维修合同

维修合同范本[荐]

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同也是最有效的法律依据之一。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编帮大家整理的维修合同范本，欢迎阅读与收藏。

维修合同范本1

　　某某汽车修理厂是市二类汽车修理厂家。本厂坚持“客户第一、质量第一、信誉第一”和“让客户更满意”的服务宗旨，做到“热情、周到、方便、及时”，愿与广大车主、企事业单位签约定点维修，本着平等、互利、互助的原则，为定点单位提供优质的服务、公平的价格、可靠的.质量。

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方本着相互支持、互利互助的原则，经协商特制定如下车辆定点修理协议：

　　一、甲方责任：

　　1、优先安排修理乙方车辆，并提供节假日、夜间加班抢修服务。

　　2、必要时根据乙方要求提供市区内上门抢修、免费拖车服务，市区外拖车协商计费。

　　3、定期免费为乙方提供车辆安全检查（每季或根据乙方需要），在修车辆免费洗车、吸尘服务。

　　4、经乙方委托，代办车辆行驶证年审：营运证年审、季审、技术评定等业务：代缴政府规定的税收和费用：办理车辆保险的购买及肇事车辆索赔。

　　5、在修车如需更换500元以上的贵重零件，甲方要事先征得乙方主办人员同意方可更换。

　　6、为乙方设立车辆修理和技术档案，提供技术咨询，为乙方安排保养计划，使乙方车辆按时保养，以免失保，影响车辆的素质和完好率。

　　二、乙方责任：

　　1、乙方将所属车辆共另附上所属车辆登记表。

　　2、为甲方提供完备的办理车辆年审、季审、二保等证明证件手续。

　　3、为处理旺、淡季关系，便于甲方安排生产，乙方如无特殊情况，按甲方计划将车辆送甲方保养和维修。

　　三、验收标准。

　　按国家和市交委车辆修竣验收标准，特殊情况双方另外协商。乙方需派一名专职人员负责车辆交接和验收把关工作。

　　四、收费标准。

　　以市交委及市物价局核准的规定标准收费，或双方协商价格收费。

　　五、结算方式。

　　凭乙方指定司机或者负责人签字认可的维修凭证，以现金或银行转帐形式每结算一次。

　　六、质量处理。

　　竣工出厂的车辆乙方在合理使用的情况下在保修期内（发动机大修10000公里或三个月：中修3000公里或一个月，二保为20xx公里或10天：小修为500公里或5天）出现质量问题，甲方无条件给予返修。属乙方使用操作造成损坏，由乙方负责，并由双方在平等互谅的情况下进行友好协商。

　　甲方厂长质量投诉电话：

　　七、其它约定条款：

　　八、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。有效期自日起至_____年____月生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方地址：

　　乙方地址：

　　甲方电话：

　　乙方电话：

　　甲方开户行：

　　乙方开户行：

　　甲方帐号：

　　乙方帐户：

　　甲方代表签字：____________________乙方代表签字：______________________

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

维修合同范本2

　　甲方:xxxx

　　乙方:

　　甲乙双方经双方友好协商,签订本合同.

　　第一条 为规范支出,节约经费,根据《中华人民共和国政府采购法》的规定,甲方通过 公开招标 公开招标后续签合同 确定乙方为20xx年7月1日 ～20xx年7月1日青岛市国家税务局定点汽车维修厂.乙方可以承接所在区域国税局 (以下称用户)的机动车辆维修,也可以承接青岛市国家税务局所属的其它单位的机动车辆维修.用户车辆在乙方维修时,乙方应与用户签订汽车维修合同,乙方与用户签订合同中所做出的承诺对青岛市国家税务局所属的其它单位同样有效.

　　第二条 用户在乙方进行车辆维修时,乙方向用户收取的维修工时费和维修材料费不超过乙方投标文件中的投标报价.

　　第三条 当零配件供应厂商调整零配件价格时,乙方应将价格调整依据及时书面通知甲方,但不得调整维管理费率(维修材料加价率).

　　第四条 用户在乙方维修车辆时,乙方应保证所采用的零配件为正厂件.为保证维修车辆的质量,乙方零配件的采购应通过生产厂或成建制的零配件供应商等主渠道进行采购.对用量较大的通用零备件和耗材,甲方如认为有必要可以采取政府采购的形式确定供应商,乙方必须到指定供应商处采购.

　　当乙方改变零配件进货渠道时应及时书面通知甲方.

　　第五条 辅助材料采购和工艺要求:

　　乙方维修用户车辆时所用的辅助材料和工艺,应保证是正厂辅助材料和正厂工艺.

　　第六条 用户车辆送修时需持《青岛市国家税务局系统车辆定点维修送修单》,未持有《送修单》的车辆,乙方不得维修(特殊情况可事后补单,但必须得到用户车辆管理部门的确认),否则,甲方不支付维修费用.

　　第七条 费用结算 :用户车辆维修后,经用户验收合格并签字,乙方据此定期直接与用户结算.需保险公司支付的维修费用由用户负责与保险公司协调,由保险公司支付.

　　第八条 甲方的权利和义务

　　一,甲方的权利

　　1,根据乙方投标文件中有关内容,有权对乙方的生产,管理情况进行检查.

　　2,有权对车辆维修质量进行监督和检查,对发现的以及用户投诉的问题进行调查和处理.

　　3,对维修竣工出厂车辆出现的质量问题或与合同约定的项目不符的问题,有权与用户一起要求乙方无偿返工.因乙方违反本合同给甲方或用户造成损失时,有权要求乙方赔偿经济损失.

　　4,接受用户对乙方违反本合同规定行为的投诉.如投诉情况属实,通知乙方及时纠正.

　　二,甲方的义务

　　1,甲方向乙方提供青岛市国家税务局所属各单位名录,乙方据此认定甲方车辆维修单位成员,并履行本合同.

　　2,负责协调乙方与用户在汽车定点维修方面的关系,与有关部门一起解决和处理车辆维修过程中所发生的纠纷.

　　第九条 乙方的权利和义务

　　一,乙方的权利

　　1,乙方有权拒绝甲方及用户提出的除车辆维修服务和乙方承诺以外的其它要求.

　　2,乙方有权对甲方在日常管理工作中和用户在车辆维修过程中的'不正当要求和违规行为进行投诉,并要求有关部门做出处理.

　　3,对经费未落实或不足的车辆维修业务,有权拒绝承修.

　　二,乙方的义务

　　1,严格执行国家法律法规,守法经营,按章办事,自觉维护甲方及用户的利益.

　　2,接受甲方的监督检查,严格履行服务承诺,做到诚实守信.

　　3,车辆维修质量保证符合国家机动车维修标准.车辆小修,保养当天完成,总成大修不超过5天完成.若用户有完工时间要求的,乙方应尽量满足.乙方在完工时间内不能交付车辆,应通知用户并协商交付时间,若无故拖延,乙方应承担延误责任.

　　4,乙方根据用户的报修要求填写《送修单》,并由双方当事人签字认可.如乙方在车辆维修过程中检查出了《送修单》以外的问题,应立即告知用户并提出正常的维修方案,用户回复同意重新补报《送修单》后,乙方按正常的维修方案进行维修.若乙方发现用户车辆存在《报修单》以外的问题,但用户不同意按乙方的维修方案进行必要的维修而出现的车辆事故,乙方不负责任.车辆维修结束后,要将维修车辆换下的配件交用户接收司机检验由用户进行处理,未经用户同意乙方不得自行处理.

