施工合同范本15篇【热门】
随着人们对法律的了解日益加深，合同对我们的帮助越来越大，合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编收集整理的施工合同范本 ，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
施工合同范本 1
合同编号：12281
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。
一、项目概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程内容及主要技术参数
1、工程内容：钢结构的制作、安装。
2、面积：㎡（以实际验收面积为准）。
3、技术要求：以甲方确定的图纸为准。
三、质量、工期
1、工程质量要求：合格工程。
2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时通知乙方乙方在3天内进厂后个自然天生产、安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响，工期相应顺延。
四、工程造价及付款方式
1、工程造价
本工程单平米造价为人民币380元平方米。总造价以验收的总面积为依据。
2、付款方式
1）主钢构件进场，甲方应支付乙方工程款（50%），累计支付工程款。
2）工程安装完毕后，经甲方验收。验收合格后交付甲方使用。剩余工程款（50%）即人民币。预留作为质保金（六个月内结清）。
五、甲乙双方负责事项
（一）甲方负责事项
1、负责提供钢构件堆放场地，施工用电电源、电费由甲方承担。
2、甲方提供合格的支撑面，并做好预埋的配合工作。
3、负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰，提供良好的安全施工环境。
4、按合同约定，按期付款。
（二）乙方负责事项
1、严格按《门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程》和《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定和甲方确定的施工图施工，确保工程质量。
2、按合同约定按期完工。
3、严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一切安全事故及违法事件的.发生。如发生人生、安全赔偿事故，由乙承担。
六、工程验收
1、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后____日内组织验收。
2、甲方一个月内未组织验收或者直接投入使用，即示甲方认可此工程为合格工程。
3、工程未经验收，甲方不得使用，由此造成的一切质量事故及损失由甲方承
担。
七、违约责任
1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日千分之三偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。
2、乙方工程逾期交付，按元天赔偿甲方损失。
八、附则
1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2、本合同自甲方预付款到位后生效，工程款全部结清终止。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表人签字：代表人签字
年月日年月日
施工合同范本 2
发包人(简称甲方)：
承包人(简称乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、工程立项批准文号：
5、资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、工程工期
1、开工日期：______年___月___日;
2、竣工日期：______年___月___日;
3、合同工期总日历天数_________天。
四、合同价款
工程总造价
大写：___________________元(人民币)
￥：___________________元(人民币)
五、发包人工作
1、委派_______为工地代表，联系方式：_______
2、工程开工前，甲方为乙方提供三通一平，水电供至建筑物中心五十米以内，并承担费用，有条件为乙方提供住宿便利。
3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。
4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有当地干扰或不法收费，应承担责任。
六、承包人工作
1、委派_______为工地代表，联系方式;
2、严格按图纸进行制作安装。
3、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。
4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，完工前清理好现场。
七、施工组织设计和工期
1、工期进度：承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：承包人必须在合同签订后_____日内向发包人提供完整的施工组织设计。每月_____日前提供下月工程进度计划。
工程师确认的时间：工程师收到后_____天内批准或提出修改意见，逾期不批复则视为同意。
2、工期延误：双方约定工期顺延的其他情况：双方应当严格遵守开工日期以及竣工日期时间，非因特殊情况造成工期延误的，由承包方承担责任;由于发包人另行发包的'专业工程造成的工期延误，工期相应顺延，发包人支付相应的费用。
八、工程质量标准
工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
九、材料的提供
承包人在每月____日将下月采购的材料设备以报表形式报发包人，经发包人确认后方可采购。采购的材料设备须经发包人派出的工程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认后方可使用。
十、工程价款的结算
1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的_________%给乙方作工程预付款。
2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的_________%给乙方作钢构件材料款。
3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的_________%给乙方作工程尾款。
十一、工程的验收
工程竣工，乙方向甲方提供竣工验收报告后三日内，由甲方组织工程验收，如不组织验收，视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并承担工程保管及一切意外责任。
十二、维修责任
承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。
甲方：
乙方：
日期：
施工合同范本 3
甲方：
组长： 电话：
乙方： 电话：
经甲乙双方共同协商，做到公平、公正。甲方同意将本社公路承包给乙方修建，其具体协商条款如下：
一、修建标准
1、在保持元路基不变的情况下，乙方在原基础上简单平整后，直接在原路面上支模硬化，保证路面平整成形。若是原路基有大的修复，所产生的费用有甲方负责。
2、硬化路面宽度为3米，厚度为0.18公分，实际里程以硬化里程为准。
3、混泥土标准按C30执行，用425的国达水泥。
4、收缩缝每5米用切割机切割，并用磨光机打磨路面。
5、石子用2号原石，河沙保证无泥沙、用青沙。
二、承包单价和资金支付方式
1、承包价每公里38万，甲方每公里只承担集资款17.5万元，余款由国家立项资金解决，但甲方必须配合乙方立项申请，以及到位资金的划拨。
2、付款方式：乙方入场时，甲方支付其现金2万元，每硬化500米，则由甲方结清一次;最后500米提前结清，并冲减入场时乙方支付的入场费。
三、甲方的权利和义务以及违约责任
1、甲方有权派人根据合同的约定现场监督施工，并按约定支付工程款，不能因资金不到位影响工程进度，若是因资金不到位引起的停工，由甲方承担相应的'损失。
2、保持三通一平，电通、路通、水通、场地平整，因三通一平产生的费用与乙方无关。
3、乙方施工时，甲方负责调解好一切纠纷，不能因纠纷而随意阻拦停工;若因纠纷而随意阻拦停工，相应的损失由甲方负责。
4、甲方负责硬化路面的保养、包边等工作，若因保养不及时引起路面开裂或其它，由甲方负责。
5、道路安保方面由甲方负责，不在此合同范围内，交通局在验收时，若因安保不合规，验收通不过，甲方承担相应责任。
四、乙方的权利和义务以及违约责任
1、乙方必须在甲方的监督下，按质施工、文明施工，若违反合同约定而造成的损失，乙方自行负责。
2、安全施工，在施工过程中，做到安全施工，凡有安全隐患的，需整改后再施工，隐患涉及到哪方，整改时产生的费用由涉及方负责，若是强行施工，所造成的损失自行负责。
3、困施工所产生的电费由乙方负责。
