水电安装合同
随着时间的推移,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。你知道合同的主要内容是什么吗?以下是小编精心整理的水电安装合同,欢迎阅读与收藏。
水电安装合同1
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
经甲乙双方协商,确定本工程的给排水、电气安装工程由乙方承包、根椐本项目部有关规定,结合本工程具体情况签订本合同。
一、 工程项目
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 建筑面积:
二、 承包工程范围
本工程所属的给排水、电气、空调、通风安装工程。
三、 合同价款及承包方式
3.1 合同价款:按甲方与建设单位签订的合同相条款计算,按建设单位审定工程造价下浮后为合同承包价款。
3.2 按合同承包价款包工包料、包质量、包安全、包施工机具(甲方负责配合施工垂直运输机械外,其余机具均由乙方负责)。
四、 甲方责任
4.1 负责提供乙方聘用的工人临时宿舍及施工、生活用水用电(注:水电费按甲方有关规定计算)。
4.2 负责提供施工图纸及设计变更文件,解答施工图纸疑难问题。
4.3 负责组织稳蔽工程验收工作及工程竣工技术资料整理和归档工作。
4.4 负责协调各工种、各班组生产工作。
五、 乙方责任
5.1 负责按图施工,做好各项工序自检记录和隐蔽工程验收资料及竣工相关技术资料的收集整理工作。
5.2 负责编制月(季)施工进度报表和竣工结算工作。
5.3 负责管理本班组人员文明安全施工及宿舍卫生工作,自觉执行遵守政府部门有关法规及本项目部各项规章制度。
5.4 负责本班组工人的一切劳保、安全用品。
5.5 负责理顺与聘用工人的关系,依法支付工人工资,保证在施工期间不发生工人在施工现场闹事,否则承担全部责任,若因此导致甲方被处罚,乙方同意承担相应后果。
5.6 乙方未经甲方同意,不得将工程转包给第三方、如发现乙方转包,甲方有权终止合同,一切损失由乙方负责。
六、 工期进度
6.1 乙方应按甲方土建施工进度配合预留孔洞及预埋管道工作,保证不拖延土建进度。
6.2,如因乙方原因造成拖延工期,按相关规定承担责任。
七、 工程质量
7.1 工程质量应达到国家建筑安装工程质量检验评定合格标准 。
7.2 各项材料及设备进场应按规定取样送检,不合格材料不用于本工程。
7.3在施工过程中,要做好各项自检测试,每道工序完成后要组织监理及相关人员验收,发现不合格及时修整,如因质量达不到标准须返工者,造成甲方材料损失和其它工种窝工费用由乙方负责
八、 合同价款调整
8.1 合同价款为可调价款,有下列情况之一者可作调整:
(1) 由于甲方原因造成已完成的工程返工,按现场签证款项计算。
(2) 甲方向乙方借工,按签证每工日计 50.00 元计算。
(3)如因乙方原因无力履行合同或因工程质量达不到规定被甲方终止合同者,完成工程量按合同价款90%计算,并扣除各项罚款,剩余款额在甲方单方终止合同三天内付清,乙方人员及工具、材料杂物在余额支付前必须退场,否则,每逾期一天支付违约金壹仟元。
九、 工程进度款及竣工结算。
9.1 工程进度款:工程开工,乙方自带材料、生活费,垫资至±0.00以上四层结构完成后按完成合同价款的 %支付,以后按每季度完成工程价款的 %支付(注:合同价款祥3.1款)。
9.2 工程竣工验收后,办理竣工结算,按建设单位审定工程造价下浮%结算,扣除工程保修金,余款三个月内付清。
十、 工程质量保修
10.1 按甲方与建设单位签订的'工程质量保修书保修内容相关条款保修。
10.2 质量保修期满后,剩余保修金30天内付清。
十一、 文明安全施工
11.1 乙方应执行国家及广东省广州市劳动部门和建设主管部门颁布的文明安全施工有关规定,采取严格的安全防范措施,确保施工安全和第三者的安全,承担由于自身安全措施不力或乙方聘用人员疏忽造成的财产损失和工伤事故的责任。
11.2 由于甲方安全设施原因属甲方责任发生的安全事故,乙方人员伤残医疗费由甲方承担。
11.3 不可抗力原因或甲乙双方均有责任造成财产损失和伤亡事故,各方的财产损失由各自负责,人员伤残医疗费按以下分别承担,乙方负责工伤人员误工费及单宗医疗费部分乙方承担50%,其余由甲方承担。
11.4 凡发生重大安全事故,造成人员残亡,除执行11.3条款外,乙方负责残亡者家属的接待安置费,甲方负责接待相关部门费用,残亡者补偿费按保险公司或双方有关规定理赔。
十二、合同生效与终止
12.1 本合同自甲乙双方负责人签字后生效,竣工结算付款后,各条款自动终止。
12.2合同订立后,无论是否与法律相抵触,双方均愿意承担各条款的约定的责任。
12.3 本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水电安装合同2
发包方:_______(以下简称甲方)
承包方:_______(以下简称乙方)
依照《合同法》有关规定,甲方将位于_______的非机动车车棚制作安装工程承包给乙方。本着平等、自愿的原则,经甲乙双方协商一致订立本合同。
一、工程基本情况
1、工程位置:
2、工程名称及量预估(竣工后按实际面积核算)
车棚:约平方米。合同总金额约为人民币_______元(大写:_______),后附预算明细。
二、施工期限
施工期限为_______天,自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
三、付款方式
自车棚全部竣工验收合格后10日内甲乙双方进行结算。甲乙双方之间签署结算书后,甲方向乙方支付总工程款的。剩下作为质保金,待工程竣工验收合格满一年后,若工程无质量问题,甲方再予支付乙方。
四、工程质量和验收
1、质量要求:乙方保证为甲方设计、制作非机动车车棚所用材料及施工过程,结果应符合制作安装行业国家规定的标装。
2、制作和安装要求:非机动车车棚安装牢固,在风雨等荷载作用下不受任何破坏。
五、甲乙双方的权利义务
(一)甲方权利义务
1、甲方有义务按约定支付工程款。
2、甲方有义务配合乙方施工,并提供施工中所需水、电等。
3、甲方有权对乙方施工过程进行监督,当乙方施工违法或不符合同约定时,甲方有权提出异议并责令乙方改正。
(二)乙方权利义务
1、乙方负有安全保障义务。如因乙方在安装期间和在维护期间出现非机动车车棚及相关材料损坏掉落或其他原因造成甲方或第三方人身伤亡或财物损失等,由乙方负责赔偿。
2、非机动车车棚保修期为一年,乙方在保修期内有义务定期对非机动车车棚进行检查和维护,确保车棚安装稳固、正常使用。相关的检查和维护、维修费用由乙方承担。
3、乙方在施工中有权请求甲方作好协调工作。
4、乙方安排的施工及维修人员若发生工伤事故,相关的.法律责任由乙方自行承担。
六、违约责任
1、甲乙双方都不得单方擅自终止合同,否则擅自提出终止合同的一方应按合同总额的5%向对方支付违约金,并且对方有权要求继续履行合同。
2、乙方若逾期未完成施工或交付的工程不符合合同约定,应当按合同总金额的5%向甲方支付违约金,并负责无条件继续施工或返工直至符合合同约定。在继续施工或返工期间,乙方还应按合同总金额的日万分之五向甲方持续支付违约金。
3、若乙方不按本合同履行维护责任,因此而造成的一切损失由乙方负责赔偿,且甲方有权没收质保金。
4、若甲方迟延向乙方支付工程款,甲方应按合同总金额的日万分之五向乙方支付违约金。
七、争议解决方式
本合同在履行中如发生争议,甲乙双方应友好协商解决。协商不能达成一致的,任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
八、其他约定
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,以便相互监督履行。
甲方:_______法定代表人:_______
乙方:_______法定代表人:_______
_______年_______月_______日
水电安装合同3
甲方:___________
乙方:_____ 身份证号码:_____
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。
一、工程名称:_____
二、工程地点:_____
三、承包方式:_____劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包范围:_____
五 工期要求:_____在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、
线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密
切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进
度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序, 造成甲方其他后续
工序不能如期完成, 拖延项目完工期,甲方除有权向乙方处以XX元以下的罚
款外,造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。
六 质量标准:_____按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、2。
十三 付款办法:_____
1、乙方进场当月在无完成工程量之前,生活费由乙方自行调节。2、施工阶段,甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工
作量,向乙方支付当月完成工作量的应得工费的45%。甲方在付款时扣除当月
为乙方代付款项和因故罚款,除此之外,甲方不再向乙方发放零星借支和其他
生活费用。
3、乙方承包的安装工程全部施工完毕,经甲方、业主、监理验收合格后,甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%。其时,如乙方无后续工程施工,乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。
4、乙方剩余部分的施工工费,如在年终春节前已通过竣工验收备案,由甲方在扣除乙方应扣款项后,向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案,则乙方只能按承包总工费的90%收取,待竣工验收备案后的二个月内,除预留3%的保修金外付清余款。
5 乙方在每月领取生活费和工费结算时,应按班组人员编制一式二份的工资结算方案,方案中须有每人结算金额和领款人签名,其中将一份报送甲方财务部门。