　　5,乙方应为用户开具汽车维修业专用发票,同时附有《送修单》回执联,将工时费,材料费分列清楚.在《送修单》上不能将材料费列全的需单列材料清单,材料清单必须与报修项目,作业项目,换件项目相符,有详细的规格型号,单价,数量,如材料清单与报修项目,作业项目,换件项目不相符时,乙方应承担所造成的损失.

　　6,用户维修的车辆在车辆维修质量保证期内出现质量问题,乙方应给予免费维修,如因维修部分质量问题而出现责任事故,经有关单位的技术检验确属不是用户原因造成的,乙方应按有关车辆维修行业的管理规定,承担相应的责任.

　　7,乙方应具有完善的车辆维修档案管理系统,及时登记车辆维修情况,定期向车辆所属单位提报维修,维护建议.

　　第十条 违约责任

　　一,乙方应按与用户签订的车辆维修合同规定的维修项目和期限完成维修.逾期未完成的,乙方应按与用户签订的合同规定,给予用户经济赔偿.

　　二,因维修质量,服务承诺及其它乙方原因给甲方或用户造成的损失,乙方应承担相应的赔偿责任.

　　三,对乙方因管理不善,导致车辆丢失,损坏等事故,乙方应承担全部赔偿责任.

　　四,乙方接受用户车辆维修委托后,未征得甲方同意后不得转厂维修.否则按照本合同第十一条第四款予以处罚.

　　第十一条 监督管理

　　乙方出现下列情形之一的,取消定点资格:

　　1,在本合同有效期内,无正当理由拒绝承接用户维修业务两次以上的;

　　2,拒绝接受监督,检查的;

　　3,不如实反映情况,提供虚假材料的;

　　4,在本合同有效期内,被行业主管部门取消车辆维修经营资格的;

　　5,在本合同有效期内,乙方擅自变更,转让,租借维修厂定点资格的.

　　第十二条 合同的修正和终止

　　1,任何一方无正当理由不得擅自解除本合同,否则擅自解除合同的一方应向对方支付违约金0.5万元.

　　2,经甲乙双方一致同意,可以修改或终止本合同.

　　3,因不可抗力导致本合同不能履行或不能完全履行,发生不可抗力的一方应在不可抗力发生后十日内将情况通知对方,并采取措施减少或消除不可抗力对履行合同的影响.合同双方应根据不可抗力对合同影响的程度,协调确定是否终止或继续履行合同.

　　4,乙方发生下列情况,甲方有权单方面终止本合同:

　　(1)乙方破产,解散,清算,停业以及其他原因无法为甲方提供车辆维修服务的;

　　(2)乙方设施,设备发生重大变化,无法满足车辆维修需要的;

　　(3)乙方发生本合同第十一条中各种行为的.

　　第十三条 争议的解决

　　如乙方与用户发生争议,乙方要及时向甲方通报情况,说明争议发生的原因,提出拟解决的办法,由甲方协助调解.调解不成,乙方与用户任何一方可向人民法院提起诉讼.

　　第十四条 本合同有效期为20xx年7月1日至20xx年7月1日止.

　　第十五条 本次招标活动中的招标文件,中标人的投标文件,有关澄清文件和中标通知书,为本合同不可分割的组成部分,具有同等的法律效力.

　　第十六条本合同如有未尽事宜,甲乙双方应本着平等互利,友好协商的原则解决.如需修改或补充本合同内容,双方经协商后可签订补充合同,补充合同将作为本合同的一个组成部分.

　　第十七条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,任何一方可向人民法院提起诉讼.

　　第十八条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效.

　　甲方(盖章): 乙方(盖章):

　　法定代表人 法定代表人

　　或委托代理人: 或委托代理人;

　　联系电话: 联系电话:

　　地 址: 地 址:

维修合同范本3

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　基站因政府规划，需要搬迁。工程费用列入备九第二批，甲方为基站第二批中标人，与县移动公司协调决定费用从甲方帐户转入，甲乙双方友好协商，达成如下协议：

　　一、乙方按图施工包工包料、包质量、包安全。室外交流引入不在本协议范围内。

　　二、乙方施工需要严格按照国家技术规范及移动公司要求施工，保证进度工程并保证安全。因质量问题，乙方承担一切损失。

　　三、乙方在施工中发生的一切费用（包含工程材料费用）由乙方承担。组织施工参加验收，并负责施工协调一切事务。

　　四、乙方保证该工程通过移动公司验收，如未能通过验收所有负责由乙方承担。

　　五、如因甲方原因未及时支付给乙方工程款，乙方有权向或向仲裁委员会提交仲裁。

　　六、甲方负责土建报审资料、审计决算等。审计结束后，乙方开票扣除管理费后工程款打入甲方账户，甲方收取3万元后，余款全部归乙方所有。

　　七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

　　甲方签字：_________________乙方签字：_________________

　　_____年_____月____日_____年_____月____日

维修合同范本4

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　甲方与乙方本着互利互惠原则，通过友好协商签定以下信息产品维修维护合同。

　　一。该合同所包括的信息产品如下：

　　产品名称：______________________

　　产品序列号：____________________

　　台数：____________________

　　金额：（人民币）_________________

　　备注：___________________________

　　二。由乙方为甲方提供信息产品免送维修服务，相应服务条款如下：

　　1。合同有效期内，乙方只对本合同所列产品实施上门维修，如需更换零件甲方应承担零件费用，且甲方不再拥有更换下来的旧零件的所有权。

　　2。如果乙方认为该产品需要取回修理，则乙方技术人员将直接前往甲方处取机。

　　3。合同有效期内，乙方将对本合同所列产品进行两次免费清洁。

　　4。除乙方的节假日外，每周星期___至星期______：___——___：___，是乙方执行该合同时间，乙方在接到甲方维修要求电话的第二个工作日是本合同的'标准响应时间。

　　5。本合同不涉及有关软件或网络支持服务，凡涉及软件或网络支持问题的维修服务，均按照乙方收费服务标准收费。

　　6。乙方实施上门维修地点为该合同所包括的甲方信息产品现在（合同签字日）使用所在地。

　　7。甲方应对其专有的机密信息的安全自行负责。

　　三。合同生效及合同期限：本合同经甲乙双方签字，盖章确认，且乙方收到合同全款后，方可生效。合同期限是________本合同生效日起一年整。

　　四。本合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力。乙方拥有对本合同的解释权。

　　未尽事宜双方协商解决。

　　甲方签字：______________

　　甲方章：________________

　　签字日期：______________

　　乙方签字：______________

　　乙方章：________________

　　签字日期：______________

维修合同范本5

　　甲方（简称甲方）乙方：（简称乙方）维修地址：

　　甲、乙双方本着：平等协商、合作发展、共创双赢的原则。经双方协商达成一致意见，甲、乙双方必须共同遵守。合同条款如下：

　　一、维修内容：

　　1、锅炉房内两台锅炉炉墙拆除重新砌筑；

　　2、泵间改造。

　　3、乙方保证两台锅炉正常运行，如在运行中出现因安装造成的任何故障，乙方应及时无费用（6小时内）派人维修。如因为甲方使用不当或原锅炉本体原因造成的故障由甲方负责，乙方可以协助维修，费用由甲方承担。