五、开工时间，以甲、乙双方共同协商的开工时间为准。
六、甲方不得随意阻拦乙方的正常施工，沙石、水泥由乙方自行购买，不得强行干扰。
七、此协议一式两份，一经签字后就具有法律责任，望双方共同遵守，若有违反由违约方承担相应的经济和法律责任。
甲方：
乙方：
监证单位：
年 月 日
施工合同范本 4
发包人：（全称）_________
承包人：（全称）_________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》达成以下协议：
一、工程概况
1、工程名称：_________
2、建设地点：_________
3、工程内容：_________
（一）10kV高压供电线路。
（二）2台630kVA变压器安装。
（三）400伏低压供电线路。
4、承包方式：本工程采用总价包干的方式承包。
二、合同工期
开工日期：_________年__月__日
竣工日期：_________年__月___日
合同工期总日历天数30天。
三、工程质量标准
达到国家现行的有关施工质量验收规范标准，满足施工图设计。
四、合同价款
本工程采用总价包干的方式承包，即包干价为：万元，大写：（含主体工程费、设计费等内容）。
五、工程款的拨付与结算
1、本合同签订后，先由施工单位垫资修建，再按工程进度情况分期付款，工程竣工后，在甲方及相关部门验收合格后，一年内付清工程余款。
2、保修金和支付方式：按工程合同款5%，保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。
六、工程验收
工程具备竣工验收条件，由施工单位通知电力质检部门，电力质检部门组织有关部门人员验收，验收合格后，发包人办理完相关手续。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的任何问题，由发包人承担一切责任。
七、不可抗力
因不可抗力事件导致的费用增加双方协商解决，延误的工期相应顺延。
八、工程质量保修
1、本工程整体保修期为1年（按国家有关保修条款执行），自竣工验收合格之日起计算。
2、若甲方在不违反操作的情况下出现的故障或损坏，乙方负责免费维修。若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏，乙方负责维修，其费用由甲方负责。
3、如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的，甲方有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失，该尾款不足以赔偿甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。
九、双方责任
（一）甲方违约责任
（1）甲方严格遵守合同规定，如有违反，造成工期延误或乙方损失，甲方负责。
（2）甲方应当按时支付工程进度款，若因工程款迟付影响工期延误，由甲方负责。
（3）甲方不得无故解除合同，若未经乙方同意解除合同，全部责任由甲方负责。
（二）乙方违约责任
1、乙方未经甲方同意解除合同，需返还甲方已支付的款项，并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。
2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。
3、因乙方原因导致本工程不能按时正常供电，乙方承担全部违约责任。
4、乙方须严格按照图纸及清单报价表中规定的'材料施工，若未经甲方同意擅自更换材料，乙方应无条件予以更换成符合合同约定的材料。
十、合同争议解决
1、双方随时协商解决有关施工中发生的具体事宜，共同履行本合同各项规定。
2、本合同条款对特殊情况未尽事宜，双方可根据具体情况签订补充条款，并与本合同具有同等效力，但不得与本合同想抵触。
3、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不称的依法向人民法院起诉。
4、合同订立地点：榕江县工业园区规划和建设局，本合同自签订之日起后生效。本合一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份，由双方各自分送相关部门。
发包人：_________（公章）住所：_________
承包人：_________（公章）住所：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
委托代理人：_________委托代理人：_________
_________年_________月_________日
经办人：_________鉴（公）证机关（盖章）：_________
_________年_________月_________日
施工合同范本 5
甲方：_________
乙方：_________
一、合同内容：
经双方协商，乙方同意承修甲方校园内油漆工程，具体要求及标准如下：
1、教学楼门54扇，办公楼、门岗19扇共计73扇门、面积73×3=219㎡，每平方米15元，共计3285元。
2、楼梯扶手面积4×6×2=48㎡，大门、侧门面积2×3×2+3=15㎡，共计63㎡，每平方米15元，共计945元。
3、油漆教学楼、图书室、办公楼、校训上的字共51个，每个字20元，共计1020元。
4、单杠2个、讲台1个、乒乓球台5个，共150元。施工合计款：5400元。
5、红漆6件：6×270元=1620元
6、银粉漆2件：2×240=480元
7、松香水3件：3×120=360元
8、刷子、砂布等共计120元。
用料合计：2580元
共计人民币：7980元（柒仟玖佰捌拾元整）。
9、所用材料一律用合格材料，须经校方人员验收，不合格材料不得进场。
二、合同工期：_________年12月20日———_________年1月6日、
三、付款方式：该工程完工后，经验收合格，一次性付清。
四、双方签字：
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
施工合同范本 6
合同编号：_________
甲 方：_________
联系人：_________
乙 方：_________
联系人：_________
甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统
2、工程地址：_________
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的'管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)
六、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________
法定代表或其委托人：_________ 法定代表或其委托人：_________
签约时间：_________年___月___日 签约地点：_________
弱电安装施工合同范本2
甲方委托乙方完成工程的施工安装任务，双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同
一、 施工责任
1、工程队独立自主，完成分包下去的工程，施工现场必须指派一名熟练固定的施工负责班长，工程过程中我公司专指派现场负责人指导、监督工程施工进度及质量。
2、施工任务承包后，施工人员必须按照甲方、监理方、现场负责人和国家标准质量要求进行施工，不得偷工减料，减少工艺流程。
4、因工程队原因导致工程返工、延工所引起工程额外增加费用，将由工程队承担，工程合同外增加的施工任务将根据工程量或标准有偿承担施工任务。
5、施工过程中，施工队施工人员必须服从工地现场负责人的指挥。
1. 甲方责任：
提供布线所需pvc管材、桥架及电缆等；
提供穿线所需的文档，包括综合布线系统图、综合布线系统各层平面图、《穿线要求》及《空白穿线报告》；
对布线提供技术支持，并进行现场监督，如发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能及时整改或不能履行合同，甲方有权单方面中止合同；
2. 乙方责任：
自备穿线所需的辅材和工具，包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具，并自行做好工具的保管工作。
严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线，并严格做好电缆的标号。标号一定要根据图纸标好，如有更改要通知甲方负责人。
乙方自行做好成品的保护工作，发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理，所发生的`费用由乙方负责。
乙方施工人员食宿自理，出现安全事故责任自负。
二、 付款方式
1、工程完成50%以上支付工程款50%，付 7，500 元
2、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的45%，付 6，750 元
4、系统正常运行三个月支付工程款的5%，付 750 元
三、 设计
1、 甲方提供图纸一套（包括具体点位图及管线走向），并负责交底工作.
