安装的合同

时间：2024-08-19 18:34:39 其他合同范本我要投稿

安装的合同

　　在当今不断发展的世界，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的安装的合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

安装的合同

安装的合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　公司(以下简称为甲方)与(以下简称乙方)就甲方住宅小区 #楼电梯大理石门套供货安装施工与乙方协商一致订立本合同,其条款如下:

　　一、工程名称：#楼

　　二、工程范围及承包方式：

　　1、工程范围：#楼全部电梯口门套供货安装

　　2、承包方式：

　　A、按工程内容及承包范围：包材料、包人工、包工期、包质量、包水电、包安全、包税金、包文明施工等一切费用。

　　B、本合同为固定单价合同，结算时单价不作调整。工程量按实进行结算。

　　三、合同价款及合同工期

　　1、电梯门套暂定数量：套。

　　2、暂定合同总价： (大写：元整) 合同工期：个日历天。

　　3、开工日期：合同签订之日即为开工之日。

　　四、付款方式：

　　1、电梯门套安装至合同暂定数量的一半时(两栋楼)付合同总价的30%作为工程进度款。

　　2、全部电梯门套安装完毕后付合同总价的30%作为工程进度款。

　　4、工程完工验收合格并结算完毕后支付总价款的35%，余款5%作为质保金，一年后质量没有问题时一次性支付完毕。(甲方付款前，乙方必须提供等额的符合税务要求的`发票)

　　五、甲乙双方责任：

　　1、甲方负责提供工程施工用电和用水的接驳点，水电费用乙方自行承担。

　　2、甲方必须及时保证资金到位，甲方资金如不能及时到位而造成的损失由甲方承担。

　　3、乙方必须按时完成整个工程，保证工程质量，大理石不允许有色差，如出现质量问题(空鼓、裂纹)和延误工期乙方承担全部责任，并赔偿甲方的全部损失。

　　4、乙方要严格遵守施工现场的各项管理制度，必须服从甲方和总包单位的管理，进场施工人员要加强安全教育，要为现场施工人员购买保险，如乙方施工人员因违规操作或不接受现场管理，所造成的安全事故则由乙方完全负责;妥善保护好现场的各种施工机械和施工器具，损坏和丢失均自行负责。

　　5、乙方在报价时提交的大理石样品甲方封存于施工现场，该样品是合同的一部分。

　　6、乙方制作好的理石板运抵现场安装时，甲方随即抽样进行检验(含破坏性检查)和对照，如与样品不符，视为乙方严重违约，乙方承担一切损失。在工程竣工移交甲方前，乙方须搬走所有施工机械、垃圾、剩余材料，保持施工现场及临近范围的清洁和整齐。

　　7、竣工验收前，乙方负责工程的成品(半成品)保护工作，保护期间发生的损坏，乙方自费予以修复，但不得延期交付工程。此项工作直至竣工验收交付甲方使用后止。

　　六、争议处理

　　甲乙双方履行合同时发生争议，应协商解决，解决不成甲乙双方同意向工程项目所在地人民法院起诉解决。

　　七、合同有效期

　　本合同自双方签订之日起生效，至工程全部完工并经甲方验收合格、包修期满后失效。

　　八、附则

　　1、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，由双方签字后生效。

　　2、本合同附件为合同不可分割的一部分：

　　甲方：代表人：日期：

　　乙方：代表人：日期：

安装的合同2

　　购货单位：项目部(以下简称“甲方”)

　　供货单位：(以下简称“乙方”)

　　根据经济合同约定，经双方协商，签订本合同，以备共同信守：

　　一、工程名称：项目“钢制防盗(火)门”工程。

　　二、规格型号及生产厂家：

　　三、星河湾小区防盗门共计9308樘，防火卷帘门共计500m2(以上数量以实际安装数量为准)，合计人民币(不含税金，若开税票税金另按5%计)暂定：伍佰贰拾壹万陆仟叁佰贰拾元整(暂定￥：5216320元整)。

　　四、工程质量要求：执行国家现行有关质量标准，门体固定牢靠，平整，开启灵活，表面完好无损，把手、钥匙齐全，包验收合格。

　　五、交货、费用及相关事宜：交货地点为施工现场指定位置，本次单价包含乙方产品制作、运输(含上下力资)、安装、灌浆、维修费用等，门体安装完毕经验收合格后，由甲方负责保管。

　　六、付款方式：本合同签订后五个工作日内，甲方支付总价款的`10%作为预付款，门体每批次安装600樘到位后支付至70%(含预付款)，竣工验收合格后付25%(按单体)，余款5%作为质保金，本工程约定质保期为两年，第一年付3%，第二年付2%。

　　七、供货、安装工期及售后服务：

　　(1)本工程双方约定：自甲方预付款之日起，四十天内乙方须完成全部产品制作，并在此时间段内分批供货运至各幢单体楼层;甲方提供垂直运输条件，否则，逾期由乙方自行解决分散各幢楼层的垂直运输。