　　4、乙方提供安装的必要手续，及相关安装资质，甲方负责验收。

　　二、支付乙方人工费：共计：元，（大写：元整）。

　　三、甲方提供安装材料，安装工具乙方自备。

　　四、付款方式：自合同签订之日起，进入维修现场后甲方应付给乙方合同总造价的10%，计：元（大写：元整）；锅炉砌筑打完拱后、泵间旧管道拆除完毕、新水泵就位，甲方应付给乙方合同总造价的30%，计：元（大写：元整）；锅炉炉墙砌筑完毕后，甲方应付给乙方合同总造价的30%，计：元（大写：元整）；待工程完毕后，甲方验收完毕合格后甲方应一次性付给乙方合同总造价的`20%，计：元（大写：元整），合同总造价的10%，计：元（大写：元整）为工程保证金，保证金在一个取暖期无任何安装问题时返还。

　　五、1、本合同自双方签字盖章之日起生效；合同履行期间，

　　甲乙双方不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商解决，作出补充条款，补充条款与原合同具有同等的法律效力。

　　2、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

维修合同范本6

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国劳动法》和《xx经济特区劳动合同条例》及其他有关法律法规的规定，聘用双方本着平等自愿、协商一致的原则，达成如下协议：

　　一、工作岗位和工作

　　根据工作需要，受聘方聘于汽车修理厂从事工作。

　　二、合同期限

　　聘方根据受聘人工作岗位的性质，采用第_____种合同形式：

　　（一）固定合同期限：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止，为期_____年。其中试用期为_____个月。

　　（二）无固定合同期限：自_____年_____月_____日起，至本合同终止条件出现，双方终止本合同。

　　三、工作时间

　　（一）聘方采取国家规定的标准工时制，即受聘人每日工作8小时，每周工作40小时（星期一～星期五）。部分管理岗位和业务岗位，因工作性质不同，可在此原则下根据工作需要灵活安排工作时间。

　　（二）聘方由于工作经营需要，经与受聘方协商后，可延长工作时间，一般每日不超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障受聘方身体健康的条件下延长工作时间每日不超过三小时。加班加点每月不超过三十六小时。

　　（三）如属法律、行政法规规定的其他情形延长工作时间的，不受上款规定限制。

　　四、工资

　　（一）聘方根据受聘人的工作岗位性质和薪酬福利制度，采用第_____工资制：

　　1、固定工资制。受聘人固定月工资标准为人民币_______________元；

　　2、底薪+提成工资制。受聘人固定月工资标准（底薪）为人民币__________元，并依业务考核制度，根据受聘人每月完成的业务额，发放业务考核工资。

　　3、业务提成制。聘方对受聘人采用松散式管理。受聘人按一定比例享受业务提成。聘方以此作为受聘人每月薪酬发放薪资。

　　（二）聘方每月__________日为发薪日。

　　（三）聘方安排加班加点的，按《劳动法》第四十四条规定支付工资报酬。

　　（四）受聘人患病或非因工负伤期间的工资按《xx经济特区企业工资管理暂行规定》和其他相关法规政策执行。

　　（五）受聘人在工作时间内，按国家规定履行国家和社会义务时，工资照发。

　　（六）受聘人停工期间的工资待遇按《xx经济特区企业工资管理暂行规定》和其他相关法规政策执行。

　　（七）受聘人按国家有关规定享受休假权利，休假期间的工资按国家及省、市有关规定执行。

　　五、劳动保护和劳动条件

　　（一）聘方必须为受聘人提供符合国家规定的劳动安全、卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。

　　（二）受聘人对聘方管理人员违规指挥强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

　　六、社会保险和福利待遇

　　（一）聘方接xx市社会保险的有关规定，为受聘人办理养老、工伤、医疗、失业等社会保险。

　　（二）受聘人因工致伤残、死亡的，按《工伤保险条例》及有关规定处理。

　　（三）其他福利待遇根据聘方制定的有关制度执行。享受_______________福利待遇。

　　（四）聘方在经济条件允许的情况下应不断提高受聘方的福利待遇。

　　七、工作纪律

　　受聘人在合同期内应努力做到：

　　（一）遵守聘方制定的各项规章制度。

　　（二）受聘人所接触的各种文件、资料等信息，均属聘方商业经营秘密，受聘人有义务对其保密，不对外扩散。

　　（三）不得以个人名义在聘方以外的任何单位担任要职或兼职，或从事与聘方利益有冲突的业务。

　　（四）按时完成聘方指派的工作任务。

　　（五）积极服从上级主管的工作调动。

　　（六）爱护聘方的财产。

　　（七）遵守国家和地方有关计划生育政策。

　　八、合同的'变更、解除、重新订立和终止

　　（一）聘方可以根据工作要求，结合受聘人的能力，调整受聘人的工作岗位，以达到人和岗位合理配置与利用。调整后双方应就岗位调动事宜变更劳动合同。因合同其他因素的变化，经聘用双方协商同意后可依法变更劳动合同。变更后的合同或合同条款经双方盖章或签字后生效。

　　（二）有下列情形之一的，聘方可以随时解除聘用合同：

　　1、受聘人在试用期被证明不符合录用条件的；

　　2、受聘人严重违反劳动纪律或者聘方规章制度的；

　　3、受聘人严重失职，营私舞弊，对聘方利益造成重大损害的；

　　4、受聘人未经聘方许可，违反第七条第二、三款工作纪律的；

　　5、受聘人被依法追究刑事责任的；

　　6、法律、法规规定的其他情形。

　　（三）有下列情形之一的，聘方可以解除聘用合同，但应当提前三十日以书面形式通知受聘人。

　　1、聘方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，经聘方管理当局决定确需裁减人员的；

　　2、受聘人患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由聘方另行安排的适当工作的；

　　3、受聘人不能胜任工作，经过培训或正调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

　　4、本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原合同无法履行，经双方协商不能就变更聘用合同达成协议的。

　　（四）有下列情形之一的，聘方不得依据本条第三款的规定解除聘用合同：

　　1、受聘人患职业病或因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；

　　2、受聘人患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的；

　　3、受聘人在孕期、产期、哺乳期内的；

　　4、法律、法规规定的其他情形。

　　（五）有下列情形之一的，受聘人可以随时通知聘方解除聘用合同：

　　1、在试用期内的；

　　2、聘方未按照聘用合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的；

　　3、聘方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；

　　4、法律、法规规定的其他情形。

　　（六）有下列情形之一的，聘用合同自行解除：

　　1、聘方依法宣告破产；

　　2、聘方依法解散或依法被撤消；

　　3、受聘人死亡。

　　（七）除本条第五款规定的情形外，受聘人解除聘用合同，应当提前三十日以书面形式通知聘方。

　　（八）重新订立劳动合同：合同期满，双方同意延续聘用关系的，在合同期满前三十日内双方重新订立聘用合同。

　　（九）合同终止：合同期满或双方约定的终止条件出现，合同自行终止。

　　九、违约责任

　　（一）聘方的法律责任

　　1、聘方克扣或者拖欠受聘人工资的，以及拒不支付受聘人加班加点工资的，除在规定时间内全额支付受聘人工资报酬外，还应加发相当于工资报酬25%的经济补偿金。

　　2、聘方支付受聘人的工资报酬低于市政府公布的当年最低工资标准的，要补足低于标准部分，同时，对低于部分每日另按其总额的1%补偿员工。

　　3、聘方违反本合同第六条第（一）款没有为受聘人办理有关社会保险，给受聘方造成经济损失的，由聘方按深圳市社会保险的有关规定赔偿受聘方。

　　4、符合下列情形之一的，聘方应一次性发给受聘人经济补偿金：

　　1）由聘方提出，经双方协商同意解除劳动合同的：

　　2）聘方依本合同第八条第（三）款第1、2、3、4项和第（五）款第2、3、4解除聘用合同的。

　　5、聘方依据本合同第八条第（三）款第2项解除聘用合同的，聘方按国家有关规定发给受聘人一次性的医疗补助费。

　　6、聘方依本合同第八条第（三）款第2、3、4项解除聘用合同，未提前三十日通知受聘方的，支付受聘方一个月平均工资作为经济补偿金。

　　（二）受聘方的法律责任

　　受聘人违反合同约定解除聘用合同，对聘方造成损失的，受聘人应赔偿聘方下列损失：

　　1、聘方招收录用受聘人所支付的费用；

　　2、聘方为其支付的培训费用；

　　3、对生产、经营和工作造成的直接经济损失。

　　（三）双方另外约定以下违约责任：

　　十、争议处理

　　聘用双方发生劳动争议后，应先协商解决。协商不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决无异议的，双方必须履行；对仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉。