十四 保证金的交付与退还:_____乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生,自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度,愿交履约保证金
元{按承包总价的的5%缴纳}。保证金于合同签订后,队伍进场施工前一次性交清,
待乙方承包的工程竣工验收备案后,由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙
方不能履行合同,保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。
十五 限额用料:_____甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用,限额材料的种类由甲方确定,包括:_____各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等,限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算,报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担,节约部份由甲方按节约额的 %奖给乙方。
十六甲方的责任和义务:_____
1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。
2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。
3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
5、按合同规定,向乙方支付具备付款条件的'承包工费。
十七、乙方的责任和义务:_____
1 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。
2 严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。
3 必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工
前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设
施,机具电器进行先查看,后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全
没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、
违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。
4 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖, 一
旦发现,甲方除没收器具外,另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由
此引发事故的全部责任和费用。
5 妥善保管,正确使用甲方提供的各种机具,如损坏或遗失照价赔偿。
6 乙方及所属施工人员必须遵纪守法,凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃 或其它违法乱纪,扰乱治安的,甲方按有关规定进行处罚,情节严重的送至公安机关
处理。
7做好施工现场的工后落手清,及时清理现场、回收安装材料,每天打扫宿舍内外环
境,保持现场整洁文明和生活区干净卫生。
8 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲
方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害,均由乙方负责。
十八 违约责任
(一)有下列情况之一,均属乙方违约:_____
1、乙方承包人常擅离工作岗位,或施工人员严重不足,屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的,
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的;
3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的;
乙方有违约行为,甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。
(二)发生下列情况之一,由甲方向乙方补偿损失:_____
1 由于甲方施工指导错误或因设计变更,要求乙方对已完工程进行返工重做的;由甲
方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;
2 甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的,由甲方按同期银行利率向乙
方支付拖欠期工费的利息。
十九 其他:_____
1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服,雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品,均由甲方统一采办发放,费用由乙方自理。
2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用,乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。
二十 本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,报甲方公司一份,双方签字后生
效。至工程结束,款项结清时除保修条款继续履行外,其余条款自行终止。保修期满,保修条款自行失效。
代表人:_____ 电 话:_____
签订日期:年 月 日
水电安装合同4
甲方: (发包方)
乙方: (承包方)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条 工程概况
1、工程地点:
2、工程承包方式:。
3、工期:20xx年月20xx年月日止。
4、合同价款:本合同工程预算造价人民币(大写),若有变更施工内容及增加工程项目,需甲方确认,增加工程造价按实结算。与业主结算下浮13%作甲方管理费。
5、A、工程量确定方式(按以下先后顺序执行):
1、 按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。
B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式:
1. 合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格,则沿用;
2. 合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格,则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算,原管理费、利润水平不变。如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上,则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用,如换算时出现类似项目中没有的材料单价,按双方协商一致的材料单价结算。
3. 当甲方提出变更通知,乙方认为产生了增加费用,乙方应在甲方提出通知要求(发出指令)后5个日历天向甲方提交增加费用报告,报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书,若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告,该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中,不另增加。
4. 由于甲方指令而引起的施工方案的变更,若乙方认为产生了增加费用,乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告,报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书,经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准,该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。
5. 由乙方提出的施工方案变更,若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用,乙方
应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告,报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书,经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准,该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。
6. 当甲方提出的施工方案有变更时,乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工
程量而拒绝进行变更工程的`施工,否则,由此引起的损失和(或)延误的工期由乙方承担。
7. 凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的,均须转变成设计变更后才能作为调整合
同价款的依据。
8. 在变更实施过程中,乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的情况,
以此作为将来费用结算的依据,否则甲方可以拒绝计量,甲方无须支付相关费用,费用由乙方自负。
第二条关于材料供给约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。
2、甲方供应的材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。