　　(2)在基本满足安装条件时，乙方必须按甲方的工程进度要求进行安装，并确保三十天内安装完毕。门体安装时，甲方有偿提供乙方临时用电。

　　(3)工程安装结束验收合格后，两年内乙方免费保修，终身售后服务(人为损坏除外)。

　　九、合同自签订之日起生效，一式陆份，双方各执叁份，未尽事宜双方另行协商解决。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　甲方(签字)：乙方(签字)：

　　电话：电话：

　　年月日年月日

安装的合同3

　　甲方

　　地址

　　电话

　　传真

　　乙方

　　地址

　　电话

　　传真

　　甲、乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，同意签订本合同：

　　第一条、业务名称：

　　第二条、制作内容：

　　第三条、安装地点：

　　第四条、开始时间：___年__月__日;完成时间___年__月__日

　　第五条、合同金额：币元(小写)(附审价单)

　　第六条、付款方式：

　　合同签订生效后日内，甲方付合同金额的%，即元为合同的预付款;

　　项目实施完毕，甲方验收合格后，甲方于日内，付合同金额%，即元。

　　第七条、双方的权利和义务：

　　甲方应向乙方提供设计内容，以共乙方出使甲方满意的设计方案。

　　甲方应为乙方在甲方现场施工提供协助;并委派甲方具体管理人员，全权负责施工中技术方面的要求;

　　在乙方按本合同履行责任的前提下，甲方应保证按照合同准时付款;

　　若质量不符合要求，甲方有权拒绝付款;

　　乙方应按甲方的`要求，保证质量和数量，按时间要求准时完工;

　　乙方负责施工现场的安全(含人身)保卫和施工人员的管理工作，并对由于施工造成的工程、直接和间接的财产损失和人身伤害负责。发生的一切费用均由乙方承担。

　　乙方需遵守当地政府和有关部门对交通、环境卫生、噪声、市政、安全、消防等方面的规定并承担相关的费用，如有隐蔽施工需做好记录交甲方管理人员;做好施工现场工作，保持现场清洁、道路畅通，竣工后清理现场做到完工场清。如乙方施工未达到公司规定要求，乙方负责返工并承担一切所发生的费用。

　　第八条、工程验收：

　　乙方施工完毕，即向甲方提请验收。甲方签字同意，即为验收合格。对于甲方在验收中提出的问题，乙方要积极按照甲方的要求组织整改，保证工程质量。

　　第九条、保修条款：

　　本工程的保修期限为，自甲方验收合格之日起计算。在保修期内发生的工程质量问题，均由乙方承担全部责任。乙方在接到甲方的保修通知时，应马上派工人到达现场，会同提出维修方案按照甲方要求的时间组织维修。

　　第十条、不可抗力：

　　本合同有效期间内，因自然灾害及因国家法律政策变更等人力不可抗拒的因素，造成

　　本合同及其补充协议内容部分或全部不能履行，双方互不承担违约责任。但应在四十八小时内，将相关事件、可能引发后果等情况以书面形式通知另一方，并且在事件发生后的十五天内，向另一方提交有关部门的证明及本合同(包括补充协议)约定义务与责任不能履行或需要延期的报告。

　　因不可抗力的自然原因或政府政策、政令(以正式文件为准)导致工期逾期，工期顺延。

　　第十一条、违约责任：

　　甲、乙双方不得单方面无故终止合同。

　　乙方应按合同约定时间竣工。

　　在乙方履行合同的前提下，甲方应按合同支付款项。

　　甲方在施工工程中要求更改原设计，必须及时通知乙方，乙方必须按甲方要求更改，导致逾期的，工期顺延。

　　第十二条、附件：

　　本合同涉及的设计图、施工图、工程报价预算书均作为附件，具有同等法律效力;

　　第十三条、合同仲裁：

　　在履行本合同过程中，如发生争议，双方应协商解决;如协商不成，一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十四条、本合同自甲乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖公章后生效，至工程竣工结算后除有关保修条款仍生效外，其余条款即告终止;保修期满后有关保修条款终止。

　　第十五条、本合同未尽事宜，甲、乙双方本着友好互谅的精神，协商解决，另行签订补充协议。

　　第十六条、本协议一式份，双方各执份，具有同等法律效力。

　　甲方代表：(签、章)

　　签订日期：___年__月__日

　　乙方代表：(签、章)

　　签订日期：___年__月__日

安装的合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，为明确双方责任，维护双方合法权益，经双方充分协商，特签订本合同，希甲乙双方恪守信用，共同遵守。