　　十一、双方认为对原订立条款需要变更重新约定的事项：

　　十二、本合同未尽事宜或合同条款与现行劳动法律法规规定有出入的，按现行劳动法律法规执行。

　　十三、本合同自聘用双方签字或盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。

　　十四、本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年_____月_____日

维修合同范本7

　　合同签订时间：

　　合同签订地点：

　　发包人（全称）

　　承包人（全称） 年 月 日

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就兴业银行济南分行天桥、燕山支行霓虹灯广告牌制作工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一 工种概况、要求

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程内容：

　　1.4工程承包方式：包工包料

　　1.5工程日期：工期为日历天数年 月 日，竣工日期： 年 月

　　日。

　　1.6工程质量标准：合格

　　2 工程不允许转让，分包

　　3 工程项目的保险

　　本合同工程项目由承包人办理一切保险，保险公司由承包人选定，但须发包人认可，承包人负责付给保险公司相关工程保险的所有费用。承包人若不投保，施工期间所发生的一切与本工程有关人员、工程、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。 4 图纸

　　4.1 承包人设计的图纸必须满足使用功能要求，并经发包人确认后才能施工。向发包人提供3份根据相关部门意见修改后的正式施工设计图纸。竣工时根据现场实际情况及时绘制竣工图。

　　4.2 由发包人提供的图纸、规范和其它文件，未经发包人代表许可，承包人不行以任何形式用于或转给第三方。

　　4.3 发包人代表有权随时向承包人发出为使工程合理正确施工、竣工以及保修所需的补充文件和指示。承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。

　　二 双方一般权利和义务

　　5 工程师

　　5.1 监理单位委派的工程师：

　　姓名：

　　5.2发包人代表

　　姓名：

　　6 项目经理

　　姓名：

　　7 发包人工作

　　7.1 发包人应在开工前做好施工现场的三通一平工作。

　　7.2发包人应在合同签订后日内负责组织承包人和相关单位进行图纸会审，向承包人

　　进行设计意见交底。

　　8 承包人工作

　　8.1 施工所需水、电、通讯等管网线路，由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人安装表计量数承担。

　　8.2 承包人负责整修发包人指定的场内施工用道路，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。

　　8.3 承包人应按发包人要求提交工程进度计划及相应进度统计报表。

　　8.4承包人提交其他各类文件和图纸，应当至少给与发包人代表3个工作日审核认可。提交份数视发包人代表的需要而定。

　　8.5 所有承包人提交的文件或图纸的修改和撤回，必须得到发包人代表的认可。

　　8.6承包人负责在工程施工、安装和保修的整个过程中，施工现场全部人员的.安全。发包人不承担承包人的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便。

　　8.7 对施工场地交通和噪音等管理的要求及费用由承包人负责。

　　8.8 承包人负责已完成的成品保护，费用由承包人承担。

　　8.9 专门用于本工程施工的、由承包人提供的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用。承包包人除将上述物品在现场各部分之音转移外，如果没有发包人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场。

　　8.10除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任。

　　8.11 在合同要求范围内的施工、安装和保修均应避免下述情况发生：

　　A、干扰公众的便利；

　　B、对公用道路、便道的使用和他人财产的占用。

　　承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担全部及费用，工期不得顺延。

　　8.12 负责与原建设单位协调施工中有关事宜，保证施工项目队与原大楼的工程匹配，保证通过相关单位的验收。

　　三 施工组织设计和工期

　　9 进度计划

　　9.1 承包人签订合同后两工作日内，提交施工组织设计；在工程开工前，提交进度计划。

　　9.2工程师应在7天内做出批复。

　　9.3 如果工程的实际进度与已经批复的施工进度计划不符，根据工程师的要求，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进

　　度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

　　10 开工及延期开工

　　10.1 开工：承包人在收到工程师的开工通知后，应在2日内开工，并按进度计划进行施工。

　　10.2 延期开工：承包人不能按时开工，应在接到工程师的开工通知后3日内，以书面形式向工程师提出延期开工的和要求。工程师在接到承包人延期开工要求后3天内答复承包人。工程师同意延期要求或3天内不予答复，可视为已同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。发包人因政策变化、迁占、地方干扰等原因推迟开工，以书面形式通知承包人，工期相应顺延。 11 暂停施工

　　发包人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按发包人要求停止施工，并妥善保护已完工程。 12 工期延误

　　12.1 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。

　　（1）设计变更和工程量增加：

　　（2）非承包人原因停水、停电、停气造成停工一周内累计超过8小时；

　　（3）不可抗力。

　　12.2 承包人应在第12.1款情况发生后5天内，就延误的工期和因此发生的经济支出向发包人提出书面报告。发包人在收到报告后5天内予以确认。

　　四 质量与检验

　　13 工程质量

　　13.1发包人对工程质量的要求：合格

　　13.2承包人组织施工必须按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及设计图纸要求，建立健全质量保证体系，例行日常检查制度，做好自检记录。各种施工机械、工具、器材必须保持良好的工作，不得因数量不足或故障而影响工程进度。

　　13.3承包人按发包人要求和施工所在地市有关规定提供本工程的有关技术质量资料。 13.4本工程必须按照国家各有关技术规范的要求进行材料、配件采购，构件制作，安装施工及保修。

　　13.5质量等级应根据现行国家标准规范执行，若当地政府有更高规定时，承包人遵守，但不得要求增加费用。

　　13.6隐蔽工程承包人应提前24小时通知发包人及监理验收，未经发包人及监理方现场代表签证不得隐蔽。

　　13.7如发包人、监理方需对已经同意隐蔽的工程进行复查时，其复查结果不符合设计要求或质量不合格者，复查费用由承包人承担，工期不予顺延。若复查结果符合设计要求，质量合格者复查费用由发包人承担，工期相应顺延。

　　13.8任何材料或覆盖工程的检查测试须提前24小时通知发包人和监理公司，而上述开户、检验费用（含修复费用）应认为已包括在合同价内，如未通知发包人、监理方，则承包人承担因此发生的全部费用和损失，工期则不予顺延。