2、 甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.
四、 工期
从 年 月 日起至 年 月 日止，总工程进度根据建设方土建及其装修进度合理调整，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以向甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费100元/天
五、 施工安全
在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工，不得破坏装修，否则造成的一切后果由乙方自己负责。
六、 工地现场管理
1、 现场禁止使用明火。
2、 现场禁止吸烟。
七、 维修
1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。
2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
八、 合同争议
1、 出现争议甲乙双方先协商。
2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
九、 施工安装要求
1、 弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。
2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 eia/tai 568b标准施工。
4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定，然后沿墙壁，顺地面垂直分布，转弯处用90度弯或软管联接好，并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。
5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留。
5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 gbt/t 50312-XX进行施工。
6、我方委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。
8、我方购买的设备由我方、生产商、或供应商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。
11、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工承包方应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。
12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。
甲 方： 乙方：
签 章： 签 章：
签约日期： 签约日期：
施工合同范本 7
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方将工程劳务发包给乙方施工，为明确双方责任和义务，经过双方友好协商，订立本合同，生产混凝土承包合同。
一、工程项目和承包范围名称：_________________
1、工程名称：_________________
2、工程地点：_________________
二、承包范围
挡墙基础开挖、运输，所有图纸上涉及到，商品混凝土结构的浇注施工、砼输送泵布料机及管道的安装和拆除、现场清理、砼试块的留置、砼及试块的养护、砼质量缺陷的修补、维护，砼拟浇筑部位的清理等)。
商品混凝土施工过程中要求合理施工，平整度、垂直度等均满足规范要求。修补商品混凝土成型后存在的质量通病如：_________________烂根、蜂窝、麻面、起沙、涨模等，保证商品混凝土浇筑质量，并在规范要求天的数内，对不同类型的商品混凝土进行养护。在施工过程中，避免商品混凝土的不合理浪费，并要求商品混凝土浇筑、振捣完毕后及时清运商品混凝土残渣。商品混凝土修补过程中产生的垃圾及废弃物，商品混凝土施工班组，无条件对此进行清理。如在浇筑商品混凝土过程中，商品混凝土将管道、预留管道等堵塞，则商品混凝土班组负责对管道的疏通和清理，并承担由此发生的.一切费用。
三、承包方式及合同价款：_________________
1、承包方式：_________________本工程模板制用安装项目以包清工、包工期、包质量、包安全、包小型工器具(如铁锹、振捣棒，平板式振捣器、铁抹子、木抹子等)
2、本工程按照施工中挡墙商品混凝土有效体积包干。价款：_________________每立方米按照元(质量、进度、安全文明施工，各占据_______元/平方米，达不到要求从此部位工程款中扣除)，其单价组成为：_________________施工操作等占以上单价的70%，清理现尝废料回收等占据30%。承包单价已包括工人作业所需要的安全防护用品及工伤保险金等，达不到合格标准按照合同价的85%结算。挡墙基础开挖及运输按实际方量结算，元/立方米。挡墙回填方量按实际方量结算，_______元/立方米。
3、上述单价均为综合单价包干，凡为完成约定工作所必须进行的辅助工作所发生的费用均包含在上述单价中，为完成上述工作进行的相关工作部进行计量。
本合同最终解释权归甲方。
四、工期：_________________
1、本工程自______年______月______日开始进场，总工期为天。
2、在履行合同过程中，根据变更、不可抗力等因素而影响工期时，经过甲、乙双方协调后确认。
五、质量工艺要求：_________________
1、质量标准为
2、乙方工人进场前必须进行安全、技术交底，严格按照施工方案、计图纸、变更通知书、现行施工规范、安全操作规程进行施工，不允许随意变更设计及结构要求，否则造成返工的一切费用由乙方承担，并罚款1000元以上，_______元以下。
3、工程质量、工艺要求及工人在管理上绝对服从甲方和有关部门的监督管理，若乙方在施工质量、尺寸、安全不符合合同要求和有关规范要求所造成的返工工料费用由乙方赔偿。若乙方部分工人屡教不改，甲方可向乙方提出辞退或罚款处理。乙方应采取有效措施纠正处理，否则甲方有权终止合同，由此造成的一切损失由乙方负责
4、预留洞口位置一定要准确，留错、漏留位置每个扣除一百元。
5、商品混凝土浇筑完毕后，经过甲方项目经理和质检人员审核验收符合要求后，方给所完成工作质量进行确认。
6、每次振捣商品混凝土，乙方必须派专人负责巡查商品混凝土浇筑情况，偏差超出规范需要返工的，材料费、人工费用由乙方负责，巡查人员工资已经包含在综合单价内。
六、安全要求：_________________
1、任何劳务队伍及供货商到施工现场必须服从现场安全相关制度(进场时被教育、交底),如若违反从工程款中直接扣除。
2、劳务队伍需准时参加总包组织的各种安全会议培训，不得以任何理由推托或拒绝，如有违反按人头(50元/人次)从班长工资中扣除(如有特殊情况需请假)。
3、项目安全管理人员有权拒绝认为不适合从事某项工作的作业人员进入现场作业，对于有足够证据证明某些屡教不改(两次)的作业人员或其行为可能造成严重安全事故者，安全员可视情况予以开除。
4、作业班组需指出一名总包认可的兼职安全人员，协助总包做好质量和安全管理工作。
5、班组或供货商的访客需服从现场门卫进出制度，如若违反门卫有权拒绝当事人入内。