　　一、工程概况、规模：

　　甲方在________________________的通信预埋及监控预埋安装(具体面积按实际施工面积为准)承包给乙方施工。

　　二、承包形式及承包工作内容：

　　1、包工包料，施工用的各种工具及设备由乙方自备。

　　2、承包施工工作内容：通信预埋及监控预埋所包含的图纸的内容。

　　三、工程质量：

　　必须保证所有管道通畅无堵塞现象，必须按国家现行验收标准验收，必须达到合格以上的质量标准;施工现场必须达到成都市市建设局的标准化施工的验收准标。

　　四、安全责任：

　　乙方在施工中必须遵守安全操作规程，文明施工。在施工过程中所发生的任何安全事故与甲方无关，由乙方自行负责。甲方应提供蓝图及原有预埋管线。

　　五、结算价格及付款方式：

　　本工程总价为____________大写_____________元。工程将在_______年____月____日主要部分完工;工程竣工验收合格后在____月____日支付______%工程款;余款待一星期内全额付清。

　　六、材料：

　　1、因现场地势原因最终于联通工程人员及广播工程人员商定将原梅花管换成75碳素波纹管做预埋。因承载原因路面高分子井盖改为500*500*50。

　　2、预算备注尺寸应以现场施工条件尺寸为准。

　　3、本预算不包含建渣外运。

　　七、违约责任

　　1、因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关健工序工期计划的，每延误一日，应向甲方支付__________元的违约金。以此内推。

　　2、因甲方原因及不抵抗因素的不能施工应工程工期顺延。如情节严重的应做一定的经济补偿给乙方。

　　3、乙方的施工达不到合同约定的质量要求，乙方必须返工至合格，返工的工料损失由乙方承担，并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的.违约金，工期延误责任由乙方承担。

　　4、一旦发现有乙方进场人员偷盗甲方材料，将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款，情节严重者报公安部门处理。

　　5、为确保工程质量，乙方不得将工程转包，如乙方有转包情况，乙方必须向甲方支付不低于工程价款50%违约金。

　　6、甲方应配合乙方组织施工，如甲方原因及第三方原因不能及时协调如图纸线路不清楚改动，工期顺延。

　　八、其它约定

　　1、双方确认，均已充分了解本合同全部条款的真实含义，十分清楚合同约定相关各自的权力和义务，签订本合同时系双方真实意思表示，不存在任何被隐满或被欺诈的可能和情形。本合同内容除非双方确认，涂改(或单方面修改)无效。

　　九、有关事宜

　　本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。双方签字生效。未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：乙方：

　　__年__月__日

安装的合同5

　　发包人：（以下简称甲方）_________

　　承包人：（以下简称乙方）_________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正互惠和诚实信用的原则，甲乙双方就建钢结构施工劳务合作事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：_________

　　二、工程地点：_________

　　三、承包方包工方式：包工施工承包。

　　1、包质量工期：完全生产、文明施工。

　　2、甲方负责承担工程所用的金属材料、焊条、乙炔、氧气、油漆、切割片及其它施工辅助材料、费用或实物。

　　3、乙方负责承担工程制作、安装、吊装、所属施工工人的人身意外伤害及财产保险费用、工伤事故医疗费用。

　　四、施工承包的工作范围

　　1、测量放线、后臵埋件补充。

　　2、钢结构除锈、制作安装、刷防锈漆、面漆。

　　3、质保期内的无偿售后服务。

　　五、施工费计算方法：按施工的`建筑面积55元/平方米计算，建筑面积以实际测量为准。

　　六、工程质量标准为合格，保质期为一年。

　　施工中甲方除向乙方提供三级配电箱、表箱及配套的主电缆等外，其它操作工具均由乙方自备。

　　七、工期要求

　　工程为有效工作日天，即为20______年__月__日开工至20______年__月__日竣工验收。

　　如遇下列情况，经甲乙以方沟通后，工期相应顺延：

　　1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；

　　2、不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；

　　3、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；

　　4、非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；

　　5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工；

　　6、人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　八、质量验收

　　乙方在施工每一厂房、部位或构件时，须认真按金属结构施工规范精心组织施工，确保构件几何尺寸准确，焊缝平顺，油漆均匀色泽一致。

　　九、付款办法

　　人员设备进场预付15000元，厂房1#厂房2#立柱、大梁、制作安装完成付款35000元。厂房3#、4#立柱、大梁、制作安装完成付款30000元，工程竣工全款付清。

　　十、限额用料

　　乙方在构件制作过程中须合理排料，减少浪费，严禁大料小用，长料短用。

　　十一、甲方的责任和义务

　　1、为采用劳务承包的乙方在构件制定及安装时提供水平运输条件，并为垂直运输提供方便。

　　2、向乙方提供施工图及具备施工条件的工作面。

　　3、对乙方在制作前发现设计错误而提出的意见，甲方应及时处理并以书面形式通知乙方，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁，材料构配件积压的实际损失）由甲方负责，并调整合同造价。

　　4、对乙方进行操作规程，质量标准，进度要求，安全文明施工等内容交底。

　　5、负责对乙方的施工质量、进度、安全进行监督、检查与验收。

　　6、按合同约定，向乙方及时支付承包工费。

　　7、甲方全权负责协调好工程所在地社会关系，负责提供水、电进场道路及施工人员食宿条件，以便施工正常进行。

　　十二、乙方责任

　　1、本合同签订后应及时为所属员工购买保险。

　　2、严格遵守甲方的各项规章制作，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

　　3、在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先查看，后使用，在安全没有保障的情况下，不准施工，杜绝违章指挥，违章作业。