　　13.9工程竣工后，如因工程质量问题导致发包人或第三人的人身损害或财产损失，承包有承担赔偿损失。

维修合同范本8

　　甲方：

　　乙方：

　　为明确双方的权利和义务，本着公平诚实和信用的原则订立本合同，以便共同遵守。

　　一、 服务范围

　　甲方委托乙方对安装的太阳能设备(以下简称设备)以及用水点实施保养服务。保养内容如下：

　　更换太阳能管道，电磁阀，水泵，配件等，

　　对室外保温进行更换或防护处理；

　　清理集热器及水箱中水垢，更换集热器密封件，整理维修集热器漏水位置；

　　维修安装水处理器、排气阀、安全阀，保证系统安全运行；

　　对集热器设备进行加固‘

　　对老化电线与线路进行维修更换；

　　更坏损坏设备；

　　处理用户使用热水不当问题

　　二、 服务期限

　　自 20xx年12月22日起至20xx年12月22日止，为期一 年。

　　三、服务时间

　　1、本合同规定的服务一般在乙方的工作时间内进行。

　　2、本合同所述设备若发生故障需要应急处理时不受时间限制，即乙方对设备提供365天，24小时全天候应急处理服务。

　　四、服务内容

　　1、本合同的服务方式选择为全包。

　　2、乙方定期派技术人员，对所要进行的维修保养设备进行调整、检查、清洁等保养工作，以使设备正常运行。

　　四、双方的责任及权利

　　1、甲方权力：

　　(1)核查乙方单位的营业执照、税务登记证、企业代码证、资格许可证、法人授权书和工作人员的工作证、身份证等有效证件。

　　(2)若乙方原因未完成本合同规定的工作内容，经甲方连续两次书面催告后在限定的期限内仍未履行，甲方有权书面通知终止合同。

　　(3)随时监督、检查合同范围内的'工作质量、进度、方法、记录等，将其作为支付乙方维保服务费用的依据。

　　(4)有权安排专业人员随从乙方工作人员一起作业监督工作，也可组织、邀请本单位或专业机构人士对合同范围的工作进行抽检评估。

　　(5)考察其同行业公司或乙方的其他客户，对比服务质量和服务态度，如确认乙方的工作质量、服务态度、技术实力等不能确保设备的正常运行时，有权提出终止本合同或本合同服务期限届满时，选择和更改服务对象。

　　(6)在每次保养或维修的服务项目结束后，必须由甲方代表签字认可，并将更换下的废旧零件交予甲方，如没有得到甲方签字认可，甲方有权视本次服务无效。

　　2、甲方责任

　　(1)在不违反甲方管理规定的情况下，配合乙方工作人员通过或进入设备维修的专用区域。

　　(2)严禁无关人员擅入机房，机房内应配有符合消防部门标准的消防器材。

　　(3)负责设备日常管理工作，并授权专门人员就乙方所提供的维护保养服务的工作单上签字确认。

　　(4)当设备出现异常现象及发生故障或事故时，及时通知乙方维修人员，准确告知其单位和所在位置，以免保修通知不详而耽误到达时间。

　　(5)应设备维护服务的要求，为机房提供足够的照明、冷暖气，按温湿度控制的要求做好通风，并协助乙方工作人员作其他必要的工作，以保证设备高效率运行。

　　(6)合同签订后，甲方应按合同约定的付款方式按时付款。

　　3、乙方权利

　　(1)在服务期限内，甲方不得与乙方以外的个人和组织发生与本合同内容相关的业务往来，否则造成的损失乙方不承担责任。

　　(2)在服务期限内如遇与设备有关的变更设计、修复、更换性施工时，甲方应提前书面通知乙方，并在乙方妥作防范措施后，方可施工。

　　(3)未经乙方有关维保人员同意，任何人不得启动或停止正在保养、维修、调试中的设备。否则乙方不承担责任。

　　(4)未经乙方有关维保人员同意，任何人不得启动因有故障而停止的设备，否则乙方不承担责任。

　　(5)正常情况下，甲方不按合同规定时间付款，经乙方连续两次书面催告后在限定的期限内仍未履行，乙方有权书面通知终止合同。

　　(6)除遇不可预见的因素，在本合同规定服务项目外之料件损坏，其更换或修理费用乙方有权令甲方承担;国家有关安全标准的规定发生强制性增补安全装置时，甲方有权令甲方承担安全装置的人工和材料费。

　　4、乙方责任

　　(1)必须按照本合同或附件约定，参照国家有关规定对设备提供维修保养服务。

　　(2)维修保养人员应遵守法律法规及甲方的各项规章制度。

　　(3)自行配备工作所需的各种专业工具及设备，保养或修理时设置现场安全警示标志。

　　(4)接到甲方报修电话后，紧急故障三十分钟到达现场处理，超出时间引起的事故或损失应承担相应的责任。

　　(5)因保养不到位或工作人员违章作业、违法犯纪行为造成甲方损失时，应负赔偿责任。

　　(6)乙方工作人员在维修、保养过程中发生的安全事故或意外伤亡事故由乙方负责。

　　(7)配合政府部门对服务期内的设备实施通过年检，如维保质量原因未能通过定期检测或年检的，发生的复检费用由乙方负责。

　　五、服务费用

　　每月每台保养费(人民币)：￥ 元，每年每台保养费(人民币)：￥ 元。

　　共计保养设备数量 (台)，年共计： 拾 万 拾 佰 拾 元整。

　　六、付款方式

　　银行转帐( ) 支票( ) 现金( ) 其他( )

　　付款以季度为周期，各期维修保养费均在下季的第一个月内支付。

　　七、其他

　　1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。可另签补充协议。

　　2、本合同签订后，以前所签订的有关设备的保养合同自动失效。

　　3、合同履行期间，任何一方违约应承担本合同总金额/年10%的违约金。

　　4、除本合同中约定终止条款，没有正当、合法的理由双方不得随意提出终止本合同，否则按违约处理。

　　5、本合同以外经双方协商确认的附件、补充协议均视为本合同的组成部分，具有同等效力。

　　6、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，签署盖章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　签署盖章： 签署盖章：

　　地址： 地址：

　　时间： 时间：

维修合同范本9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方本着平等互利的原则， 就项目的技术服务事宜，经协商一致，签订本合同，双方共同恪守。

　　一、技术服务的.内容、方式和要求：

　　（一） 检查范围和内容：

　　检查范围为本项目的玻璃幕墙和铝合金门窗。检查内容主要为：

　　1、幕墙与主体结构连接；

　　2、幕墙型材和面板的安装；

　　3、幕墙周边封口和变形缝的处理；

　　4、结构胶和密封胶；

　　5、开启窗五金件连接安全及正常使用；

　　6、雨水渗漏部位。

　　（二） 检查数量：

　　1、检查范围面积：玻璃幕墙： ㎡。

　　2、每月检查一次，如遇特殊情况应立即检查。

　　二、工作条件和协作事项：

　　（一） 甲方应为检查工作提供便利并做好相应的配合和协调工作。

　　（二） 乙方应严格规范安全操作，确保检查工作安全的开展。

　　（三） 乙方尽量安排休息日进行检查。

　　（四）每次检查应做好记录。

　　三、合同价款及其支付方式：

　　经双方协商一致，合同价格为每年元整（大写：元整），一次性付清。

　　四、合同有效期：

　　本合同期限为年，从年 月 日至年 月 日。

　　五、违约金或者损失赔偿额的计算方法：

　　违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定，承担违约责任，违约方按照合同总价款的10%另行支付违约金。

　　六、解决合同纠纷的方式：

　　执行本合同发生争议，由当事人双方协商和解。双方当事人和解不成， 可向人民法院提起诉讼。 本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力，由甲乙双方签字盖章后分别保存。自签订之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　负责人： 负责人：