6、总包安全管理人员有权拒绝分包商、劳务班组自带不符合安全要求的机具及配件进入现场(如不合格的电线、插板、小型电动工具、辅助工具等)。进场前须通知总包相关人员，进场后进行验收，不符合安全要求的予以整改或退场，危险性较大的机具设备必须符合国家相关管理规定，必须专人操作，向总包提供相关机械设备合格检测证明，相关人员必须持证上岗资质证提交总包。
7、对于作业条件达不到安全要求的或出现紧急情况，项目部管理人员有权要求任何一个班组、任何一位作业人员进行整改或营救，不得以任何理由拒绝，由此产生的相关费用可与项目相关负责人协商。
8、工人经常作业须持三级教育记录(或者项目出示的已培训证明)、工种安全技术交底方可进场作业。
9、乙方进场工人必须身体健康，作好安全教育、交底工作。
10、严格按照要求进入施工现场，进场人员必须戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁赤脚、穿拖鞋或硬底鞋。
11、严禁高空作业酗酒、抛物，严禁在吊笼上落人，严禁在外脚手架上放置材料和工具。
12、用电设备要专人管理，按照各种机具说明书要求规范操作、保养、维护，下班后要盖好，若人为或操作不当损坏按照原价赔偿。
13、高空作业所用的工具要穿上保险绳，做好安全防护工作，严禁重物高空坠落伤人，吊物时，地面上要有人值班，划定安全作业区，确保安全无事故。
14、凡违反安全条款者，罚款500元，乙方施工人员造成工伤、安全事故均由乙方负责，并追究法律责任。
15、乙方应保证自带设备的使用安全严格按照章操作，自带设备在使用中发生安全事故一切责任乙方自负。
七、现场管理
1、乙方必须立即执行甲方对本工程作出的指令，若在收到甲方书面指令后一天内，乙方仍未执行，甲方可另聘用和支付他人完成该指令，所要求的工作和费用按照元/天，并把所有相关费用从合同价款中扣除。
2、甲方的指令必须以书面形式发出，情况十分危急时也可发出口头指令，但应在48小时内给与书面确认，乙方对甲方在紧急情况下发出的口头指令必须执行。
甲方(盖章) ___________
乙方(签章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
施工合同范本 8
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：工程内容：
二、工程承包范围：包工包料、包安全。
三、合同工期
工程施工日期：_年_月_日至_年_月_日。
四、工程质量标准：《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-02)
五、合同价款：
六、双方一般权利和义务
1、甲方
(1)提供必要的施工场地和施工便利;
(2)应配合乙方做好安全文明施工工作;
(3)配合乙方协调处理施工现场管理、突发事件等工作;
(4)负责工程质量的验收工作;
(5)工程竣工验收结束后，及时办理支付，通过银行转账或现金支付方式一次性支付工程款。
2、乙方
(1)提供建筑材料合格证书、工程结算书和有关工程联系单等;
(2)根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫及其施工人员的安全施工;
(3)遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，随时清理，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;
(4)严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定及环境保护规定，妥善保护好施工现场的设施设备;
(5)该工程施工竣工后，如出现质量问题，属乙方施工原因，或是乙方提供的`设备问题，三个月之内，乙方负责免费维修;
(6)配合甲方办理有关交工验收事宜。
七、安全施工与检查
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的随时检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
2、由于乙方施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失和法律责任。
3、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
八、合同支付
工程结束待甲方验收合格后乙方需出具正式发票给甲方，甲方在七日之内经银行转账或现金支付方式支付合同款元整( )给予乙方，九、违约责任
1、甲方不按合同约定办理验收由发包方承担违约责任;
2、因乙方原因不能按照约定的竣工日期工期竣工的，承包人承担违约责任;
3、工程质量应当达到约定的质量标准，因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
十、工期约定
1、因甲方未按合同完成工作，影响工期，工期顺延。
2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工影响工期的，工期不顺延。
3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
十一、材料约定和要求
1、乙方采购提供的材料设施，必须是符合国家规定的合格产品，并向甲方提供产品合格证明。
2、如果因为材料质量问题对工程造成的损失由乙方负责。
十二、合同生效
1、合同订立时间：
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，双方约定签名盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电气施工合同范文2
发包人(全称)：(以下简称甲方)
承包人(全称)：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本防水工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：实业公司电气厂车间防水工程
工程地点：实业公司电气厂院内
工程内容：按照发包人提供的施工要求，屋顶抹找平层，外部为SBS改性沥青防水卷材。资金来源：自筹
二、工程承包范围和承包方式
承包范围：发包人提供的施工要求，承包范围其中包括:车间屋顶抹找平层，外部为SBS改性沥青防水卷材。承包方式：包工包料。
三、合同工期：
开工日期：_年_月_日(以实际开工时间为准)竣工日期：_年_月_日合同工期总工作日历天数天。
四、质量标准
工程质量标准：达到国家现行验收规范的合格等级。
五、合同价款
工程面积：385平方米单价48元/平方米金额(人民币大写)：壹万捌仟肆佰捌拾元。 ￥：18480元。
六、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。保修费用承包人承担。保修期为五年。
七、工程竣工后付合同金额90%，一年后付合同金额10%。
十、合同生效
合同订立时间：_年_月_日
合同订立地点：实业公司
本合同双方约定签字或盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电气施工合同范文3
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
根据《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一部分工程概况及承包范围