　　4、每天做好施工现场的清理工作，物件堆放整齐，道路畅通，维护好用电线路、电器设施，用水管线设施，确保正常施工。

　　5、施工中如发现设计错误和严重不合理时应通知甲方。

　　6、施工中因乙方责任造成停工、返工、材料器材损失等经济损失，均由乙方承担。

　　7、工程竣工后清理好场地3日内撤离施工现场。

　　十三、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字生效，至工程结束，款项结清时终止。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　代表人：_________

　　身份证：

　　电话：_________

　　签订日期：年__月__日

安装的合同6

　　甲方：___________

　　电话：___________

　　乙方：___________

　　乙方身份证号码及地址：___________

　　电话：___________

　　根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方在平等互利、诚实

　　信用的原则下，经友好协商一致同意签订本合同并共同遵守，条件如下：

　　一、购销产品甲方向乙方购买安防监控系统一套。（规格详见附表）

　　二、产品价格器材总价人民币￥10500元（线管费用由安装照明电路方承担），计大写壹万零伍佰元整，含安装调试及运输费用。（乙方负责提供发票）

　　三、货款结算合同生效后，乙方将所需设备产品运送至甲方指定地点，甲方付给乙方设备费用￥8000整，按装完成可正常使用后，甲方应支清剩余款项。

　　四、售后服务

　　1.甲方在正常使用的条件下，摄像头自投入使用之日起一年内，如产品出现不能正常工作时，乙方应免费及时维修（人为天灾破坏除外），以保证甲方整个系统的正常使用，硬盘保修期三年，显示器保修期三年，电源线路保修期三年，ups保修期一年。

　　2.在甲方使用乙方提供的'安防监控系统的过程中，乙方免费负责该设备的调试、维修、备件供应、技术咨询

　　五、违约责任及争议的解决

　　1、甲、乙双方如未按合同履行自己的职责须分别承担各自相应的责任。因执行本合同引起的一切争议由

　　双方通过友好协商解决，如协商不成可通过向原告所在地法院诉讼。

　　2、如甲方未能按照合同条款三，按工程进度向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的百分之五/每天的逾期违约金作为乙方的补偿；乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期为约金

　　甲方已付金额不足乙方所供设备款时，乙方有权收回所供设备，并由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失。

　　3、如出现监控设备不能正常工作（不可抗力除外），甲方电话（短信）联系乙方后，乙方48小时内必须上门维修，如乙方未上门维修，造成甲方货台货物丢失，所丢货物款项由乙方全额承担。

　　六、甲方不提供作业设备，乙方在施工中要注意安全，如违规操作，所造成后果由乙方承担。

　　七、本合同未提到事项甲、乙双方须签订补充协议（双方盖章后有效）补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　八、下列附件为本合同不可分割部分，与本合同有同等法律效力。

　　九、本合同中未列及之条款，应参照《中华人民共和国合同法》

　　十．本合同壹式贰份，甲、乙双方各保留壹份，具有同等法律效力。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　日期：___________

安装的合同7

　　委托方：(甲方)______

　　服务方：(乙方)______

　　依据《中华人民共和国技术合同法》的规定，就“华商三优充电站项目1015A有源电力滤波器”的安装、调试工作，双方达成如下合同条款：

　　一、服务内容，方式和要求：

　　乙方依据甲方提供的器件及技术要求，负责滤波器的安装调试。

　　二、工作条件和协作事项：

　　甲方负责提供滤波器的主要器件。

　　乙方负责现场的施工，安装，调试。

　　三、履行期限、地点和方式：

　　本安装、调试工作应于_______年_______月_______日前完成。

　　地点：北京华商三优新能源科技公司。

　　四、报酬及其支付方式：

　　付款方式：验收合格后30天付全款。

　　(一)本合同的安装调试报酬为：安装调试施工费_________元。大写：__________元整。

　　(二)支付方式：甲方验收合格后30天内，甲方支付安装服务费___________元，大写：______________元整。乙方开具全额发票。

　　五、违约责任：

　　双方违反本合同约定，违约方应当按合同法承担违约责任。

　　六、争议的解决办法：

　　在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。

　　(一)违约责任按照《合同法》有关条款。违约金或损失赔偿额计算方法：按照《合同法》有关条款。

　　(二)解决合同纠纷地点、标准：在供方所在地解决合同纠纷，按《合同法》执行。

　　七、签约地点：北京。

　　八、本合同一式俩份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　机械安装合同协议书七

　　甲方：___厂

　　法定代表人：厂长

　　乙方：______

　　甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：

　　一、安装的项目名称和地点：

　　二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬：

　　名称：______规格：______型号：______数量：______安装费：______。

　　合计：____________。

　　三、完成安装的期限：

　　从_______年_______月_______日到_______年_______月_______日

　　四、安装的质量要求：

　　五、安装的安全责任：

　　乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的'损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关；