第三条关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。
第四条 关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条 工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、第一笔;工人及材料进场预付款支付 14 %,计:元。
2、第二笔;天花线槽,线管及卫生间给排水管道安装完成 50% 支付20 %。计: 元。
3、第三笔;天花线槽,线管及卫生间给排水管道安装完成100 %支付 17% 计: 元。
4. 第四笔;管内穿线完成 50% 支付 10% 计: 元。
5. 第五笔;所有管线,开关插座,灯具安装完成并自检调试完成100% 支付 20% 计;元
6.第六笔;工程竣工及经甲方验收后支付 14% 计;元。
7. 第七笔;工程保质金,竣工验收起计壹年后柒天内支付5% 计; 元。
6、本工程保修期,保修期从竣工验收签章之日起算。
7、乙方承包内容:板安装;5、后期灯具及洁具的安装;
第六条纠纷处理
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条 全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。
2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第八条 其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条 附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至
5、工程保修期年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字(盖章) 乙方 签字(盖章)
日期:年_ __月__ _日 日期: 年___ 月__ _日
水电安装合同5
发包人【简称甲方】
劳务分包人【简称乙方】
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建业·天筑7#楼及所属地下车库工程工作事项协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况:
1.1工程名称:
工程地点:
建筑面积:平方米,地下车库(据98定额人工工资结算)。
结构形式:框架剪力墙结构,层。
1.2工程承包范围:
水电安装工程承包范围依据为施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、工作联系单、建筑安装工程施工验收规范。
1.2.1、水施部分:给排水系统预留洞及设备安装;
1.2.2、消防部分:防火自动报警系统预留洞及管子的预埋;
1.2.3、电气部分:强电(公共部分线管预埋、穿线、电缆、灯具、开关、插座、配电箱、配电柜及桥架安装),住宅部分线管的预埋、穿线、灯具、开关及插座的安装;
1.2.4、弱电部分:弱电(电视、电话、宽带、对讲)线管的预埋,桥架及弱电箱的安装。
1.2.5、空调部分:中央空调洞的预留;
1.2.6、通风部分:排风排烟、正压送风系统洞的预留及管的预埋;
1.2.7、室外部分:室外雨水管安装、避雷、接地焊制;
1.2.8、采暖部分:采暖系统预留洞、室内地暖安装及井道主管安装。
承包方式:清包工
建筑面积包干报价。包人工、包安装工具(包括除垂直运输以外的其它一切必须工具如套丝机、手电钻、电焊机、冲击钻)的提供、机械、导管钢丝、包工期、包质量、包安全及文明施工、包竣工验收合格通过;
1.3质量等级:中州杯
1.4合同价款:
1.4.1主楼单价:(建筑面积,地下车库另算)
1.4.2合同价款:¥:元(不包含地下车库)
第二条:图纸
开工前七天,发包人应提供图纸壹套(未含竣工图)
第三条:甲方驻工地代表
3.1甲方驻工地代表姓名:
3.2职责:按合同约定,及时提供给乙方所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务。
第四条:甲方工作
甲方按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作:
4.1负责组织图纸会审和技术交底,编制总的施工组织设计,审查乙方分包工程施工方案及进度计划、月计划及周计划;
4.2负责组织阶段验收和竣工验收工作,对乙方的质量、进度、安全和文明施工进行监督;
4.3定期组织召开业主例会,对施工生产情况进行协调;
4.4提供施工现场的施工用临时水源、电源,临水供水至主干管,临电供电至二级电箱;
4.5甲方协助乙方办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系;
4.6及时反馈业主及有关方面下达的洽商、变更、签证等施工有关资料。
第五条:乙方驻工地代表
5.1乙方驻工地代表姓名
5.2职责:乙方负责编制安装工程专业施工组织设计。按照甲方的工期总控计划、质量目标和甲方代表依据合同发出的指令、要求精心组织施工,履行分包合同中规定的义务,遵守甲方的《项目管理办法》及规章制度。
第六条:乙方工作
乙方按本合同约定的时间和要求完成以下工作:
6.1按照甲方通知的时间准时进场,并在一周内根据所负责项目图纸提出设备材料计划,并对数量负责;
6.2严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求;
6.3按照甲方代表批准的施工方案进行施工,未经甲方代表认可,不得擅自更改施工方案;与其他分包人进行交叉配合施工过程中应按照甲方的指令进行施工,乙方应对甲方指令进行复核及确认。
6.4在施工过程中必须服从甲方代表对质量、进度的管理,必须建立质量保证体系,并按甲方要求配备专职或兼职安全员和质量检查员;
6.5乙方必须严格遵守河南省及郑州市政府关于外地施工企业管理的相关法律、法规及条例,任何因乙方违反上述有关规定、条例造成的案件、事故、事件等的经济及法律责任均由乙方承担,由此造成的甲方的经济损失由乙方承担;
6.6乙方所有工人必须具备国家、河南省及郑州市要求的'全部证件。凡因乙方工人上述证件不齐而造成的任何案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担,由此造成的甲方的各种损失由乙方承担;
6.7乙方必须向甲方上报进入施工现场的全部人员名单,乙方人员经甲方审核后方可进入施工现场,且未经甲方同意不得擅自变动。如有人员变动应上报甲方,经甲方同意后方可变动,否则视为违约,自行承担由此产生的后果及费用。
第七条:结算与付款
7.1结算依据:以建筑面积按照设计图纸依据河南省建设工程建筑面积计算规则计算。
7.2按节点进度支付工程款:十五层封顶支付8%,主体封顶支付12%;十五层二次线管预埋完成支付4%,主体封顶二次线管预埋完成支付6%;安装十层、二十层、封顶完成按工程量付款80%;工程竣工经甲乙双方与有关部门验收合格后付安装工程款总额的90%;结算完成支付95%;剩余5%为保修押金,保修期按照业主与总包方的合同约定贰年;
以上支付节点均按实际完成面积支付。
第八条:工程质量的监督与验收:
8.1乙方在施工中必须按设计图纸及国家颁布的操作规程和规范施工,质量应符合国家规定的施工和验收标准。分部分项工程按要求达到预定的标准95%;
8.2施工中的隐蔽工程,在隐蔽前由乙方提前24小时通知甲方验收;
8.3每次完成的分部分项工程,由乙方专职人员报请甲方质检部门,经检验合格后进入下道工序施工;
8.4乙方应按照国家标准、规范和设计图纸进行施工,并随时接受甲方检查、监督。乙方应配合甲方做好各项检查,对查出的问题,应按甲方要求及时进行返工、修改、自行承担费用。甲方有权酌情给以200—20xx元罚款。造成业主或监理的批评或罚款均由乙方承担,根据业主的罚款数额,由乙方承担双倍罚款;
8.5非乙方施工项目对工程最后质量评定造成影响,乙方不负责任;
8.6乙方工程在具备验收条件时,甲方五日内组织项目部有关部门进行验收,经验收符合要求,双方在验收单上签字,资料由甲方负责保存。
第九条:材料及设备保管
9.1乙方严格要求工人按照施工质量验收规范施工,杜绝浪费材料,做好工完场清工作(材料、建筑垃圾);因乙方原因造成的质量问题由乙方承担,甲方收取材料损失费,所造成的罚款由乙方承担,甲方在乙方工程款中扣除;乙方需切合实际根据施工工期的用量需要,提前三天向甲方上报施工所用材料。
9.2乙方需要的材料由甲方供应到施工现场,乙方应负责卸料并及时清点并办理领用手续,按甲方指定堆放整齐;材料一经领用,圴由乙方负责保管,直至工程完工,由于乙方现场管理不善造成丢失或损坏,圴由乙方负责;
第十条:补充条款:
10.1工程量的增加及减少按98定额工程量结算;
第十一条:甲乙双方管理人员在工作中要秉公办事,如发生违法违纪行为要追究责任人的经济和法律责任。
第十二条:争议解决及违约责任:
12.1甲乙双方在履行合同中如发生纠纷和违约时,应双方协商解决如双方解决不了,可根据一方当事人的请求提交本工程所在地的有关部门或仲裁机构解决。
第十三条:合同的生效与终止:
13.1本合同双方签字、盖章之日生效;
13.2本合同规定结算付清尾款之日终止。
第十四条:本合同一式贰份,甲乙双方各存一份。
合同订立时间:年月日
合同定立地点:
本合同双立约定签字盖章后生效。
发包人:分包人:
年月日年月日
水电安装合同6
甲方:_______
乙方:_______
兹因甲方承建“滨海人家”住宅小区Ⅰ标段工程的需要,现将该工程中的安装工程委托给乙方承包,为使工程保质、保量、保安全的顺利完成,在平等、互利的基础上,经双方共同协商结果,特制定以下条款,作为工程验收、结算、付款的依据,希共同履行合同条款:
一、工程项目地点:舟山市沈家门墩头329国道南边
二、承包形式:
乙方以包工包料形式承包,即水、电工程施工所需要的工具、材料、设备、施工人员等均由乙方自行采购及组织。起重机械、电源、水等由甲方提供。
三、承包工作内容:
Ⅰ标段15#16#17#18#楼及地下车库、厕所工程中所有的安装工程。并提供给甲方所有工程三套合格的施工内业资料。施工现场施工作业用的临时水、电材料由甲方提供。乙方无偿负责安装及调试完善。现场办公室及临时设施内的水电材料及安装人工均由乙方承担。开关箱至乙方机械的接电线、施工用的接线板、夜间加班用的碘钨灯均由乙方自行负责。
四、质量要求:
要求一次性验收时达到合格工程,如果因乙方质量原因达不到合格工程时甲方扣除乙方总价款的5%的费用,并由乙方负责由此产生的一切费用。乙方必须严格按设计图纸及变更联系单按强制性标准要求施工,认真按国家验收评定标准精心施工,不得违章作业。在施工中必须服从建设单位、甲方施工人员的指挥、接受监理公司的监督。对于所有隐蔽工程必须经甲方施工人员及建设单位同意后方可隐蔽,再进入下道工序。不得擅自隐蔽。上班前必须先了解精通图纸要求。承包人及现场组长必须亲临现场管理(有事外出向项目部请假)。
五、安全文明生产:
乙方所有施工人员必须认真执行“安全第一、预防为主”的'方针,严格遵守安全操作规程,不得违章作业,对新工人必须进行“三级”安全教育后才能上岗。积极配合项目部创建标化工地,随时保持施工场地的干净和整洁,特别是要随时保证施工现场的干净和整洁,做到“工完场清”。保证临时施工用电、用水符合标化工程验评标准。如乙方在施工期间发生工伤事故,甲方只承担保险范围内的费用,其余一切费用均由乙方自理。如在现场发现乙方人员有偷盗、打架等现象,一些责任均由乙方(承包人)负责。如乙方原因对他人造成安全事故,此责任均由乙方自行负责,甲方并追究对甲方造成的一切经济损失。
六、工程进度:
乙方必须服从执行甲方总体施工进度计划,合理安排作业,必要时需加班加点赶进度,如无故拖移工期,造成损失的,由乙方承担责任,并甲方有权可按违反合同进行处理,有权在此情况下随时调换施工队伍,并有权扣除所有乙方前期完成的工程款。
七、结算方法:
乙方依照甲方单位实际跟建设单位结算方式条件进行独立核算,甲方扣除乙方总价的12%作为建筑公司管理费用,另外乙方再返回总价的4%给甲方,作为配合费。施工过程中的水、电费用乙方按工程总价摊付。乙方自行提供预、决算书及各种齐全的内业资料。
八、付款办法:
乙方每月上报给甲方实际完成的工程量,经甲方现场项目部核算后上报给建设单位,经建设单位核算确认后的工程款(扣除各项乙方应支付的各项费用后)按80%汇拨给乙方,同时乙方必须提供给甲方80%的正式材料发票及20%的工资清单。工程竣工验收合格后,总价支付到85%,经甲方上级审计部门审计后支付到总价的95%,留5%的保修金待保修期满后返回给乙方。
九、其他事项:
1、使用各种材料时,不得浪费,如甲方发现乙方有浪费现象时,视情节轻重程度进行罚款。
2、每个节点部位工作完成后,乙方应把剩余垃圾及各种材料清理干净,归类、堆放到专用场地,做到层层干净。
3、在各单体建筑中预留的各种油烟机孔、空调机孔、排风扇孔等预留管由乙方提供,并在砖墙砌筑时及时交与泥工。
4、除泥工组、架子组外,楼层平板混凝土浇捣验收前,打扫卫生由项目部派专人打扫冲洗,木工组、钢筋组、水电组每组每次各收20.00元。
5、各种试验试件应提前做好并交给施工技术人员。
6、不能在架子堆放上大量材料,不能随意解脱安全网,如确实因生产需要必须解脱,工作完成后应立即回复原样,做到文明生产,如拒不执行的,项目部安排专人挂上,费用由乙方负责。
7、工地内不准食宿、赌博、酗酒、盗窃,不准摩托及自行车辆进入工地,对违规人员,项目部有权干涉直至罚款处理。工地内工具遗失被盗甲方不负责任,但甲方尽力做好防盗措施。
8、为创建文明标化工地,各班组的安全帽、雨衣各班组上报数据由项目部统一购买,乙方自行保管,所耗费用在当月工程款发放时扣除,以后欠缺部份由乙方自行解决。
9、如乙方在施工期间确实不能胜任此工程施工的,甲方有权终止合同,并追究其经济赔偿责任。
10、甲方无偿提供给乙方一间临时办公用房,作为乙方办公、值班、工具堆放之用。
此合同一式二份,双方各执一份,签字后生效。未尽事宜协商解决,帐款结清后合同自行作废。
甲方签名:_______
____年____月____日
乙方签名:_______
____年____月____日
水电安装合同7
甲方(发包方):__________
乙方(承包方):__________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规,本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则,达成如下协议,特签订本工程分包合同,双方共同遵照执行。
第一条:工程概况及工程内容
1、工程地点:
2、承包内容为楼的水电暖安装工程及消防预埋工程,以甲方提供的设计图纸的工程量为准,如在图纸以外另行增加或变更工程量,以双方的签证为准。承包方式为承包人包清工。
第二条:工期
工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。如因甲方的原因,土建工程和装修工期拖延,不能按期完工,致使乙方无法施工,乙方的工期应随之顺延。
第三条:合同价款及付款方式
1、本合同水电暖安装工程包清工每平方米 元,建设面积 平方米,总价人民币 元(大写),若因设计变更等非乙方原因产生的增加或变更工程施工内容,增加或变更的工程价款双方据实结算。双方一致同意消防预埋工程另行计算,乙方对该工程的消防预埋单独计算零工,预埋当天双方对使用的人工进行签证,每个人工200元。
2、付款方式为按乙方月施工进度的95%拨款,一月一付。乙方施工完成水电暖及消防预埋工程后,甲方支付全部工程款的95%,预留的5%作为质量保证金,在工程经竣工验收合格后,甲方一次性拨付给乙方。
第四条:甲方的权利义务
1、本工程所需要的材料,除工机具由乙方自己提供外,均由甲方供应。甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方应当按照本合同约定支付工程款,按时拨付乙方的人工费。
3、甲方应当为乙方施工提供工作场所,提供施工的便利,并负责协调乙方与其他分包商的关系。
第五条:乙方的`权利义务
1、乙方严格按照甲方提供的图纸进行施工,未经设计变更等原因不得改变工程的施工内容。经甲方同意改变的施工内容,双方应及时签证,在结算时,变更部分的结算以签证为准。
2、乙方应严格按质量验收标准和甲方的要求施工。
3、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
4、乙方不得再将该工程转包给其他单位或个人。
第六条:合同的变更和解除
施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第七条:违约责任
甲乙双方应严格按本合同约定履行,甲方若违约解除合同或未按约定付款,应当按本合同总价款的20%支付违约金;乙方若违反本合同约定,因施工不符合质量验收要求,造成损失,由乙方全部承担。任何一方违约,都应承担守约方因此纠纷产生的诉讼费、律师费、交通费等费用。
第八条:双方在履行合同过程中发生纠纷,应协商解决,协商不成的,可向新泰市人民法院提起诉讼。
第九条:本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字(盖章)后生效。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
水电安装合同8
甲方:______________
乙方:______________
经甲、双方充分友好协商,本着平等互利、公平公正的原则,明确双方责、权、利,确保项目工程能优质按时完成,遵照《合同法》,特签订如下合同:
一、服务事项:
工程项目:达到国家验收标砖地
承包范围:包工不包料
____年____月____日至____年____月____日。特殊情况(人力不可抗拒因素),工期可顺延。
二、工程价格及付款方式
A、水电安装/平方,以地面平方计算。
B、甲方按照乙方完成后验收的合格实际方量%付款,工程进度一半后,甲方验收合格付给乙方总价_______%,其余工程款待竣工验收合格后一次性付清。
三、甲、乙双方的责任
1、甲方为乙方提供所需材料。
2、甲方有权对乙方的违规行为进行制止和批评并限期整改,有权对一方的工作进行不定期的质量检查验收。
3、乙方人员必须服从甲方统一管理和调派。严格遵守甲方的相关规章制度和遵守水电工安全生产责任。
4、乙方人员必须达到安全文明工地标准。因乙方违规操作及本身因素造成的`损
失和安全事故,均由乙方自行承担,甲方概不负责。
5、乙方在施工过程中必须密切配合其他工种,对于无故造成的返工乙方自行负责。
6、甲方为乙方提供的装修材料,未经过甲方的同意,乙方不允许挪以私用,违者甲方有权利对乙方进行罚款,严重者甲方有权利追求其法律责任。
四、安全责任
乙方必须执行安全生产责任制度,采取有效措施,防止其它安全事故的发生,发生事故时,乙方应积极采取措施减少人员伤亡和事故损失,并第一时间报告给甲方,接受上级有关单位调查,积极分析事故原因,责任方承担由此造成的一切法律责任和经济损失。
五、以上各条需甲乙双方共同信守,若任意一方违约,守约方有权向违约方索赔,未尽事宜,以现行法律为准。
本合同一式二份,双方各执一份,自合同签订之日起生效。
甲方:_______乙方:_______
联系电话:_______联系电话:_______
水电安装合同9
甲方:______________
乙方:______________
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况
1、施工地点:______________
2、工期:______________
3、本项工程预计费用_____元人民币。
第二条工程承包方式:包工包料。
第三条工程承包范围
负责施工甲方新教学楼电缆埋设、新教学楼供水管道安装、食堂位置旧电路改造工程。
第四条材料供应的约定
1、甲方提供的材料
甲方负责提供本工程项目中新教学楼供电电缆及电缆埋设所需穿线管道、新教学楼供水工程所需增压成套设备。
乙方必须至少提前两天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应是符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的`材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、乙方提供的材料
乙方负责提供本项目所需其他全部材料。
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具,要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第五条关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家相关施工规范及相关工程质量验收规范。
2、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3、工程竣工:乙方应提前一天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第六条有关安全生产和防火等的现场管理约定:
1、严格遵守规定的施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4、保证施工现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5、负责工程所产生垃圾的处理工作。
6、乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第七条工程款付款方式:整体竣工验收合格后支付全部工程价款。
第八条违约责任:
1、甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付合同总价款0、5%的违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付合同总价款0、5%的违约金。
第九条纠纷处理方式:
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第十条合同的变更和解除:
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订并按合同总价款10%支付对方违约金,立终止合同协议,解除本合同。
第十一条其它约定:
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、乙方施工完成交付使用后一年内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十二条附则
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________
水电安装合同10
发包方:___________(以下简称甲方)
承包方:___________(以下简称乙方)
由甲方承建的___________。根据工程的具体情况,遵守平等、自愿、平等、互利和诚实信用的原则,甲方将本项目的水电安装工程分项承包给乙方,为了保证双方责、权、利和义务关系,保证质量、安全和进度,满足甲方与建设单位签订的工程总承包合同完全履行。依照《》、《》及其他有关法律、法规,双方就本项目建设工程分包事项达成协议,签订本合同,共同遵照执行。
第一条工程概况
1、工程名称:___________。
2、工程地点:___________。
3、结构类型:___________。
4、承包总建筑面积:约___________m2。
第二条承包方式与范围
1、承包方式
___________项目,采取包工包料方式承包。即由乙方承担水电安装所使用一切材料、人工、机具、安全防护等(安全帽由甲方项目部统一购置、费用由乙方承担)费用。
2、承包的范围
___________工程水、电安装工程全过程的工作。
第三条承包价款及工程量计算方式
本工程项目按以下计价依据计价后,依建设单位结算审定的总价为基数,支付甲方管理费、税收、及业主要求的优惠%等计费比例合计后,为承包总价:
1、经审查通过的设计施工图;
2、定额依据:
《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—20xx);
《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》(20xx版);
《福建省建筑安装工程费用定额》(20xx版);
3、机械台班单价:按照福建省建设厅发布的施工期间各季度福建省施工机械台班单价平均值;
4、施工期间泉州市各月份材料信息价格平均值;
5、材料信息价格:安装工程材料参考《20xx泉州工程造价管理》、《20xx年福建工程造价信息》材料价格;
6、与定额计价相配套的现行政府红头文件;
7、本工程劳动保险费、风险费及工程排污费不计算;
8、本工程税金按___________%计算。
9、主要材料品牌:
镀锌钢管及焊接钢管:衬塑钢管:
电工PVC套管、UPVC排水管:PP—R给水管:
开关、插座:配电箱、柜元器件:
电线、电缆:
阀门:长应急灯:
卡箍管件:火灾报警设备:
风机:风口及风阀:
主要材料购置时必须先提供样品、报价,报甲方项目部批准、签证后,再行采购;未批准、签证采购的材料,甲方不予认可,由此发生的一切经济损失由乙方承担。
10、工程量计算相关说明:
⑴、照明、插座的线管采用UPVC塑料管;
⑵、除了空调插座,套房内其它插座管线盒取消;
⑶、照明公共部份按图计算,套房内除了阳台灯具按图外,其它套房内灯具均按大平底灯头及40W普通灯泡算,卫生间排气扇及其管线盒不计;
⑷、给水管从水表箱至用户用水点单层按PP—RDN20管,复式按PP—RDN25管。每房暂按10米另加一个普通速开水龙头计算,其余支管不计;水表前给水管按衬塑钢管计算;水表按普通螺纹水表计算;不包括水表箱。
⑸、所有卫生洁具均不计算;
⑹、电施中电气总进户只计预埋管,不包括管内电缆;
⑺、因设计不一,生活排水管、雨水管及空调冷凝水管均按UPVC排水管计算;
第四条付款方式
1、本工程按月结算工程进度款,乙方必须在每月22日前,向甲方报送经甲方现场管理人员认可的实际完工工程量报告;甲方在15个工作日内,确认并支付完工工程量____________%的工程进度款;工程验收合格,交付建设单位后,工程支付到已完工工程量的____________%;全部工程项目完工,建设单位结算后支付到____________%;预留结算款的3%作为工程质量保修金,保修金返还按照建设单位规定执行;
2、支付工程款时乙方提供等额(人工费部分提供收据,材料、机具部分提供税务有效)。工程进度款中,人工费按____________%计算。
3、每次进度款分两次支付,其中第一次支付当次应付进度款的40%,予以发放工人工资;每月发放工资时,甲方监督发放,工资发放表签名必须是工人本人;4天内工人无异议后,再将此次工程进度余款付清。
第五条工程质量及验收标准
1、工程质量必须达到国家、地方、行业现行施工及验收规范优良标准。
2、乙方必须无条件接受甲方对工程质量的检查、监督工作,无视甲方提出的质量整改要求,抵制、不听劝阻的,每次罚款____________元,并对甲方认为不能配合管理的人员,乙方应予以辞退。若因施工质量不能一次通过验收,整改时间超过____________小时,每次罚款____________元,超过半天罚款____________元,超过1天罚款____________元;若第二次复验仍未能通过,加倍处罚;若3次或三层不能通过验收,乙方应无条件退场。乙方工程尾款作为违约金归甲方,履约保证金不返还。
3、本工程项目所有材料必须经甲方验收合格后,方可使用。
第六条施工工期
1、根据甲方项目部安排的月、周施工进度计划的时间、期限,保证按质、按量、按期或提前完成所有本项目的施工任务。
2、乙方接到施工任务单后,认真研究制定,完成施工任务的施工方案,编制工、料、机、施工进度实施计划表,书面报告完成施工任务建议、意见,报栋号长、项目经理审批后实施;
3、若由于乙方施工人员素质不高,技术力量不强,人力不足等原因,未能按施工进度计划完成,并报验的,每延误____________小时罚款____________元,每延误____________天罚款____________元。
4、若因图纸变更、连续停电4小时以上、暴雨及不可抗力的原因造成的停工,经甲方现场负责人及项目经理签字认可,工期顺延。
5、因乙方安装施工工艺、质量,不符合设计或施工规范要求、误读图纸等造成的施工时间延误,工期不顺延。
第七条甲方的责任
1、负责下达施工任务书;协调业主、监理、施工班组及有关部门的工作关系;负责乙方的施工工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度执行的指挥、监督与管理。
2、提供乙方一套完整的施工图纸、设计变更资料及其他相关的技术文件。
3、负责施工技术方案、规范、规程、安全的交底。
4、按施工平面布置图提供施工用水、电接点(接点以外部分工料费由乙方负责);提供垂直运输机械。
5、按本合同约定支付工程款。
6、有权要求乙方更换甲方项目部认为不称职的施工人员。
7、为乙方提供施工场地。
第八条乙方责任
1、乙方的工人进场后(包括施工过程中的每批工人),乙方必须向甲方项目部报工人花名册、计生审验证、身份证、施工员证(相关人员)复印件及两张一寸近期免冠照片,由甲方项目部统一办理上岗证、暂住证(费用由乙方承担);乙方每个工人进场必须与甲方签订劳务合同,否则,甲方不予确认其属项目部参与施工人员。
2、乙方在施工过程中,必须严格按有关安全操作规程进行操作,必须遵守现行施工技术规范、规程,按照设计要求和甲方的技术交底要求施工,并对进场员工进行安全、技术教育。
3、乙方必须配备至少3名,具有足够能力的施工技术人员跟班作业。
4、乙方负责承担工人工资发放责任,并如实填报工资表,凡因工人工资原因,向甲方闹事或向有关部门投诉的,每次罚款____________元。
5、甲方有权监督乙方发放工人工资,必要时,甲方有权按乙方提供的工人工资表,从乙方进度款中直接代乙方发放工人工资。
6、乙方人员不得随意动用和破坏现场非乙方的各种设施、设备、材料,如确需使用,必须经甲方有关负责人同意,方可使用,如有损坏照价赔偿。
7、对施工质量连续跟踪控制、检查,每一施工工序完成后,班组长及技术人员必须进行自检,达到优良后报甲方项目部复核、检查,合格后方可移交下道工序。
8、乙方场内所有材料、机具自行保管、看管。
9、乙方所用的机具必须符合安全生产要求,电线、电缆必须符合施工用电安全要求。
第九条工程质量管理制度
1、本工程质量要求为优良工程等级,乙方在施工过程中必须严格按照验收规范及有关规定施工。乙方完成实物产品,必须达到顺利交付验收,若不能顺利交付验收,其发生返工等一切费用由乙方负责。
2、凡质量不优良者,必须返工,返工造成的一切人工、材料等损失由乙方负责。
3、乙方未与甲方协商达成一致意见,擅自停工的罚款____________元,擅自退场的,甲方有权把乙方的工程尾款作为违约金没收,以弥补下步工程的损失。
第十条生产管理制度
1、项目部由项目经理负总责,生产经理、技术负责人、工长、质检员、安全员、材料员、预算员、财务组成,各职能人员统一服从项目经理领导,分级管理,服从安排,听从指挥。
2、乙方应根据所承担的任务配备足够的施工力量,保证施工任务准时、按质、按量完成。
3、项目部制定和公布的各项规章制度及遏制质量通病、整治施工环境的处罚,是工程质量和安全文明施工的保证措施。违反者一律受到处罚,由甲方开出罚款通知单交乙方,到每次拨付工程款时一并扣除。