1、工程名称：榆林基地二楼别墅工程
2、工程地点：榆林段110国道南侧
3、电气工程(强、弱电)安装工程内容及承包范围：
a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控)：管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。
d)防雷接地系统乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。
第二部分工期、承包及付款方式
1、合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。因不可抗力及甲乙双方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。
2、工程质量等级：合格。
第三部分承包方式、合同价款及结算方式
1、承包方式：包工不包料采用甲方与乙方协商的价款：养殖区为8000元，二楼别墅为10000元进行竣工结算。
2、结算方式：包工不包料，中途按进度付款到50%，余款竣工验收合格后一次性付清。
第四部分双方一般责任
1、甲方驻施工现场代表姓名：黄勇华
2、乙方驻施工现场代表姓名：
3、甲方工作：
⑴委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。
⑵甲方负责提供电源，保证施工需要。
⑶甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。
4、乙方工作
⑴向甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。
⑵按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。
⑶负责安装过程中的质量，技术，变更及施工进度、安全管理工作，负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。
⑷施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责，并负责保护甲方的一切设备、设施损坏，乙方负责赔偿。
⑸施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。
第五部分质量与验收及其他
1、施工中经检验质量不合格，乙方按甲方代表的要求进行返工。
2、安装完毕，并调试合格。
3、本合同自签订之日起生效，本合同未尽事宜，双方协商解决。
4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工合同范本 9
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，甲方《总包单位》把承德市武阳丽园小区2# 3#楼墙体模板分项工程由乙方负责施工，具体事宜如下：
一、乙方负责的工程内容及范围：
乙方负责承德市武阳丽园小区2#3#楼所需要钢筋工程的所有部位，包括二次结构，造型等所有部位，清理梁头梁豁及垃圾。
二、乙方必须达到的质量标准：
1、乙方必须按照图纸进行施工，必须符合本工程的各结构构件的型号、尺寸，出现的任何偏差、质量缺陷等影响到本工程的质量验收及使用的一切缺陷，由乙方负全部责任。发现盗窃行为按原价10倍处罚承包组。
2、乙方必须按照甲方的技术交底施工，私自施工的，出现的一切损失由乙方部负责。节省原材料，不能长料短截，每发现一次按原价10倍处罚班组
3、乙方必须服从甲方质检员的检查，如丢口扣，钢筋的间距，搭接倍数等质检员提出的所有工程修复工作，不执行质检员提出的'方案，无条件接受质检员的罚款处理，出现的质量缺陷问题乙方全部负责。
4、乙方必须按照国家验收规范施工，各构件偏差尺寸坚决不许超出规范标准，否则罚款并承担全部损失。
5、乙方领取的用于本工程的所有附件，配件及各种使用的物品，工程结束后必须如数返还，工程结算时必须出具由甲方保管员出具的物品入库单，丢失的物品由乙方负责，甲方按照丢失物品的原价在工程款中扣除。
三、工期要求：
1、乙方必须执行甲方制定的工程进度表执行，每一施工段必须按进度完成，每一层每一段未按进度完成的，一次扣款20xx元。
2、乙方必须协调好流水段施工，确保按期完成此项工程。
3、乙方必须遵守工长的协调工作，确保工期顺利完成。
四、文明施工要求：
1、乙方必须做到安全生产，文明施工，有打架斗殴的，出现的一切后果乙方负全部责任。
2、乙方必须做到三清六好，每完成一施工段，清理干净，否则罚款处理。做到文明施工。
3、乙方必须遵守工长的文明施工安排，工长有权对不文明施工行为进行惩罚。
4、乙方所有使用的原材料，进场必须在指定场地内码放整齐。
5、乙方每完成一个施工段后，必须清理干净，工程主体竣工后，楼内所有钢筋组使用的材料，清运至甲方指定场地码放整齐，配合保管员清理过数。
五、甲方的权利和义务：
1、甲方必须保障乙方施工期间的原材料用量，确保乙方施工期间的顺利施工。
2、甲方负责提供乙方施工期间的一切便利条件，如施工场地、施工机具，确保乙方的施工工期。
3、甲方必须及时提供给乙方所需的标高、尺寸等各项控制点，甲方必须提前交底，提前告知乙方，否则误工由甲方管理人员承担责任。
六、工程款结算方式及结算方法：
1、工程完成后，工程款按每吨
2、甲方每月借付给乙方每个工人元，工资不够的，按比例借付，借条必须有乙方和借款人的签字，由借款人到财务领取。
3、工程结束后，经甲方质检员验收合格，开具合格单，乙方所有工人由甲方统一开支，剩余部分一次性支付给乙方。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签订之日起生效，合同执行地承德市双桥区。
甲方： 乙方：
年 月 日
施工合同范本 10
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》增强甲乙双方的责任感，确保双方和共同利益、遵循平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经甲乙双方充分协商特订立本协议以便共同遵守。
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地址：
3、施工单位：
第二条：乙方责任
1、工程，工程地点，建筑面积，建筑结构类型为： ，建筑层楼为四层，开工日期
2、工程从基础到竣工验收的全部工序都由甲方负责组织安排。
3、房屋施工办理各相关部门应缴纳的各种税费，全部 由乙方自己承担。
4、房屋施工过程中所发生的人员伤亡意外事故均由方 负责处理，与甲方无任何经济法律责任。
5、乙方严格按照施工设计图的规范技术数据进行严格施工，不得偷工减料，否则所发生的一切经济损失由乙方负责。
6、乙方必须加强对建筑施工的安全管理，严格执行国家的生产安全责任制度，务必做到安全第一、安全施工。
7、房屋建筑施工由乙方实行总承包制，每平方包工包料装修带门窗水、电、挂瓷、瓷砖，带拆除原建筑物，并确保建筑材料的使用质量，否则造成的`房屋的质量问题所发生的返工损失的材料，经济费用由甲方负责。
第三条：甲方责任
甲方应积极配合乙方在施工中出现的各种事务的协调处理。
2、甲方有权监督工程质量和施工进度，材料进场的检验与验收，工程竣工验收。
第四条：施工质量的保证
1、乙方在施工中所匹配的材料必须货真价实，不许以 2次弃好，弄虚作假，偷工减料，否则后果自负。