维修合同范本10

　　签订地点：承修方签订时间：20xx年xx月xx日

　　委托方委托承修方承担船工程，经双方协商一致，签订本合同，共同信守。

　　第一条工程范围：承修方根据委托方提出的《船舶修理工程单》，经双方勘验核对签字后作为本船修理工程范围的依据。

　　第二条加减帐工程

　　1、加帐工程应由委托方代表在开工后四分之一的工程期限内，以书面形式向承修方提出并经双方确认。若该加帐工程费用不超过本船总修理费的10，且其单项工程不影响工程期限时，则承修方可按常规修理项目修理。若该加帐工程费用超过本船总修理费的10，或委托方在开工四分之一工程期限后提出的加帐工程，且其单项工程将影响工程期限时，则按照具体情况，双方可对修理价格和工程期限另行协商确定，并签定补充协议。

　　2、减帐工程应由委托方代表以书面形式向承修方提出并经双方确认。若承修方对委托方的减帐工程项目已发生了成本费用，则该费用仍应由委托方承担。

　　第三条工程价款：本船修理费不含加减帐工程预定为人民币xx百xx拾xx万xx千xx百xx拾xx元，其最终总价按本船完工出厂的实际修理项目结算。

　　第四条工程期限：本船定于20xx年xx月xx日进厂，20xx年xx月xx日开工，20xx年xx月xx日完工，工程期限共计xx天，其中在船坞船排和船台时间为xx天。

　　第五条工程验收

　　1、本船修理需提交船检局检验的项目应由委托方申请。单项工程修理完工或检验合格，由委托方指派代表签字验收。全部修理工程完工或码头试验结束后，由双方代表签署船舶修理完工《总验收书》作为交船的依据。

　　2、本船修理工程的技术要求和验收标准，按双方签订的《技术协议》执行。在试验和试航中，船检局及委托方提出的属承修方修理工程中的`缺陷和遗漏项目，承修方应及时修复和完成。若不属承修方修理工程的范围而又需要承修方修理时，则可按加帐工程处理。

　　3、本船的码头试验、试航及其他有关试验，经报验合格后，承修方应在xx天内向委托方提供有关证明文件资料。

　　第六条质量保证

　　1、本船修理完工验收后，经承修方修复的固定部件保修期为六个月，运动部件保修期为三个月。在保修期内，如属承修方的修理质量问题而引起的故障或缺陷，承修方应及时予以免费修复。

　　2、若因委托方提供的配件、备件和器材的质量问题或操作不当而引起的故障、缺陷和损失，则应由委托方负责。

　　第七条工程修理

　　1、在船舶修理施工中拆下的废旧设备、材料及其他物品，除艉轴和推进器外，均应由承修方处理。若属委托方需要的旧件和设备，委托方应在拆卸前以书面形式向承修方提出并须经同意，拆卸后应及时运走。

　　2、船舶在厂修理期间，非经承修方同意，委托方不得外雇劳动力在船上进行有关工程的修理。在不影响承修方施工的情况下，承修方应支持委托方船员的自修工作。但委托方必须在本船修理工程项目和进度安排以书面形式通知承修方。

　　第八条工程付款

　　1、在本合同生效后，委托方应在天内即向承修方支付总修理费的40的工程预付款xxxx万元在修理进度达到二分之一工程期限时，委托方应向承修方支付总修理费的30进度款万元余款在完工后xx天内一次结清。若委托方逾期付款，则应按中国人民银行逾期付款的有关规定办理。

　　2、承修方凭《结帐单》由承修方开户银行向委托方开户银行托收。第九条速修费和滞修费在船舶修理工程提前完工或逾期完工时，双方应向对方支付速修费或滞修费，其计算方法如下：承修方每提前一天完工，委托方按本船总修理费的xx向承修方另行支付速修费，但其最高金额不得超过总修理费的xx。确属承修方原因而逾期完工，则每逾期一天应由承修方按总修理费的xx向委托方支付滞修费，但其最高金额不得超过总修理费的xx。承修方应在结帐单中将滞修费自动予以扣除并通知委托方。

　　第十条：消防安全工作船舶修理期间的消防安全工作，必须严格执行中华人民共和国交通部、公安部、中国船舶工业总公司1991年5月25日联合发布的《船舶修理防火防爆管理规定》。

　　第十一条：争议的解决在执行合同过程中，双方如有争议应通过协商解决。若协商不成，则应将争议提交中国海事仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　第十二条其他

　　1、本合同未尽事项，可由双方另行补充协议，该协议与原合同具有同等效力。

　　2、本合同自签章之日起生效。

　　3、本合同正本一式两份，双方各执一份，副本xx份，其中一份送承修方所在地的合同管理机关备案。若双方要求对合同进行鉴证，应在承修方所在地的合同管理机关办理鉴证手续。

　　委托方承修方单位名称章单位名称章地址：地址：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　电话：电话：

　　电报挂号：电报挂号：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　邮政编码：邮政编码：

维修合同范本11

　　甲方：_______________（以下简称甲方）

　　乙方：_______________（以下简称乙方）

　　因乙方承接甲方的施工升降机（或塔式起重机）安装、拆除、维修施工任务，为确保乙方施工人员的安全及设备安全，根据合同加强安全生产工作的要求和国家有关安全标准，经甲乙方双方平等协商，自愿签订本协议，并共同遵守本协议所有条款。

　　一、承包工程项目

　　1.工程项目名称：_______________

　　2.工程地址：___________________

　　3.承包范围：___________________

　　4.承包方式：___________________

　　5.施工期限：___________________

　　二、乙方在本工程施工期间，必须保证以下责任目标

　　1.安全目标：

　　1.1杜绝发生死亡事故。

　　1.2避免发生重伤，轻伤频率控制在年3‰以下。

　　2.管理目标：

　　2.1分包方与相关人员的施工安全技术交底和三级教育率100％。

　　2.2分包方的特殊工种持证上岗合格率达到100%。

　　2.3每月由分包方相关负责人对设备安全检查和反馈率达到100％。

　　2.4及时消除重大事故隐患，一般隐患整改率达到100％。

　　三、甲方的权利、义务和责任

　　（一）甲方的权利

　　甲方有权要求乙方严格执行安全生产法规、标准，遵守安全生产规章制度、安全操作规程，落实事故防范措施。

　　甲方有权要求乙方履行安全生产职责，对乙方违反甲方安全规定的行为进行制止和处罚，严重违章的有权要求乙方停工限期整改，对不能按要求整改且存在严重安全隐患的施工队伍，甲方有权单方中止合同，并不承担违约责任。充分体现“安全一票否决制”的严肃性。

　　甲方有权要求乙方维护好各种工器具、设备和器材，对不符合施工（安装、拆除、维修）安全使用规定的设备和工器具有权禁止其使用。

　　甲方对乙方进入施工现场且未进行安全教育的人员，有权对其停工。

　　甲方有权对乙方制定的安全方案和安全措施进行审查、审批和检查落实，对无方案、无措施和措施不落实的有权停止其作业。

　　甲方有权对乙方施工（安装、拆除、维修）人员的劳动保护着装及特殊防护用品进行安全检查，对不符合安全规定的有权停止工作。

　　甲方有权对乙方施工（安装、拆除、维修）人员的“三违行为”进行处罚，处罚办法：（1）进入施工现场不戴安全帽及不正确佩戴的处罚____元/人次，高处作业不系安全带处罚____元/人次。（2）违章使用严禁使用的工器具、设备处罚____元。（3）禁止偷盗塔吊、电梯安装相关设备及配件，如发生此类事件调查核实后，按照所偷盗设备、配件价格双倍赔偿，造成误工及数额较大情节严重者，移交当地公安机关处理。

