必须遵守甲方的规章制度，服从甲方的安排，不得影响甲方正常经营活动。

　　六、保洁加工承揽费用为元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式为转账，乙方的账户为：

　　七、本合同为加工承揽合同，乙方就保洁成果对甲方负责，提供保洁期间，因乙方行为给甲方及任何第三人造成损失的，由乙方自行承担全部责任。

　　八、乙方提供保洁服务时，应当注意自身安全，如果因为乙方原因导致自己损害的，由乙方自行承担全部责任。

　　九、甲方在保洁工作中未达到保洁的质量标准，经甲方两次通知整改，仍未达到标准的，乙方有权扣除月加工承揽费的10%作为违约金。甲方拒不整改的，乙方有权解除本协议，并不支付甲方任何费用。

　　十、本协议未尽事宜，双方协商签订书面补充协议解决，书面补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　十一、乙双方就本协议执行所发生争议及纠纷，应本着互利互让的原则协商解决；协商未果，应依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　十二、本协议一式两份，经双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

承揽加工合同11

　　委托方：_________纺织器材厂（甲方）

　　承揽方：_____________电镀厂（乙方）

　　1．加工的项目、产品名称、规格________数量________价格、交货期：

　　项目：

　　产品名称：

　　规格单位：

　　数量单价（元）：

　　总价（元）：

　　交货日期：

　　一季度二季度镀锌综架_________以上只_____万____________________万_____万淬火综条支_____万_____________万_____万合计_______万。

　　2．质量标准：

　　乙方根据甲方提供图纸规定的`技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之_____，但损坏件必须归还甲方。

　　3．原料供应：

　　加工用锌块由甲方供应。

　　4．交货方式：

　　由乙方负责往返运输，运费由乙方自负。

　　5．质量验收方法：

　　完成加工后由甲方按质量标准验收。

　　6．结算方式：

　　7．违约责任：

　　甲方委托乙方加工镀锌、淬火等，乙方应按规定日期完成；逾期由乙方负担甲方的经济损失，每天按加工产品总值千分之______交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。

　　甲方：____________纺织器材厂

　　法定代表人：（盖章）________

　　地址：______________________

　　银行帐号：__________________

　　乙方：________________电镀厂

　　法定代表人：（盖章）________

　　地址：______________________

　　银行帐号：_________________

　　_________年________月______日

承揽加工合同12

　　加承合（）字第号

　　定作方：_______________（简称甲方）

　　营业执照号码：_____________________

　　承揽方：_______________（简称乙方）

　　营业执照号码：_____________________

　　根据《加工承揽协议条例》有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守：

　　品名或项目

　　规格、型号

　　单位

　　数量

　　单价

　　价款或酬金元

　　金额：仟佰拾万仟佰拾元角分

　　一、产品的质量、包装、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及规格、数量、质量：________________________

　　三、履行的期限、地点和方式：_________________________

　　四、验收标准和方法：_________________________

　　五、结算方式：_________________________

　　六、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行协议，都要承担违约责任。

　　1．承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值___％或酬金总额____％的违约金。

　　其余违约行为按《加工承揽协议条例》第二十一条的有关规定执行。

　　2．定作方的'违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止协议，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部份价款总值_____％的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金_____％的违约金。

　　其余违约行为按《加工承揽协议条例》第二十二条的有关规定执行。

　　七、双方约定的其它条款：________________

　　八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。

　　九、本协议执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向协议管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　十、本协议一式________份，正本双方各执___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本协议有效期限：从双方签章之日起到________年________月________日止。

　　十二、本协议签订日期：________年________月________日

　　定作方：________________

　　代表：__________________

　　开户银行：______________

　　帐号：__________________

　　承揽方：________________

　　代表：__________________

　　开户银行：______________

　　帐号：__________________

　　_______年______月_____日

承揽加工合同13

　　订立合同双方：

　　承揽方：××县木具厂以下简称甲方

　　定作方：××县百货公司以下简称乙方

　　甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守．

　　第一条加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品名│规格（长，宽，高cm）│单位│数量│备注│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜台│130x40x90│件│120││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料台面柜台│180x100x95│件│10│其中不│

　　│││││带抽屉│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃台面柜台│180x100x95│件│20││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布货架│180x40x200│件│10││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百货电器货架│180x80x200│件│5││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百货货架│180x50x200│件│80││

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二条加工成品质量要求：

　　一，材种：柜台，货架一律采用水曲柳．

　　二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做．

　　三，严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫；塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象；玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便．