2、乙方应严格按照国家《实用建筑材料手册》的相关技术指执行操作，否则经国家质检部门的签定确认不符质量标准由乙方负责任。
第五条：工程价款的支付与结算
付款方式按国家合同法预付材料款为 ，一层板面浇筑完毕付： 二层板面浇筑完毕付： 三层板面浇筑完毕付： ，尾款到全部工程竣工后经国家相关质检部门检验验收后一次结算。其余尾款到房子竣工验收合格后一次性付清给乙方，各种装修、水电、灯具、开头、门窗、瓷砖、内墙漆款项在本工程内。
第六条：协议争议的解决方式
本协议在履行过程中发生争议，由甲乙方双方协商解决，协商不能达到双方的共识，提交国家相关机构仲裁或向人民法院提起诉讼。
第七条：工程竣工交付验收
工程竣工后乙方应向甲方提出建筑质量验收合格。
第八条：附属条款
1、房屋建筑所需的部份建筑由乙方负责，如：灯具、电源线、电开关、各种门窗、室内外各种瓷砖、卫生间、各种防水所需配置的材料，均由乙方负责购买。（屋顶图纸内容不做，甲方以后建盖简易房，包括防水隔热层）
本协议共两份，其中甲乙双方各执壹份，协议双方签字盖章后生效。
发包人：
地 址：
电 话：
日期：
年 月 承包人： 地 址： 电 话： 日 4
施工合同范本 11
发包人（甲方）：
地址：
法定代表人：
联系电话：
承包人（乙方）： 身份证号： 联系电话： 职务：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项订立本合同。
第1条：甲方将位于通辽市科尔沁区丰田镇建新村老砖厂院内，所建筑的厂房发包给乙方。承包范围：通辽市宏图包装厂厂房地面工程施工，包括窗台以下内外抹灰及厂房散水。乙方必须严格按施工要求施工。乙方对安全及文明施工实行全面承担，包工包料，乙方为安全施工、文明施工第一责任人。
第2条：开工日期：20xx年 月 日，竣工日期：20xx年 月 日。
第3条：合同价款甲方按乙方所做工程量施工量标准合计总价款55万元与乙方结算工程款，乙方承包单价一次包定。如有个别因素发生最终按乙方实际完成工程量据实结算工程款。
第4条：甲方开工前提供具备开工条件的施工场地，需要与有关部门联系和协调的工作由甲方负责。如甲方开工后有不具备材料其他工种所造成的'停工甲方按工程总造价款2%每天作乙方赔偿。
第5条：乙方在开工过程中，严格按国家和地方有关规定及甲方
要求执行，而如发生安全责任事故对第三人人身财产损害，由此所造成的全部损失、赔偿费用均由乙方承担。
第6条：施工所需要的机械设备、工具和油料、机油等消耗品均由乙方提供。上述机械费、油料费用均已包括承包单价之内，甲方附付合同约定的工程款之外不承担任何费用。
第7条：工程款支付（两次性支付）
7.1第一次付款20xx年6月30日前，付给人工费20万元。
第二次付款20xx年12月31日前，甲方一次性支付全部工程款。（以收据为凭）
7.2若甲方到期未给付工程款，承担违约责任，违约金为10万元。
第8条：本合同正本两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自双方在合同上签字或盖章之日起生效。
甲方：
法人代表：
年 月 日年 月 日 责任人： 乙方：
施工合同范本 12
合同编号：______
甲方：______
乙方：______
日期：______年______月______日
建设工程施工合同协议条款
建设单位(甲方)：______
施工单位(乙方)：______
按照《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
1.1、工程名称：X配电工程
1.2、工程内容：
(1)按甲方提供的灵川供电公司批复的供电方案进行施工。乙方在施工前，在满足供电部门验收的前提下给予优化。
(2)安装630kVA箱式变压器两台，500kVA箱式变压器一台， 250kVA箱式变压器一台，一进五出开闭所一台;
(3)一户一表安装(表后线由甲方自行安装);
(4)电缆桥架安装;高低压电缆敷设;
(5)电气设备基础、管沟(井)等土建施工;
(6)上述工程电气设备、电缆及接地装置的试验、调试;
(7)高压计量装置由乙方负责向供电部门申请购买，该费用由甲方签证给乙方结算。
(8)工程施工图设计费、供电网络设施费、城市道路等行政性收费由甲方负责;
(9)本合同施工仅为开闭所至表位范围。电源点至开闭所的线路工程除外(如甲方需委托施工需另签订合同)。具体工程内容祥见甲方提供的施工设计白图及按此图纸编制的预算书。
(10)本工程验收供电完毕，甲方负责提供向灵川供电公司办理资产移交所需要的全部资料文件。之后，乙方负责将本工程低压客户计量装置电源侧的供配电设施(不包括供小区公共设施、商业用电的专用变供配电设施和客户自备发电机。)向供电公司做相关移交。
1.3、工期：
开工日期，以甲方通知为准;工期：自甲方工程款到帐且具备进场施工条件之日起__日完工。(停电及不可抗力等非乙方原因造成的工期延误除外)。
1.4、承包方式及合同价款：
本工程暂定合同总造价为人民币大写：__(即￥__元)，双方最终按实际发生的工程量及合同约定的结算方式进行结算。
1.5、本工程最终结算价：以供电局审定的设计蓝图、施工过程中的设计变更、工程签证等相关资料据实计算。最终下浮 X % 进行结算。
1.6、材料价格的计取
结算单价按附件1《____配电工程预算书》。
第二条 合同文件及解释顺序。
2.1、合同文件的组成：建设工程施工合同协议条款，洽商变更等明确双方权利义务的纪要和协议，设计资料及设计修改通知书，各种有关标准,规范及其他有关资料,技术要求。
2.2、解释顺序：
(1)建设工程施工合同协议条款。
(2)洽商变更等明确双方权利义务的纪要和协议。
(3)设计修改通知书。
(4)设计图纸资料。
(5)各种有关标准,规范及其他有关资料,技术要求。
第三条 合同文件使用的语言文字,标准和法律。
3.1、适用法律法规：《中华人民共和国民法典》。
3.2、适用标准.规范：《普通混凝土配合比设计技术规定(JGJ55-81)》、《混凝土强度检验评定标准(GBJ107-87)》、《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程(JGJ4-80)》、《混凝土结构工程施工及规范(GB50204-92)》、《建筑钢结构焊接规程(JGJ81-91)》、《电器装置安装工程施工及验收规程(低压电器)(GB50254-96)》、《电器装置安装工程施工及验收规范(1kV及以下配线工程)(GB50258-96)》、《高压绝缘子瓷件技术条件(GB772-87)》《架空送电线路施工及验收规范(GBJ233-90)》、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ147-90)》、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范(GBJ148-90)》、《电气装置安装工程盘柜二次回路接线验收规范(GB50171-92)》、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-91)》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50150-92)》、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)》、《电气装置安装工程质量检验及评定规程(DL/T5161.1-17-20__)》及其他有关资料,技术要求。
第四条 甲方职责及权利.