　　六、安装报酬的结算支付时间：

　　七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金______元；甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失；

　　八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由___县人民法院裁判。

　　九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。

　　甲方：_________

　　乙方：____________

　　日期：______年______月______日

安装的合同8

　　甲方（建设方）：_________（盖章）

　　乙方（施工方）：_________身份证号：_________

　　因甲方电路年久老化，加之暗线粗细不一，给日常保教工作带来诸多不便和幼儿人身造成危险。甲方为了让幼儿有一个安全、舒适的保教环境，在各教室安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方采取负责施工。经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。

　　一、施工内容

　　1、将一楼16间活动室旧电线全部抽出，更换2.5平方的国标电线，总线为4平方的国标电线。（后附用料、人工清单）

　　2、安装电表、照明灯具、闸刀、开关、插座等相应的用电器。

　　3、根据甲方要求和实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。

　　4、维修完将活动室恢复原状。

　　二、工程质量标准

　　1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。

　　2、乙方安装的'所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。

　　3、施工结束后，整理好线路图，移交甲方保存，以备维修。

　　4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的部分进行返工直至符合质量标准。

　　5、施工结束后，保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。

　　三、费用及付费方式

　　1、电线和各类用电器均由乙方自行采购，甲方可对规格、型号提出建议。

　　2、乙方负责安装施工，双方协议维修材料及施工费总额为壹万玖仟叁佰陆拾元（19390.00元），施工结束后由乙方提供正规发票经教育国库支付系统审核通过一次结算。

　　四、安全责任

　　乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不单人作业，确保安全，如发生事故，责任自负，甲方不承担任何责任。

　　五、其余事项

　　1、施工日期：______年______月______日至______年______月______日。

　　2、本合同签订后，甲乙双方均不得随意更改（工程变更部分除外）。

　　3、本合同一式三份，双方各执一份。单位报账一份。本合同双方代表签字生效。

　　甲方代表：_________乙方（签字）：_________

　　______年______月______日______年______月______日

安装的合同9

　　甲方：______

　　乙方：______

　　经双方协商，现甲方将______市______有限公司———______商业广场工程以包现场加工、包安全、包安装、包质量、保进度的形式承包给乙方。为了明确双方各自相互权利，遵循平等、自愿和诚信的原则，订立如下合同条款，双方共同遵守执行。

　　一、工程名称和地点

　　1、工程名称：______市______有限公司———______商业广场

　　2、工程地点：___________

　　3、建筑面积：约______平方米

　　二、工程范围及价格

　　1、钢结构规格：长______米、宽______米，檐高______米（其他备注：整栋厂房不规则，具体尺寸见施工图）

　　2、现场制作范围包含：

　　3、安装范围包含：工程预埋、主体钢架、吊车梁、外围檩条、屋面彩板、保温棉、钢丝网、墙面板、夹芯板推拉门、彩瓦收边包角、门窗包边等所有±零以上的及图纸中所包含的钢结构工程，不含任何土建，窗户由甲方所采购塑钢窗的供货方安装。（以上内容不包含部分可划掉，另行用手写如下：

　　4、安装承包价格：包工不包料每平方米为______元人民币，合同价格包括所用工具和生活费用，含机械吊装费。

　　三、工程质量要求

　　1、乙方必须严格按施工图纸要求施工，服从甲方现场管理人员指挥，执行甲方管理人员的指导和监督，把好质量关。

　　2、乙方在主构件进场前应做好预埋件的安装，预埋件安装完毕后须符合图纸尺寸、标高全部无误，否则乙方必须无条件整改好，并由甲方施工代表审核方可。

　　3、主钢构进场，吊车卸货时要注意不得导致构件或连接板件变形，安装前如构件上沾有黄泥或其他污物必须先擦拭干净后方可安装，如有构件表面生锈必须补漆后再安装，所有螺栓必须拧紧；

　　4、彩瓦进场，卸货时须注意不得有人为或设备损坏，安装屋面瓦时不得人为踩踏破坏，屋面瓦安装完毕后须整理现场不得留有螺钉或其他零碎东西，墙面瓦安装后要整洁美观，不得人为拆坏，所有彩瓦安装完毕后必须做清洁工作，保证瓦面干净整洁。

　　5、屋面安装过程中对最容易漏水的地方要格外注意，做好防漏措施。

　　6、若发现人为的问题对质量造成影响，安装队必须承担全部责任。

　　四、工程进度及要求

　　1、现场制作工期为材料到现场起______天完成；

　　1、施工工期为钢柱进场起，天完成主体钢架与屋面板、保温棉、墙面板，天内所有钢结构安装完工，具备工程交付验收的条件（下大雨或下雪自然原因耽误除外），如乙方拖延工期按以下规定执行。