　　（二）甲方的义务

　　甲方必须认真贯彻国家、有关省、市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

　　向乙方提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件。施工现场有多台塔式起重机作业时，应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

　　甲方应根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化，对建筑起重机械采取相应的.安全防护措施。

　　甲方应制定建筑起重机械使用应急救援预案，并做交底。

　　在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护。

　　（三）甲方的责任

　　甲方负责审批乙方制定的施工（安装、拆除、维修）安全方案，指定专人负责对乙方施工（安装、拆除、维修）人员进行安全技术、作业环境、危险程度、应急方式的安全交底，并监督检查执行。

　　甲方为乙方提供和创造施工（安装、拆除、维修）作业所必须具备的安全环境与劳动条件。若施工现场需动火时，甲乙双方派专人监护。动土作业时，由甲方负责联系相关办理手续，并监督标明的地下管道、电缆等隐蔽工程的标高及走向，同时进行现场确认标识。

　　甲方负责施工（安装、拆除、维修）过程中因甲方原因造成的事故。

　　甲方负责对乙方在施工（安装、拆除、维修）过程中发生的事故进行调查。

　　四、乙方的权利、义务和责任

　　（一）乙方的权利

　　对甲方的安全管理提出合理化建议和改进意见。

　　在施工（安装、拆除、维修）作业中，对甲方违章指挥、强令冒险作业，乙方有权拒绝执行。

　　乙方有权要求甲方联系作业所在单位提供符合施工（安装、拆除、维修）的安全条件和环境。

　　（二）乙方的义务

　　乙方必须认真贯彻国家、有关省、市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

　　乙方应当按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业。乙方的专业技术人员、专职安全员应当进行现场监督，技术负责人应当定期巡查。

　　乙方进行安装时，应组织相关人员施工安全技术交底，并签字确认，并加盖安装单位公章。

　　建筑起重机械安装完毕后，乙方按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。自检合格的，应当出具自检合格证明，并向甲方进行安全使用说明。

　　（三）乙方的责任

　　乙方必须履行安全职责，严格执行安全法规、标准，认真遵守《安全生产法》和安全生产规章制度，安全操作规程，落实事故防范措施。

　　建立健全施工（安装、拆除、维修）现场安全督察体系和网络，明确安全第一责任人，现场作业要有专人负责安全。

　　乙方施工（安装、拆除、维修）作业人员未接受入厂安全教育，以及进入现场未进行作业前安全教育的，严禁进入现场作业。

　　乙方施工（安装、拆除、维修）人员必须严格执行施工电梯、塔吊以及乙方施工（安装、拆除、维修）作业所在单位的安全技术规程和管理制度、相关规定，自觉接受作业所在单位、甲方安全部门及安全管理人员的监督检查。

　　乙方应根据施工（安装、拆除、维修）作业项目的内容编制《施工组织方案》与《安全措施》，经作业所在单位和甲方审核批准后方可实施。

　　乙方所使用的工器具及安全设施必须符合安全规定，严禁使用不符合规范要求的工器具。

　　乙方进入现场作业的各种劳动保护、安全防护及消防器材应自备。

　　乙方施工（安装、拆除、维修）作业人员应在规定的区域内作业，未经甲方许可不得超区域作业。节假日、夜间和作业所在单位休息时间施工（安装、拆除、维修）必须经甲方和作业所在单位的同意。不得擅自动用作业所在单位的各种设备，否则后果自负。

　　乙方人员进入现场前必须按规定穿戴好劳动防护用品，施工休息期间不得乱窜。

　　乙方在施工现场必须设立明显的安全警示标志，在厅门外必须设红色警示灯。

　　乙方在必须服从作业所在单位和甲方安全管理人员管理。

　　乙方在易燃易爆生产区域使用的临时电缆中间不得有断头线，并要悬空以防破损漏电打火花。

　　乙方在生产区域施工（安装、拆除、维修）作业严禁用铁器敲击现场设备和管线。

　　乙方在生产区域施工（安装、拆除、维修）清理时，严禁乱堆乱放清理的废弃物和可燃物，保证作业现场的文明施工。

　　五、违约责任及处理

　　除了以上甲方“责任”中所明确的，甲方原因所导致的安全事故的责任，由甲方承担以外。在本次生产过程中所发生的安全事故，造成的甲乙双方的人、财、物的经济损失及法律责任均应由乙方自行承担。具体涵盖以下方面：

　　乙方承担未受有关安全教育，未按规定穿戴劳动防护用具，不服从甲方安全管理、超指定区域、超时限作业而造成的各种事故责任。

　　乙方承担违反甲方或作业所在单位的安全管理制度和规定，违反安全规程、不按施工方案作业、安全技术措施不落实、现场安全管理不到位而造成的各种事故责任。

　　乙方承担由于自身违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、擅自动用作业所在单位设备而造成的各种事故责任。

　　由于乙方责任造成甲方人员、作业所在单位人员受到伤害和财产损失，由乙方负责赔偿。

　　六、不可抗力责任划分

　　由于不可抗力因素（如天灾、战争、动乱）导致的安全生产事故，所造成的甲乙双方人、财、物的经济损失，由甲乙双方各自承担自身的人、财、物的经济损失。

　　七、双方在签订分包合同时，并签订本协议，与合同同时生效，未尽事宜可另行补充签订。

　　八、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（签章）：_______________ 乙方（签章）：_____________

　　甲方代表（签章）：___________ 乙方代表（签章）：_________

　　或委托人：__________________ 或委托人：________________

　　签订日期：__________________ 签订日期：________________

维修合同范本12

　　托修方(甲方)：

　　维修方(乙方)：xx汽修

　　为了规范公司车辆管理，改善公司车辆状况，提高维修质量，依据《中华人民共和国合同法》有关规定，经双方协商一致，达成以下协议：

　　一、修理期限

　　车号： 发动机号：

　　车型： 底盘号：

　　公里表数： 开工时间：

　　竣工时间：

　　二、修理项目

　　发动机大修

　　三、付款方式

　　发动机大修车辆经验收合格后试运行30日内无故障后付款

　　四、甲方对乙方及配件质量要求

　　1、乙方必须持有汽车维修行业合法的资质证明。

　　2、乙方必须接到甲方的车辆发动机大修通知单后方可开工修理。

　　3、无论是哪种车型，需做到能修不换，必须保证新更换的配件质量是纯正配件，更换的大、小新配件必须有正规生产厂家的合格证，价格从优，决不能以次充好，换下来的旧件由甲方收回。