4.1、及时按合同支付工程预付款及进度款，
4.2、组织施工图纸会审并及时进行施工交底。
4.3、甲方向乙方提供 5 套施工图。
4.4、指派专人负责现场协调工作，为乙方施工提供必要的协助，保证施工所必需的正常外部条件。
第五条 乙方职责及权利.
5.1、乙方应按合同要求，按时,按质,按量完成工作任务，并在工程竣工验收后向甲方提供 2套工程竣工资料。
5.2、甲方不按合同规定进行图纸会审及施工交底，工程相关行政手续未办完结等致工程延期的`，乙方有权顺延工期。
5.3、甲方不按合同规定支付工程预付款，乙方有权顺延工期。
5.4、乙方自行负责工程质量安全并承担相关一切安全责任;乙方应自觉接受甲方的监督和检查。
第六条 工程质量
6.1、乙方应严格按设计图纸及供电局要求施工，确保工程质量。
6.2、工程质量等级应达到国家颁发的工程质量检验及评定标准的合格条件，质量合格率达到100%。单位工程优良率达到85%以上。如果双方对工程质量有争议时，由双方认可的质量监督部门仲裁。
第七条 工程预付款、进度款及结算方式.
7.1、工程预付款：在本合同签定后三个工作日内，甲方按合同总造价的 % ，即人民币__(￥__XX元)向乙方支付工程预付款;
7.2、工程施工完成，乙方施工部分具备验收条件，甲方按合同总造价的 % ，即人民币__(￥__X元)向乙方支付工程进度款;
7.3、工程通过竣工验收正常供电后3个月内结清工程款。
7.4、结算方式：本工程按投标预算单价×实际完成工程量×让利系数。
7.5、每次付款前，乙方需向甲方提供等额合法有效发票。乙方提供发票后，甲方须及时支付相应款项
第八条 保修
8.1、保修范围:乙方负责所承建工程的合同全部内容。
8.2、保修期限:工程竣工验收合格之日起壹年。
8.3、保修期间,对属于保修范围内容的项目，乙方应在接到甲方修理通知后及时派人到现场处理或协助通知设备厂家处理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理，因乙方原因造成返修的费用，由乙方支付。非乙方原因造成返修的经济支出由甲方承担。
第九条 其它.
9.1、本合同未尽事宜，甲乙双方应本着相互谅解，求大同存小异的原则协商解决。
9.2、本合同经甲乙双方签章后生效。
9.3、本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份。
9.4、本合同至保修期满后自行失效。
附件1《__配电工程工程预算书》
附件2《__配电工程施工设计图册》
甲方(章) ______乙方(章)：______
地址：______地址：______
法人代表：______法人代表：______
委托代理人：______委托代理人：______
电话：______电话：______
开户银行：______开户银行：______
帐号：______帐号：______
时间：______年______月______日时间：______年______月______日
施工合同范本 13
(发包人)甲方：
(承包人)乙方：
项目名称：
甲乙双方为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《合同法》的规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、 工程概况
1、工期
本工程工期为__天，从__年__月__日至__年__月__日止(遇
阴雨天及甲方原因造成工期拖延，乙方概不承担责任)，乙方应严格执行合同相关规定，在正常情况下，乙方不得以任何理由推违。
2、脚手架
由甲方免费提供钢管，并免费搭建脚手架，因特殊原因造成脚手架无法搭建，需甲方通知乙方进行协商，采取吊绳方法施工。脚手架搭建完毕，甲方需通知乙方共同进行检查，消除安全隐患。需整改的要进行整改，然后乙方施工队才可进行施工。每幢外墙施工结束，由乙方通知甲方拆除脚手架，拆除期间严禁乙方施工队在脚手架上施工。
3、施工工艺
A.内外墙因破损严重和墙体基层不符合油漆工施工条件(如破洞、墙体干沾石脱落严重的，业主自砌砖墙)由乙方泥瓦工修补、粉刷水泥砂浆，乙方自行处理。
B.因业主在阳台栏杆旁边自砌砖墙造成工人无法施工(批腻子)
油漆工只负责用乳胶漆刷到，乙方不负责墙体的光洁质量责任。
C.外墙乳胶漆按两遍腻子，乳胶漆抹一底两面施工，楼梯按先补灰后批腻，再刷乳胶漆的顺序进行施工(局部墙体脱落严重由瓦工先行修补，油漆工再进行施工)，施工质量应规范标准。
D.阳台栏杆油漆用调和漆，先除锈，刷防锈漆__道，刷面漆__ 道，木门窗外现刷调和漆__道。
E.施工工艺和产品质量要求按图纸和清单施行。
以上工艺流程必须达到验收合格标准，如验收不合格造成返工的均由乙方承担。
4、合同价款
本工程包工包料，造价为外墙乳胶漆搭脚手架为__元/㎡。
无脚手架为__元/㎡，修理墙体破损及局部粉刷，乙方自行处理。
内墙乳胶漆为__元/㎡，修理墙体破损及局部粉刷为每楼梯__元计算。 围墙粉刷__元/㎡，阳台铁栏杆刷漆__元/㎡
二、 工程质量
按图纸和清单要求(砌砖墙多粉底层一层)
乳胶漆颜色一致，一年内不空鼓脱落，保修期为__年。
三、 安全管理
乙方必须按照国家相关安全制度规范进行施工，不准酒后上班，不准穿拖鞋、光脚上班，施工现场工人必须按规定戴好安全帽，确保安全施工。施工现场造成一切安全事故，均由乙方承担，甲方不承担任何责任。
四、 物料进场
需甲方提供仓库免费存放(材料应按甲方要求提供合格产品)，若使用不合格材料，造成返工，均由乙方承担。
五、 付款方式
按进场人数每星期支付一次生活费，每人一天40元标准，施工到二十天时，支付(材料费、人工费)工程造价的40 %，工程完工支付总造价的75 %，验收合格后支付总工程款的95 %，余下的5 %作为保证金，待一年后无质量问题一次性付清。
六、乙方工人进场时，由甲方负责安排住宿(水电费由乙方承担)同时要配合乙方在施工过程中的用电用水问题。在项目施工过程中，乙方要做到文明施工，少扰民。
七、乙方必须给予现场所有参与施工的.人员购买意外保险
八、因甲方原因造成中途停工时，超过两天，甲方要补偿乙方在场人员的生活费，每天15元/人
九、补充
因甲方未按照合同规定付款，乙方停止施工，造成工期拖延，乙方无责任，同时要支付乙方在场工人生活费。如乙方拖延工期，每延期一天要向甲方支付工程总价的 %。
若乙方违背上述条款任意一项，甲方有权终止其所参与的施工项目并追究其相关违约责任。