　　2、乙方如不按进度计划要求施工，无特殊原因，延误工期则每天罚款______元。

　　3、乙方如施工力量及技术力量确实不适合工程施工要求，甲方有权终止合同，并指派其他施工班级进场，所造成的一切费用损失由乙方负责。

　　五、甲方责任

　　1、所有建设该工程所需的材料均由甲方购买提供给乙方，并运抵现场；

　　2、若在安装过程中，因当地群众阻扰施工，发生纠纷，由甲方负责处理，乙方不得与阻工扰工人员发生冲突，否则一切后果自负。

　　六、乙方责任

　　1、乙方在现场制作与现场施工过程中，严格按照安全操作规程进行作业，必须为每一位现场施工人员买保险（进场前所有保险凭证必须先交由甲方复印并保存留底），做好安全保护措施，做好自律自省自察工作，杜绝发生安全事故，所发生一切安全事故，均由乙方负全部负责。

　　2、乙方对现场工人必须进行安全教育，并配合甲方对工作进行安全教育和三级教育，以树立工作的安全概念。乙方必须教育好本班级人员，提高其安全意识，提高防患意识，严禁没有安全培训的工人上岗。

　　3、乙方所有现场施工人员，禁止发生偷盗行为，工地现场所有财物归甲方所有，如发生偷盗行为，甲方有权对乙方处以______元/次的罚款，乙方还必须赔偿甲方因偷盗所产生的全部损失。

　　4、乙方所有现场施工人员，在上班时严禁喝酒，以免发生安全事故及产生安全隐患，如甲方发现一次，甲方有权对乙方处以______元/次的罚款。

　　七、工程付款及结算

　　1、乙方人员全部进场安装三日后付生活费与预埋费用计人民币______元

　　2、主体钢架安装完毕后，付安装总款______%，计人民币______元

　　3、屋面板、墙面板安装完毕，再付安装总款______%，计人民币______元。

　　4、所有工程安装完毕，验收合格后，再付至安装总款的______%，计人民币______元

　　5、余留______%质保金，计人民币______元，作为工程保修金，保修期为12个月，到期如无质量问题，一次性付给乙方。

　　八、违约处罚

　　1、乙方在施工时，达不到业主和监理验收，造成返工所需费用由乙方自负。

　　2、乙方在签定协议之后，中途退缩、怠工、有意人为误工，甲方有权不予结算并且不支付任何安装工程款。

　　九、争议解决条款

　　本合同如有未尽宜，双方应友好协商，补充合同条款解决。双方签订的`补充条款与本合同有同等的法律效力。如前后内容有矛盾的补充合同协议规定为准。因本合同引起或与本合同有关的任何争议导致双方不能达成一致时，任何一方可向工程所在地诉讼。

　　十、本合同有效期自双方签订盖章之日起完工所有款项付清之日。合同生效后，任何一方单方终止本合同，应向对方赔偿本合同的工程总价款______%的违约金。

　　十一、本合同一式贰份，双方各执壹份，签字生效，依此为凭。

　　甲方：______乙方：______

　　工程部代表：______施工班长：______

　　电话：______电话：______

　　身份证号码：______身份证号码：______

　　______年______月______日______年______月______日

安装的合同10

　　卖方：

　　买方：

　　根据《民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上，经友好协商，就窗帘买卖及安装达成如下一致条款，以资共同信守。

　　一、增加项目总价：

　　合同增加项目为坐垫60张;窗帘6个;台裙1张总价为人民币大写元整。注：该单价、总价，如未作特别说明，均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。

　　二、付款日期及结算方式

　　安装完工之日即结算增加工程款人民币大写元整，以下两种方式由甲方自愿选择：当面交付现金;通过银行转帐。

　　三、交货方式、期限

　　1.乙方自行送货安装。

　　2.交货工期为10日。

　　3.交货、安装地点：________________________________________

　　四、违约责任

　　违约责任

　　1.乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。

　　2.乙方未按合同规定期限交售，每逾期1天，应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。

　　3.甲方拒收乙方按合同交售的窗帘坐垫台布应赔偿乙方的`运输费用，并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。

　　4.甲方逾期付款，每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。

　　五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。

　　六、本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。

　　七、本合同于____年__月__日签订，合同一式二份，双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。

　　八、其他约定

　　本合同的未尽事宜，双方另定补充协议，将成为本合同的一部分，具有同等的法律效应。

　　补充条款

　　甲方：乙方：

　　传真：传真：

　　电话：电话：

安装的合同11

　　甲方:(以下简称甲方)

　　乙方: （以下简称乙方）

　　甲、乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则,经友好协商,就甲方委托乙方制作不锈钢门牌有关事宜达成一致,特订立此合同。