4、属本工程范围内的不计认何计时工,各种材料的装卸,由相关工种负责,乙方不得以任何理由推辞。
5、乙方施工必须服从甲方统一调度,若乙方施工人员不听从甲方指挥的或甲方发现乙方施工人员不能胜任本岗位工作的,甲方有权责令乙方进行岗位调整或辞退。
第十一条施工安全
1、乙方必须无条件严格按照现行施工安全操作规程、甲方项目部制定的安全生产责任制、安全技术交底规定施工,严禁违章作业,杜绝安全事故发生。若由违章,按相关规定处罚。
2、施工前乙方应做好施工人员的安全思想教育,交待安全注意事项,做好安全技术交底工作并做好交底记录。
3、乙方施工人员必须无条件配合甲方做好,施工现场的安全工作,工人进入工地必须戴安全帽、工作卡,不准穿“三鞋”,一旦发现,每人次罚款50元。
4、施工前应认真检查作业环境,发现不安全因素,必须纠正处理后方可进行施工作业。
5、凡发生工伤事故者,事故费用在____________元以内者,由乙方自行解决,并承担其费用;超过____________元者,超过部分按责任分担,同时由甲乙双方配合保险公司等部门进行解决;因乙方的`原因引起的机械(物击)伤人及其它重大伤亡事故者,乙方应承担其一切损失、赔偿责任和相应的法律责任。若出现乙方不及时、主动处理安全事故者,甲方有权直接处理,所发生的费用乙方承担。施工场外的一切事故,由乙方负全责,承担一切费用。
第十二条文明施工
1、乙方施工使用的机具、材料等,按甲方指定的地点放置整齐,不得堵塞施工道路,做到当日工完料清,保持场地整洁有序。
2、各楼层、各处的余料及时清理到甲方指定的地点放置整齐。
3、工人不得在工地及生活区随地大、小便,乱丢垃圾,违反者每人次罚款____________元。
4、乙方份内的文明施工不达标的,甲方责令限期整改达标,仍未整改的,甲方有权派员整改,所发生的费用由乙方承担。
第十三条治安及计划生育
1、乙方要对本班组员工加强管理教育工作,严格遵守国家政策、法令和省市有关规定,严格遵守甲方和建设单位的各项规章制度。
2、严禁违法犯罪人员和违反计划生育人员进入工地,一经发行,除报送有关部门处理外,乙方全部承担相的应法律和经济责任,并视情节每人次处500元以上的罚款。
3、乙方人员不许在工地、工地生活区酗酒、闹事、赌博和外出闹事,违反的罚款____________~____________元,不听管理人员劝阻立即改正的加倍罚款;不服管理甚至打、骂管理人员的每人罚款____________~____________元(发生医疗费时由乙方承担),触犯法律、治安管理条例的送派出所处理,所造成的后果由乙方承担;乙方人员发生、参与打架斗殴的,不管是否有理无理双方各罚款____________元,乙方负责医疗等一切费用。
第十四条合同履约保证金
本合同约定的协议条款,采取履约保证金制度。履约保证金金额为人民币万圆整;自本合同签订日起5日内,乙方必须将履约保证金足额汇入甲方账户,本合同生效,否则甲方有权另选承包人。履约保证金返还,地下室顶板混凝土浇筑完成,返还圆整;主体结构验收合格后水返还圆整,电安装工程全部竣工验收后30天内还清;返还履约保证金时,扣除违约及罚款金额后,余款返还。
第十五条其他约定
1、若乙方未按泉州市劳动管理规定,聘用施工人员、办理相关手续,受到有关部门处罚的,乙方全部承担有关部门处罚费用,被甲方检查发现的每人次罚款____________元。
2、乙方不得在工地内私自搭盖房间,发现立即拆除,并处每间____________元罚款。
3、甲方在工地现场提供一间办公用房,一间宿舍,水费由甲方承担,电费每间宿舍每月15度,超过部分电费,按1。5元/度由乙方承担。其他用房由乙方自行解决职工食、宿,其水、电费由乙方承担。绝不允许施工班组开,在工地及生活区开小灶。
5、本工程项目乙方不得转包他人,若发生转包视为乙方违约弃权,甲方有权终止合同。
6、乙方合同签订人,必须全过程在施工现场,配合甲方管理工作。如未经甲方同意擅自离开本工地,每次罚款____________元,开会迟到半小时内罚款____________元,迟到半小时以上罚款____________元,不参加工地会议罚款____________元。
7、严禁使用“三炉”,严禁不按安全用电规定用电,违反的每人每次罚款____________元。
8、乙方的安全帽,由项目部统一购买,购买费用由乙方承担。
9、因工地抢修供电、供水设施、设备,需要乙方派员协助时,乙方应无条件选派,得力员工参加抢修任务。
10、乙方不得向现场管理人员行贿,如经发现给予贰拾倍的处罚。
11、本合同所有罚款金额,属乙方人员的统一从乙方工程款中扣付。
第十六条本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
本合同一式____________份,甲方执____________份、乙方执____________份,均具有同等效力,本合同至付清所有承包款时失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电安装合同11
甲方:___________建设集团有限公司______项目部
乙方:_____ 身份证号码:_____
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。
一、工程名称:_____
二、工程地点:_____
三、承包方式:_____劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包范围:_____
五 工期要求:_____在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的'管、线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序, 造成甲方其他后续工序不能如期完成, 拖延项目完工期,甲方除有权向乙方处以XX元以下的罚款外,造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。
六 质量标准:_____按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、。
2、压浆
单价:_____280元/t。
二、结算方法
按实际工作量计量结算。
三、甲方责任
1、为乙方提供设备、材料。
2、对乙方进行技术交底、提供图纸。
四、乙方责任
1、必须服从甲方的施工安排和要求、严格按图施工。
2、必须保证施工质量,因质量问题返工费由乙方全部承担。
3、必须爱护甲方提供的设备机具,不得随意浪费各种材料。
4、所用材料,均由乙方派人到材料库领取,并运至施工现场。
5、在施工过程中,乙方必须确保作业人员安全,如发生安全事故由乙方自行承担。
6、设备、材料上、下车由乙方负责。
7、房租、水电费由乙方负责。
五、未尽事宜,由双方协商,签订补充协议。
六、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:_____乙方:_____
日期:_____
水电安装合同12
工程承包人:________________________(简称甲方)
劳务分包人:_________________________(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚信信用的原则,甲乙双方就工程施工劳务分包事一、项协商达成一致,订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称:
工程地点:
分包范围:线管预埋、水管预埋、上下水、排水、管井走道架桥、电箱电柜、防雷、公共部分按施工图纸装灯和应急照明、水箱设备、冷凝水、主楼5层至9层线全穿到位,其他只到配电箱、通风设备安装、消防系统等所有工程的水电安装。
以上部分按建筑面计算,每平方米单价为。
二、工程结算
工人进场第一个月生活费由班组负责,第二个月以后每月1日、15日两次¥元/人作为生活费;工程完工付至工程造价;工程竣工,经甲乙双方共同验收合格,甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务酬劳;中途退出不结算尾款,并承担因中途退场所造成的一切经济损失。
三、质量标准
1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工程必须达到质量评定合格等级;
2、标准规范
除本工程总合同另有约定外,本合同使用标准规范如下:
(1)施工期间每天的现场清理工作及阶段性场容整理;
(2)合理使用材料,杜绝浪费;
(3)各种机械应由熟悉机械构造、性能和操作方法的人员按规程操作且定机定人,操作前须检查机械有无异常;
(4)在施工过程中如出现质量事故,经查明为人为造成时,由该责任人承担所造成的经济损失;
(5)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时,将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的5%;
四、施工验收及工程的确认
1。乙方应确保所完成施工的质量,符合本合同的质量标准;
2。在施工完毕后,乙方应通知甲方验收,双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计算;
五、双方责任和义务
(一)、甲方责任和义务
1、。除非范本合同另有约定,甲方在________年________月_______日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地;
2、实工对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收;
3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审;
4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要;
5、负责与分包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
六、乙方责任和义务
1。对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,自觉遵守法律法规及有关规章制度;
2。严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工,确保工程质量到达约定的标准;