　　四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据．

　　第三条原材料由甲方提供．

　　第四条图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方；乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见．甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方．因此造成的损失，由乙方赔偿．

　　第五条工程价款：按核定价格单计算款25000元．

　　第六条验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收．验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准．双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明．

　　第七条交货的时间和地点：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货．任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行．交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续．

　　第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准；每件包装费均按４元计算，共计９８０元，全部费用由乙方负担．

　　第九条运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按２元计算，共计４９０元，全部费用由乙方负担．运输造成的损失，由甲方负责．

　　第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款２００００元（贰万元）．甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款．乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还．

　　第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款．

　　第十二条甲方的违约责任

　　一，甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿．

　　二，甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿．

　　三，因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失．

　　四，甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金．

　　五，甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值２０％的违约金．

　　六，由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收．

　　第十三条乙方的违约责任

　　一，乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失．

　　二，乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值

　　３０％的违约金．

　　三，乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失．

　　四，乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金．

　　五，乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的`损失．

　　六，乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用．

　　第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任．但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任；在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失．

　　第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决；协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉．

　　本合同于一九八五年一月二十五日经公证生效，合同履行完毕即失效．

　　本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份．

　　甲方：××县木具厂（盖章）

　　代表人：黄华新（签名）

　　地址：七都镇

　　电话：６６．８９７１

　　开户银行：××县支行七都镇营业所

　　帐号：１０４７５０

　　乙方：××县百货公司

　　代表人：王新法

　　地址：城关中山街５号

　　电话：３３．７３４７

　　开户银行：××县支行

　　帐号：００３４８５

　　一九八五年一月二十五日

承揽加工合同14

　　委托方：______________

　　签订地点：______________

　　承接方：________________

　　日期：_______年_______月_______日

　　依照《_____》、《加工承揽合同条例》、《广告法》等有关法律法规的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守。

　　第一条：广告承揽要求。

　　1.1项目(制作)

　　1.2广告及活动内容及有关证件的`名称、编号

　　1.3发布地点或形式：______________

　　1.4颜色：______________

　　1.5规格或材料：______________

　　1.6刊播次数、起止日期及时间：

　　第二条：费用及支付方法

　　2.1费用

　　本次活动总金额为______________，(大写圆整)

　　2.2结算方式和期限：

　　____________________________

　　第三条：验收方式及时间：

　　______________

　　第四条：违约责任

　　4.1委托方中途废止合同，向承揽方偿付未履行部分广告费10%的违约金;逾期支付广告费用，每逾期一天，按所欠款项的1%偿付违约金。

　　4.2承揽方不能完成合同规定的工作，向委托方偿付未履行部分广告费10%的违约金;不能按期履行合同义务的，每逾期一天，按所欠款项的1%偿付违约金。

　　4.3其他违约责任，按《加工承揽合同条例》执行。

　　第五条：纠纷解决方式

　　发生合同纠纷，双方协商不成，按下列第(2)项规定办理。

　　1.向地经济合同_____机关申请_____;

　　2.向连云港市当地人民法院起诉。

　　第六条：双方商定的其他事项：

　　第七条：附则

　　本合同有效期自_____年_____月_____日生效至_____年_____月_____日终止。

　　委托方：连云港之星汽车销售有限公司承揽方：

　　单位名称(盖章)单位名称(盖章)

　　地址：______________地址：______________

　　委托代理人：______________委托代理人：______________

　　电话：______________电话：______________

承揽加工合同15

　　委托方： (以下简称甲方) 加工方： (以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方就甲方委托乙方进行钢结构加工制作事宜，经友好协商，达成一致并订立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供钢结构工程施工图纸，乙方包工包料加工。

　　二、加工内容

　　本合同所涉之加工内容为甲方提供的锦绣物流仓储楼工程的施工图纸中的钢结构的加工制作(含抛丸除锈，刷红丹防锈底漆一遍)。

　　三、加工工期

　　从乙方收到甲方的第一笔预付款(或定金)之日起开始计算工期。

　　四、加工量、单价及总金额

　　1、以上价格均为税工程施工质量验收规范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工图纸一套，并签字盖章，乙方须严格按图纸要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量为暂定加工量，结算时按加工厂分解图、下料单、理论重量加量0%损耗计算。本合同从生效之日起，合同单价不因市场价格变化而变更。