　　第一条、委托项目：

　　1.1 、广告门牌，具体规格、型号见样品确认规格。

　　第二条、合同价款：

　　2.1 、制作广告门牌样板按乙方报价单，元），暂定制作门牌合计：元，双方同意按时结算，该包干单价包制作、包工包料、全包方式。在施工过程中如有设计变更，乙方应予以执行。（其费用按实际增加）

　　第三条、付款方式：

　　3.1 、提前

　　3.2、若甲方逾期付款，乙方将按实际拖欠天数以合同金额的每天加收滞纳金。

　　第四条、双方权利与义务：

　　4.1、甲方的权利和义务

　　4.1.1、按时按量向乙方支付合同中规定的费用；

　　4.2、乙方的`权利和义务

　　第五条、材料的要求：

　　5.1、按合同付上报价清单制作要求

　　第六条、质量及验收：

　　6.1、验收标准：按确认，使用材料清单要求。

　　第七条、其它约定：

　　7.1、本合同中提到的通知、《验收书》等均应以书面形式出现一并作为合同中的附件，与本合同具有同等法律效力；

　　7.2、本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充合同，补充合同作为本合同附件；

　　7.3、本合同一式贰份，自双方签字盖章之日起生效，双方各执一份均具同等法律效力；

　　7.4、在本合同履行期内，双方应尽量通过友好协商的方式解决，协商不成的，双方均可向江门市有关辖权的人民法院起诉。

　　甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

　　代表: (签字) 代表: (签字)

　　代表身份证：代表身份证：

　　通信地址: 通信地址:

　　电话：电话:

安装的合同12

　　发包方：____________（以下简称甲方）

　　承包方：________________（以下简称乙方）

　　依据《建筑安装工程承包分包条例》的规定，结合本安装工程的具体情况，经双方协商，达成如下条款，共同履行。

　　一、工程概况

　　a）工程名称：____________

　　b）工程地点：____________

　　c）承包范围：门、窗安装

　　d）结算依据：依据门窗外轮廓尺寸进行面积结算。

　　二、门窗面积

　　门窗面积暂估为________㎡，安装单价________元/㎡，最终结算按实际面积结算。

　　三、开/竣工日期

　　开工日期：____________，竣工日期：_________。

　　四、双方责任

　　a）甲方责任

　　i。为了做好施工现场的各项工作，由甲方委派公司人员行使自己部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派，委派和撤回均应提前两天通知乙方。

　　ii。甲方人员主要负责协调工地关系、时间、进度、安装技术、质量管理以及每月支付乙方工程进度款的审批等事项。

　　iii。甲方人员的指令、通知均由甲方人员签字后，以书面形式交给乙方，乙方在回执单上签署姓名和收到时间后生效……因指令错误而发生的追加合同价款和对乙方造成的损失由甲方承担。

　　iv。甲方负责门窗产品送到工地，乙方负责派员工卸车。安装所用的工程材料甲方全部负责运送到工地现场，经过乙方验收无任何问题后办理产品签收手续。

　　v。甲方负责提供楼层分布图型及相关图纸（含开启方式外立面图），如未提供，则按甲方实际要求安装。

　　vi。乙方通知甲方可以进行竣工验收后，甲方要及时组织相关人员进行竣工验收。

　　vii。甲方按工程部审批的《工程进度明细表》及《工程量确认明细表》来支付乙方工程进度款，其余时间一律不支付工程款。

　　b）乙方责任

　　i。乙方必须保证在施工过程中所使用的部件均采用甲方所提供的产品，如违反则给予罚款处理。

　　ii。乙方对工程安装质量、进度负责。

　　iii。安装工程所需要用的工具全部乙方自备。如安装所用的工具及设施满足不了工程的需要，乙方负责重新购买能符合工程要求的工具设施，费用自报。

　　iv。乙方在施工过程中，必须按甲方要求进行操作，如甲方无技术交底等书面文字材料，则按照国家和行业标准《门窗安装及验收规程（JGJ103—96）》执行。

　　v。乙方必须严格遵守甲方制定的各项规章制度以及各工地的规章制度，如有违反责任自负。

　　vi。乙方有责任教育其工人严格执行操作规程，严格管理，安全施工，防火防盗。安装期间因为乙方管理不善造成物件破损、丢失等损失，均由乙方负责。乙方应做好施工安全防范措施，安全责任由乙方自行承担。

　　vii。门窗安装的总工程完毕后，须经由甲方做总体检查验收。对验收不符合标准要求的，责令重改，并扣除此窗的.安装费用，造成不良影响的给予罚款处理。

　　viii。乙方在安装过程中，门窗及配件确认为乙方因素造成损坏的由乙方照价赔偿。玻璃为特殊成品，如安装过程中发生破损（3%以内为自然损耗，超过3%至10%以内），按成本价双方各半；如因乙方操作不当、搬运失误和保护不善等，由乙方按成本价自行承担。费用在工程结算时直接扣除。

　　ix。乙方必须按质按量按时完成工程量。无故延误工期，甲方不但要追究其责任，并从经济上加以索赔。

　　x。遵守地方政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　xi。已经竣工工程未交付建设单位验收之前，乙方负责成品保护，保护期间发生的损坏，乙方负责修理。第三方原因造成损坏，通过甲方协调，由责任方负责或乙方有偿修复，甲方承担合同追加价款。由于乙方不履行上述义务造成工期延误和经济损失，责任由乙方承担。