3。乙方自备预制工具并投入足够的人力、物力、保证工期;加强现场管理,做到文明施工,并严格配合水电气班组进行各项施工工序,如因人力资源不到位影响其他班组生产的,一次罚款贰仟元。承担出于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款;
4。在向甲方提报所需材料时,须按施工图纸及甲方要求计量;
5。加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,按安全标准进行施工,确保施工安全;
6。严格遵守甲方要求的作息时间(施工中可根据需要调整工作时间,乙方必须配合甲方现场理人员的安排,如有不配合的,一次场地罚款管贰仟元);
7、工作期间必须佩戴安全帽,如有不佩戴发现一次发款出现任何事故由乙方及当事人自行负责,并处罚款贰仟元至伍仟元;
8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设备;如发生丢失、损坏,乙方应按价赔偿,并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失;
9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工部分的成品保护工作因劳务分包人负责发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
10、公司施工结束后,乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工现场。
七、施工变更
1、施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方应出具工程变更通知单,并提供变更的相应说明,乙方按照变更通知及有关文件要求施工,期间所涉及的工程增量或减量,工程完工决算时,以乙方递交的结算资料为依据;最终以甲审核的.数据为准。
2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,有乙方承担,延误的工期不予顺延。
3、因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬。
八、其他
1、乙方必须具有相应的劳务资质,并提供相应资质复印件,费用由乙方自己负责。
2、乙方作业人员必须是18—50岁的男性公民,不得使用童工。
3、乙方特许作业人员必须持证上岗;
4、乙方应对本班组作业人员进行经营性的安全及操作规程教育,由乙方原因造成的安全事故费用及场发生任何事故均由乙方承担;
5、乙方进场后,应向甲方提供花名册一份备案,甲方统一代办暂住证,费用由乙方承担;
6、违约责任:由过错方承担违约责任;
7、争议:在本合同履行期间,双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的,可向当地所属人民法院起诉。
九、合同有效期及分数
1、双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止;
2、合同一式两份,由甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电安装合同13
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲方委托乙方对居室水电工程项目进行安装施工,双方依据国家法律法规,经协商自愿签订本合同。
第一条 工程概述
1、项目:住宅水电安装。
2、地点:**大道东都怡景花园 幢 室,套内面积 ㎡。
3、施工安装内容:拆墙、打洞、开槽(见附件1《基础工程项目》)、强弱电线和开关插座安装、冷热水管及下水道安装、灯具及龙头安装。
4、总价;工程款 元。增减项目需经双方商定价格后签字确认生效,依此增减工程安装项目并增减造价。
5、工期:本工程耗时 日。工程自20xx年 月 日起至 月 日止,乙方应按时按质按量完成全部工程安装项目。
第二条 甲方工作
1、工程现场无影响水电安装施工的障碍物。
2、提供乙方施工所需的水电接口和主要材料。
3、提供经物业管理部门认可的《房屋平面布置图》(附件2)、《开关插座布局图》(附件3)、《用水器具布局图》(附件4)、《灯具布局图》(附件5),并向乙方进行现场交底。
4、如确实需要拆改原建筑结构或设备、线路,应向物业管理部门办理手续,并承担有关费用。协助乙方办理施工申请、审批、登记等手续。
5、对工程施工质量进度进行监督检查,有权要求乙方对不合格的项目进行整改,以达到设计和规范要求。
6、施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打招呼,处理好邻里关系。
第三条 乙方工作
1、对甲方进场材料确认签收(在附件6 上签收),合理使用材料,保证材料安全。
2、严格执行施工工艺规范,按合同规范进行施工,保质保量按期完成工程,解决由乙方负责的各项事宜。
3、文明施工,防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、短路停电、物品损坏等事故发生,万一发生,必须负责尽快修复或赔偿。
4、严格执行安全操作规程和防火安全规定,负责施工现场的安全,严防火灾,绝对保证施工现场的防火安全。自担施工安装过程中的伤亡责任,并承担由此造成的甲方损失。
5、严格按照本合同签认的工程量表和图纸进行施工,做好强弱电线路走向标注记录,提供强弱电线路正规图纸。
6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的材料、设施和施工成品进行保护。
第四条 质量要求
1、工程施工标准,双方同意参照GB50327-20xx国家标准《住宅装饰装修施工工程规范》规定。
2、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可,详见本合同附件6《装修工程材料预算清单》。
3、凡由甲方自行采购的材料、设备、产品质量由甲方自负,施工质量由乙方负责,乙方采购的材料、设备、产品质量由乙方负责。
4、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用双方应另签补充合同。
5、其他质量要求和标准见附件7《电工施工规范》、附件8《水工施工规范》。
第五条 材料供应
1、甲方提供的材料均应用于本合同规定的.装修项目,非经甲方同意不得挪作他用,乙方如有挪用应按材料的双倍价款补偿给甲方。
2、乙方提供的材料、设备应符合质量要求,规格有差异的禁止使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
3、甲方负责采购的材料、设备均应是符合设计要求的合格产品,并应按时供应。
4、甲方提供的材料由于乙方保管不当,应由乙方负责双倍赔偿。
第六条 付款方式
1、乙方按本合同约定的时间进行施工,按时按质按量完成本合同约定的灯具安装以外的工程项目,甲方按本合同约定价款的60%预支付工程款,灯具安装完成通电试灯后,经双方验收确认,再支付30%工程款,剩余10%为质量保证金。
2、质量保证金在本合同规定的质保期内,无任何质量问题时,甲方一次性支付。
第七条 工程工期
1、因乙方原因而延迟完工,按本合同违约责任条款处理;因甲方原因耽误工期,完工期限顺延。
2、由甲方提供的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担。由于乙方施工原因造成的质量事故,其返工费由乙方承担,工期不变。
3、在施工过程中,因为乙方施工质量问题返工导致工期延误,按本合同违约责任条款处理。
4、施工中如果因甲方原因要求返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签字认可,甲方需承担全部施工费用且工期顺延。
第八条 工程验收
1、本合同工程验收按《工程验收单》(见附件8)的标准进行。本合同约定的工程分两个阶段验收,除灯具安装以外的工程全部结束后,乙方应组织甲方进行预验收,工程质量验收合格后,双方确认后在见附件8上签字,然后办理工程移交和预结算手续。
2、灯具安装试通电亮灯后,双方在进行总验收,合格后在附件8上签字,然后办理结算付款手续。
3、甲方如不能在乙方指定的时限前来验收,应提前通知。
水电安装合同14
发包方(简称甲方):_______
承包方(简称乙方):_______
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,
一.工程概况
工程名称:君悦花园5#楼
工程地点:南充市嘉陵区安福镇
施工内容:图纸范围内所有室内外排水、排污,电线管(含材料)顶板内预埋安装工程,结构类型:底一框、砖混结构
二、乙方进场人数(附名册)
乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定,承担本工程的全部水电安装工作,并组织进场所需工种人员,相关工种、特殊工种必须持上岗证书,无关人员不得进驻现场。
三、工期进度要求
(一)开工日期:_______年_______月_______日
(二)总(日历)工期:_______个月
(三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。
四、承包方式与范围
(一)承包方式:
1、排水、排污部份只承包人工费,(含预埋、预留、安装、辅助机具等)所有管道均接至市政管网或化粪池止。
2、室内顶板强电管网、线盒部份(仅限设计图纸中照明顶灯在楼板中的线管、线盒),包工、包材料(¢20B管)、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。
(二)承包范围:
1君悦花园5#楼,图纸范围内的所有室内的排水、排污、强电顶板管网、线盒安装工程(部份项目包工包料)。
2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。
3.夜间施工乙方必须派专人值班(不补任何加班费)。
(三)计价方式:
1﹑采用固定价格合同:按建筑面积每平方米2.4元计价(以测绘面积为准) 。
五、工程要求:
甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版,及施工用水用电。
(一)质量要求:按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。