此合同一式两份，甲方乙方各执一份，经甲乙双方签字生效，两份合同具有同等的法律效力。
甲方：
乙方：
法人：
法人：
电话：
日期：
电话：
日期：
施工合同范本 14
发包方(以下简称甲方)：________________________________________________________
委托代理人(姓名)：_________________单位：_________________________________
住所地址：_____________________________________________________________________
联系电话：_________________________手机号：________________________________
承包方(以下简称乙方)：
单位名称：
本工程设计人：__________________________联系电话：____________________________
施工队负责人：联系电话：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本省实际，甲、乙双方经协商一致，就乙方承包甲方的.室内装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况
1.1工程地点：
1.2工程内容：全室水电，墙地砖铺贴，造型吊顶，造型隔墙，瓷粉乳胶漆等。
1.3工程承包方式，双方商定采取下列第_
(1)乙方包工、包全部材料、材料运输、管理、完工后现场清理;
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料;
(3)乙方包工、甲方包全部材料。
1.4工程期限天;
开工日期_________年_________月_________日;
竣工日期_________年_________月_________日;
1.5合同价款：本合同工程造价为(人民币)￥________________元，
金额大写：_________________________________________。
第二条工程监理
若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、
单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
第三条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：
3.1甲方自行设计并提供施工图纸、施工标准、效果图，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附件C);
3.2甲方自行设计并提供施工图纸、施工标准、效果图，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份,设计费___________元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。
施工合同范本 15
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就河南省会计函授学校郑州分校电教室改造维修事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围：教室改造维修，电教室动力电源改造，网络线路布设，墙面刷漆，灯具更换，窗户维修以及窗套包口，窗帘安装，木地板铺贴，以及走廊窗户封堵，玻璃门安装等项目。
4、合同工期：开工日______年____月____日，竣工日期______年____月____日，该工期包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间，因天气或其它因素影响施工，经甲方确认同意后，乙方可以适当延长工期。
二、工程服务形式
包工、包料、包工期、包质量。
三、施工工程分项工程价格及施工要求
根据甲方所提供的要求，按照甲乙双方协商一致的价格，结合实际所完成的工程量进行结算，详见施工工程量决算清单。
四、结算方式
乙方以甲方提供的工程范围及工程量，作预算报告内容为基准，以实际工程量为最后结算依据进行结算。
五、工程总价
暂定人为民币拾贰万元（最终以甲乙双方确认的结算值为准）。
六、工程质量监督与检查验收
乙方在施工中要严格按照国家行业标准和企业规范及合同约定进行施工，并随时接受甲方的检查，并为检查、检验提供便利条件，对甲方提出的问题，乙方应及时进行整改，维修工程结束后，由甲乙双方共同对工程进行验收。在竣工验收时，对于甲方确认的尚未修复的工程质量问题，由乙方负责按甲方要求继续维修，并承担逾期责任。
七、工程款支付
1、工程款支付方式为支票
2、合同签订且乙方正式开工后三日内，甲方支付乙方暂定工程总造价的50%工程款。
3、施工完毕且竣工验收合格并且工程支付使用后十五日内乙方须向甲方提交结算报告，双方按本合同约定标准进行结算，结算值经甲方确认后，甲方向乙方支付至结算值的90%。
4、剩余10%交质保金，乙方维修过的.项目在一年内未发现质量问题，甲方将质保金无息返还给乙方。
八、保修
自乙方维修改造工程完工后，乙方须对全部工承担保修责任，保修期一年。
九、安全施工
乙方按有关规定采取严格的施工安全措施，承担由于自身安全措施不当造成的事故责任和因此发生的费用及后果，乙方施工人员的人身安全由乙方负责，凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由乙方承担。
十、其他
1、本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份，本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
2、未尽事宜或合同执行中发生纠纷，双方友好协商解决。附件：施工工程量决算清单
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
【施工合同】相关文章：
施工合同施工合同03-18
施工施工合同10-10
施工合同房屋施工合同04-05
施工的合同11-25
施工合同07-31
大型施工合同钢结构工程施工合同02-21
合作施工合同03-02
施工合作合同01-12
民房施工合同03-26
水电施工合同03-27