　　3、上表所列之“金额”的“合计”项为暂定总价。

　　4、本合同采用的定价方式结算。

　　五、运输方式：需方自提，运费自负。

　　六、结算、付款及付款方式

　　1、本合同签订后万元为定金， / 万元为预付款。乙方收到甲方支付的足额定金和预付款后开始组织生产。如本合同签订后3天内，乙方未收到甲方支付的足额定金和预付款，本合同自动终止，甲方已支付的定金不退还。

　　2、乙方生产、制作钢结构过程中，甲方付款提货，且甲方累计所提货物的价款不得超过甲方实际已支付的货款数额(定金除外)。甲方最后一次提货前，双方办理结算，货款应全额付清，乙方财务收到甲方支付的全额货款并确认后，安排发货。

　　3、如甲方在现场安装时发现有质量问题，应及时通知乙方，乙方必须在12小时内到现场处理问题。

　　七、双方责任甲方责任

　　1、甲方应于合同签订时提供给乙方完整、详细的工程施工图纸壹套。 2、甲方负责按本合同规定的时间、方式提货、验货，支付货款、办理结算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有设计变更，甲方应以书面方式在变更实施前2天书面通知乙方，因变更导致的材料增减按实结算。甲方书面通知前产生的半成品由甲方承担，按照合同约定价格支付乙方价款。

　　4、甲方提供的施工图纸需交乙方审核，对乙方提出的图纸错误，甲方必须在乙方提出后12小时内解决。由此造成的工期延误由甲方承担相应责任。

　　5月日为甲方最后提货期限。因甲方原因造成在期限内未提完所订的全部货物，甲方应在最后提货期限届满后7天内付清全部货款。否则甲方提货时，市场价格上涨的`，按照涨价后价格结算;市场价格下跌的，按照下

　　乙方责任

　　1、乙方承担本合同范围内钢结构构件的材料采购和加工制作。乙方应严格按照甲方提供的施工图纸提出的技术要求、质量、数量、包装等具体要求进行生产加工，并做好自检工作，确保质量、进度。加工完后，保存甲方提供的施工图纸。

　　2、乙方负责成品构件的捆扎、装车等工作。

　　3、乙方在钢构件出厂时，需提供所采购钢材的材质证明，产品的检验报告，合格证明等技术资料一式四份(注：不含带MA章的探伤报告及第三方材料复检费)。

　　4、日开始供应第一批构件，供货要求详见甲方书面需货计划， 20xx 年 9 月 15 日前将全部钢构件供完。

　　八、质量验收

　　1、甲方在钢构件出厂前进行质量复检。复检合格后，由于运输的原因产生的产品质量问题由甲方负责，乙方加工的产品质量问题由乙方负责，并在48小时内解决。

　　2、质量异议期限：甲方收到产品后如发现存在质量问题，应立即停止使用，并在48小时内向乙方提出书面异议。乙方接到甲方书面异议后派员到现场查验并与甲方协商解决。如甲方未在以上期限内提出书面异议，或甲方收到货物后1个月内未提出书面异议的，视为乙方提供的货物质量全部合格，甲方不得再以货物质量问题为由要求乙方承担任何责任。

　　3、甲乙双方约定，如果乙方提供的货物质量存在缺陷，乙方仅对质量缺陷产品本身的价款损失承担责任，乙方不承担由于产品质量缺陷而造成其他直接或间接损失。

　　九、违约责任

　　1、甲方迟延提货的，乙方自最后提货期限届满之次日起提供10天的免费保管期限。免费保管期满后甲方仍未提货的，甲方按每吨每天10元的标准支付给乙方保管费用。乙方计收保管费用的保管期限为60天，超过60天时，乙方有权

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窝工、返工及原材料、构件报废的，由甲方负责赔偿乙方因此发生的直接损失。

　　3、乙方无故延迟交货的，应负责赔偿因此给甲方造成的实际损失。

　　4、本合同生效后履行完毕前，任何一方不得毁约，不得擅自解除本合同。

　　十、保密责任

　　任何一方在签订及履行本合同的过程中知悉对方的商业秘密，必须承担保密义务，不得以任何方式泄露给第三人。保密期限自知道或应当知道该商业秘密之日起，至对方将该商业秘密公开之日止。

　　十一、其他约定

　　1、本合同所涉之法定代表人、经办人对本合同项下的债权债务承担连带担保责任。

　　2、本合同未尽事宜，由双方协商解决并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　3、双方就本合同发生争议时应协商解决，协商不成时，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。