1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力,能够独立履行相应的现场管理职责,施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。
2.乙方必须依据国家有关规范和标准,按照设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进行施工,工程验收每个部分必须合格,通过备案并达到合格标准。
3.乙方必须积极配合甲方,如实做好工程施工过程的记录,并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。
4.对检出的不合格品(项),乙方必须无条件地进行及时整改,直至通过质量检验达到要求。
5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护,其保护措施须事先报经甲方认可,以保证产品的交验质量。
6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误,遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外,还应赔偿相应的材料费。
7.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚,严重者清退出场。
8.保修期为一年。
(二)工期要求
1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工,乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的.检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时,乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施,经确认后执行。
2、工期延误
(1)乙方在施工中要积极主动施工,预埋线管不单独安排时间,钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。
(2)如因乙方自身原因延误工期,一切损失由乙方自行承担;
(3)如甲方原因造成的工期延误,一切损失由甲方承担,并工期顺延。
(三)成本控制要求
1.乙方必须科学管理、合理施工,避免窝工现象发生;努力提高工效,履行节水,节电、节材料等原则。
2.各种工程材料必须实行限额领料,乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。
3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。
4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏,乙方双倍赔偿。
5.乙方必须遵守甲方材料的管理制度。
(四)安全施工要求
1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。
2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。
3.乙方必须对所属员工进行安全教育,未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作,更不得违章指挥、违章作业。
4.乙方做好劳动保护工作,按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险,且回执单上交甲方备案。
5.乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理,均由乙方负全部责任责,甲方不予承担。
六、付款方式:
进度款支付按进度实施
1、乙方工程进度到主体完工后,甲方在次月5号前支付乙方总价款的50%的工程款。
2、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收,一次性竣工验收合格后,如乙方提交验收申请一周后未验收的,或者开发商开始使用的,视为整个工程验收合格,乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的30日内,甲方向乙方支付工程总款的47%。
3、3%的维修质保金,满第一年的一个月内一次付清。
4、在质保期内因质量问题,甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金,对超出维修质保金范围金额,仍有乙方承担。
5、签订合同后,乙方向甲方付质量保证_______元,在三个月内一次性返还。
七、违约责任处理
(一)凡出现以下情况均视为违约:
1.乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求;
2.乙方擅自将承包的工程再行转包、分包;
3.其他造成工程各种损失的过失行为;
4.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。
5.不服从甲方的管理。
(二)违约处罚
1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为,甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正,甲方有权终止合同,并追赔由此带来的损失。
2.对其他违约行为守约方有权向违约方追罚相应的违约罚金。
3.乙方对材料管理不到位,甲方对乙方一次罚款1000~5000元。
4.不服从甲方的管理,在工作中出现扯皮、推诿及整改不及时,造成甲方管理困难对乙方每次罚款_______~5000元。
(三)其他奖惩约定
发生治安案件,除乙方自行承担相应责任外,同时接受甲方的处罚,第一次罚款10000元。再次发生,则乙方自动接受无条件的退场处理,由此带来的工程损失由乙方负责。
八、附则:
(一)本协议发生纠纷时,应由双方及时协商,协商不成时,双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉,但处理纠纷期间,任何情况下不得影响工程施工,若影响正常施工超过两天,视为乙方自动终止协议,乙方承担全部责任,甲方有权另找其他队伍。
(二)水电班组人员保险由乙方购买,乙方可购买其他险种进行补充,若发生意外事故,过程处理由乙方同保险公司和当事人(或其亲属)进行处理。所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担。 (三)本协议一式叁份,甲方执贰份、乙方执壹份,双方所执协议具有同等法律效力。
(四)本协议自双方签字之日起生效,至工程保修期完后自动失效。
甲方负责人:_______(签字)身份证号码:_______
乙方负责人:_______(签字)身份证号码:_______
签订日期:_______年_______月_______日
水电安装合同15
发包方(甲方):
分包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则,达成如下协议,特签订本工程分包合同,双方共同遵照执行。
第一条:工程名称:
第二条:工程地点:
第三条:工程内容及范围:施工图内的所有安装工程
第四条:承包方式:甲方将所有安装工程采取包工包料的方式承包给乙方。
第五条:结算方式:按05定额人工费调差到57元结算加管理费取定额百分之一百五以实结算
第六条:工期
总工期按建设方、甲方的要求执行。施工期间预留预埋与土建结构同步。
第七条:工程质量
合格,达到设计和国家现行质量验收的规范要求;
第八条:工程款支付
按甲方和建设方签订的主合同工程款支付方式执行。
第九条:文明施工
1、在施工中,乙方应贯彻执行JGJ59-99标准及甲方制订的`安全生产管理办法,严禁违章指挥,有权制止施工现场的违章操作、违章作业。
2、甲乙双方应严格遵守安全生产规定,坚持承包生产必须承包安全的原则。甲方应向乙方人员进行入场安全教育,并就安全技术措施等有关事宜,向乙方负责人交底。
3、乙方进入承包施工现场的施工人员必须事先登记注册,并符合建委等相
关政府职能部门对岗位证书的要求。报甲方备案,对承包的劳务工程乙方应制定出具体的安全技术措施方案,确定专人负责安全工作。
4、凡乙方施工人员进入现场,必须遵守国家及甲方有关安全生产规章制度。甲方在检查生产和安全时发现不安全因素,应立即向乙方代表提出,监督整改。
5、凡有不适应高处作业者(心脏病、高血压、癫痫病、贫血病等)以及16周岁以下未成年者、50周岁以上的老年工及女工,不准随队入场施工,违者自行负责。
第十条:乙方职责
1、乙方必须服从甲方的质量、生产进度和安全等方面的工作安排,施工中严格按甲方提供的施工图(含设计变更通知单、技术变更核定单)和技术交底要求进行施工。对现场管理人员和监理人员、建设单位提出的整改意见认真落实整改。
2、乙方有责任配合其它各工种的施工,不得影响后续工序施工,并为后续工序的施工创造条件。
3、乙方有责任配合甲方施工现场的安全文明施工和现场各种材料的管理工作。
4、乙方必须保证所承担的工程项目的质量符合国家施工验收规范和质量检验标准。
5、乙方负责和建设单位办理乙方承担工程的结算工作。
6、乙方负责完善所承担工程的资料工作,并协助完成档案归档验收工作。
第十一条:治安、防火
1、甲、乙双方分别确定甲方 ,乙方 为治安防范负责人、防火负责人。
2、乙方入场一周内,必须向所属人员进行遵纪守法和遵守甲方项目部治安管理有关制度的宣传教育。
3、乙方人员内部治安纠纷、案件、事故,由乙方负责查办,如涉及甲方人员,则必须派员与甲方配合查处。
4、甲方项目部有权对乙方进行防火安全检查、督促,查处防火违法行为,乙方人员因违章引起火警、火灾,除对责任人员依法查处外,发生一次未遂火警,罚款100元,一般火灾事故,罚款300~800元。
第十二条:在合同履行中若发生争议,解决方式:
1、双方协商解决。
2、向劳动仲裁委员会申请仲裁。
第十三条:其它
本合同一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力,签字盖章后生效。未尽事宜,双方协商。
甲方:年 月 日
乙方: 年 月 日
【水电安装合同】相关文章:
水电安装合同02-27
家庭水电安装合同03-28
水电消防安装合同01-11
工程水电安装合同01-17
水电安装劳务合同02-11
水电安装施工合同04-07
建筑水电安装合同04-10
水电安装工程合同01-17
水电安装合同15篇03-02