　　五、车辆验收

　　车辆验收时由双方技术人员及本车驾驶员进行验收，共同确认发动机大修效果。

　　六、承诺服务

　　1、发动机大修后的车辆在保修期内，要热情周到，服务上门。

　　2、发动机大修车辆所换的新配件保质期为8万公里，小电器配件保修期为三个月，易损件不保修，发动机大修后的车辆第一个4000公里进行一次免费正常保养。

　　3、发动机大修时所换的配件在保修期内，如发现质量和安装问题，必须免费更换，造成事故的乙方将赔偿保险公司赔偿外的`一切损失。

　　4、在保修期内，如发现汽车配件以次充好，甲方有权拒绝支付此配件费用及工时费用。

　　5、需经常和本车驾驶员联系，咨询车辆发动机大修后的运行情况。

　　七、违约责任

　　1、乙方违约责任

　　在保修期内，如发现汽车配件以次充好和安装的问题，甲方有权拒绝支付此配件和工时费用外，并向甲方交纳此车大修费总额10%的违约金。

　　2、甲方违约责任

　　甲方违反合同规定延迟支付合同价款的，应按照中国人民银行公布的同期同档贷款利率就逾期部分向维修方支付延迟支付违约金。

　　八、合同终止

　　在合同保修期满后自行终止。若在合同履行期间大修时换的配件损坏，需要更换新的配件，将重新按合同保质期计算。

　　九、合同争议

　　1、本合同在履行过程中发生争议时，双方应本着真诚合作的精神，友好协商解决。

　　2、若争议经协商无法解决的，可以到人民法院提出诉讼。在诉讼期间，合同中未涉及争议部分的条款仍需履行。

　　十、其他

　　附：xx市工行发动机大修通知单 汽车发动机大修所需配件名称及价格清单。

　　合同自签字之日起生效。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方 乙方

　　单位名称： 单位名称：xx汽修

　　授权代表人： 授权代表人：

　　盖章： 盖章：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

维修合同范本13

　　甲方：

　　乙方：

　　一、车辆型号：

　　二、车辆交接期限(事宜)：

　　三、维修类别及项目：

　　预计修费总金额(大写)(其中工时费)

　　四、材料提供方式：

　　五、质量保证期：

　　维修车辆自出厂之日起，在正常使用情况下，_______天或行驶_______公里以内出现维修质量问题承修方负责。

　　六、验收标准及方式___________________________

　　七、结算方式及期限：

　　现金_______转帐______银行汇款______期限_____

　　八、违约责任及金额___________________________

　　九、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附本。

　　十、解决合同纠纷的方式：经济合同仲裁_______法院起诉______

　　十一、双方商定的其它条款____________________

　　说明：

　　1.承、托修方签订书面合同的范围：汽车大修、主要总成大修、二级维护及维修费在一千元以上的`。

　　2.本合同正式一式二份，经承、托修方签章生效。

　　3.本合同维修费是概算费用。结算时凭维修工时费、材料明细表，按实际发生金额结算。

　　4.承修方在维修过程中，发现其它故障需增加维修项目及延长维修期限时，承修方应及时以书面形式(包括文书、电报)通知托修方，托修方必须在接到通知后_______天内给予书面答复，否则视为同意。

　　5.承、托修方签订本合同时，应以(汽车维修合同实施细则)的规定为依据。

　　注：本合同一式份。承、托修双方各一份，维修主管部门各份。

　　甲方：

　　乙方：

　　签署日期：

维修合同范本14

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　甲方与乙方本着互利互惠原则，通过友好协商签定以下信息产品维修维护合同。

　　一。该合同所包括的信息产品如下：

　　产品名称：______________

　　产品序列号：____________

　　台数：____________

　　金额：_________________

　　备注：___________________

　　二。由乙方为甲方提供信息产品免送维修服务，相应服务条款如下：

　　1.合同有效期内，乙方只对本合同所列产品实施上门维修，如需更换零件甲方应承担零件费用，且甲方不再拥有更换下来的旧零件的.所有权。

　　2.如果乙方认为该产品需要取回修理，则乙方技术人员将直接前往甲方处取机。

　　3.合同有效期内，乙方将对本合同所列产品进行两次清洁。

　　4.除乙方的节假日外，每周星期___至星期______：______---___：______，是乙方执行该合同时间，乙方在接到甲方维修要求电话的第________个工作日是本合同的标准响应时间。

　　5.本合同不涉及有关软件或网络支持服务，凡涉及软件或网络支持问题的维修服务，均按照乙方收费服务标准收费。

　　6.乙方实施上门维修地点为该合同所包括的甲方信息产品现在(合同签字日)使用所在地。

　　7.甲方应对其专有的机密信息的安全自行负责。

　　三。合同生效及合同期限：本合同经甲乙双方签字，盖章确认，且乙方收到合同全款后，方可生效。合同期限是本合同生效________日起一年整。

　　四。本合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力。乙方拥有对本合同的解释权。

　　未尽事宜双方协商解决。

　　甲方签字：_________________

　　甲方章：________________

　　签字日期：_________________

　　乙方签字：_________________

　　乙方章：________________

　　签字日期：_________________

维修合同范本15

　　甲方：天津XX物业管理有限公司

　　地址：X市X区X路X号 电话：

　　乙方：

　　地址： 电话：

　　根据国家有关法律、法规，经双方在平等、自愿的基础上共同协商，就甲方委托乙方进行 维修服务事宜，达成合意，订立本合同。

　　一、维修物名称、型号 价格、数量、金额、维修标准等

　　维修物名称 品牌型号 单价 单位 数量 金额 维修标准 备注

　　二、合同期限

　　合同有效期： 年 月 日始至 年 月 日止，如需续约，合同期满前一个月双方签订续约合同。

　　三、维修期限

　　免费保修期 年，自乙方维修完毕经甲方验收合格之日起计算。

　　四、付款时间与方式

　　自合同签订之日起，每个月10日与乙方结算上个月发生的费用。乙方应向甲方提供当月实际发生维修款的发票，具体结算数额以送货单为准。甲乙双方根据结算数额安排每三个月进行一次付款。

　　五、双方的权利与义务

　　1、甲方在发现问题以后及时通知乙方，乙方在接到通知后12小时内，派人赶到维修现场，如果维修物不需要提走的，乙方应在第一时间内修复完毕，如果维修物需要提走的，自提走当日起48小时日内维修完毕并返还甲方，由此发生的一切费用已含在本协议的价款中；

　　2、乙方应当每2个月对维修完毕的.维修物，免费检修一次，对发现的隐患应当及时排除；

　　3、乙方应当出具《授权委托书》指派维修人员到甲方指定地点进行维修，如需要提走的，需填写提收单；

　　4、甲方应当按照合同的约定履行向乙方支付款项的义务；

　　5、甲方不得在合同期内将维修设备交给第三方进行维修；

　　6、乙方维修甲方的维修物应当严格按照双方约定的标准，没有约定按国家标准，确保维修质量和安全。

　　六、违约责任

　　1、乙方未能按照合同的约定修缮设备或者在质保期间维修物不能正常使用或有安全隐患的，乙方应该按照每次结算额的 %作为对甲方的违约金，因为维修物不能正常使用或者安全事故造成甲方经济损失的，乙方承担赔偿责任；

　　2、乙方在维修期间发生维修器材丢失的，应当照价赔偿；

　　3、因不可抗力造成乙方不能正常履行合同的，乙方不承担违约责任。

　　七、争议的解决

　　双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决，协商不成，双方同意将争议提交合同签订地（天津市南开区卫津南路76号）人民法院诉讼解决。

　　八、双方约定的其他事项：

　　九、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，本合同经双方签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）：天津XX物业管理有限公司 乙方（盖章）：

　　甲方授权代表： 乙方授权代表：

　　签约日期： 签约日期：

【维修合同】相关文章：

维修的合同01-04

定点维修合同04-22

机械维修合同04-22

空调维修合同03-16

汽车维修合同02-07

维修承揽合同06-02

维修合同简单01-20

维修汽车合同12-12

车辆维修合同06-29

学校维修合同06-27