　　五、质量与检验

　　a）检查和返工。乙方应认真按照标准、规范、设计要求以及甲方工程部依据合同发出的指令施工，随时接受甲方人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方人员的要求返工、修改，承担因自身原因导致的返工、修改费用。因甲方不正确纠正和其他原因引起的追加合同价款，由甲方承担。

　　b）以上检查检验合格后，如又发现因乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任和发生的费用，并赔偿甲方因此而造成的相关损失。

　　c）工程质量等级。工程质量应达到国家和专业的质量检验评定标准的合格条件。如工程质量有特殊要求由甲方增加相关费用。工程质量达不到约定条件的部分，甲方人员一经发现，要求乙方返工，乙方应按甲方人员的要求返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工的追加合同价款。

　　六、工程款的支付

　　甲方按协议约定的时间和方式，根据甲方人员确认的工程量，以构成合同价款相应项目的单价计算出工程价款。经工程部负责人签字后支付。进入工地现场一周后支付安装工程总价款的5%，以后按工程部上报的进度支付工程款，工程验收合格一周后支付到总工程价款的95%，余额5%为保修金。

　　七、保修责任

　　乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限进行保修（保修范围：因安装引起的问题）。

　　保修期从建设单位在最终验收记录单上签字之日起算起。保修期内如出现因安装引起的任何质量问题，乙方均应在接到修理通知之后两日内无偿派人员维修。否则，甲方可委托其他单位或人员维修，维修费用从乙方安装工程价款内扣除。

　　因乙方原因发生的维修费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修费用，由甲方承担。

　　本合同保修期为壹年。保修期满后半个月内结算剩余工程保修金。

　　八、合同的生效与终止

　　本合同经双方当事人签字盖章之日起即生效。工程竣工结算，甲方将工程交付建设单位后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止即本合同全部协议条款宣告终止。

　　九、合同份数

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。两份具有同等法律效力，由甲乙双方签字后分别保存。

　　十、本合同附件

　　《成品出料明细表》，一式两分；《配件出料明细表》，一式两份；《工程进度明细表》，一式两份；《工程量确认明细表》，一式两份。附件与合同原件具有同等法律效力。

　　十一、其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　甲方签字：________________乙方签字：____________

　　盖章：___________盖章：________

　　日期：________________日期：________________

安装的合同13

　　甲方：酒泉______制药有限公司

　　乙方： ___

　　根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，结合本暖气管道安装施工的特点，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担暖气管道安装事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、安装内容：

　　酒泉______制药有限公司注射剂车间蒸汽、循环水暖气（水暖）管道的安装。

　　二、工程概况：

　　工程地址：酒泉南工业园区______制药有限公司注射剂车间。

　　委托方式：甲方供料，乙方包工。

　　开竣工日期：年月日开工至年月日竣工。

　　三、工程价款：

　　安装总价款按总安装材料费的%提取，本工程材料总价为元（详见材料清单），安装工程总价款为元。本工程材料总价待工程完工后，甲、乙双方共同按材料购置清单和车间实际用材料核算，损耗3%。

　　四、承包款结算方法：

　　从乙方开始进场施工之日起10日内支付安装款以后每月10日前支付安装款工程完工经甲方验收合格后支付至总安装价款的 %，剩余 %在20____年冬季采暖开始10日内所有工程无漏水、漏气现象甲方一次性付清。

　　五、双方的权力和义务：

　　1、甲方在乙方施工前，将匹配的水、电源接到安装位置。

　　2．甲方在乙方施工前，负责清除施工现场的.障碍物，使现场具备施工条件。

　　3、甲方必需按时按量供应材料，不得因材料不到位而担误乙方工期。甲方所供材料、设备、产品质量由甲方自负。

　　4．乙方施工期间应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。

　　5、乙方必须按图纸设计和甲方指派的技术人员的要求进行安全施工。按时完成甲方安排的施工进度计划。

　　6、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生，如果发生人员安全意外事故，一切责任由乙方负责，甲方不承担一切责任。

　　7、乙方在施工中不准发生浪费和偷工减料现象，必须保证施工质量。

　　8、所有管道施工中应视操作和检修方便的原则确定，施

　　工中做好防锈处理。

　　9、乙方必须保证甲方购买材料的正确使用不得私自更换。

　　六、工期延误：

　　1、由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　2、如因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，工期相应顺延，所增加人工费用由甲方承担。

　　3、如因甲方提供材料不及时或所供材料出现质量问题而造成返工或延误工期，工期相应顺延，所增加费用由甲方承担。

　　七、工程验收：

　　安装工程竣工后，乙方以书面形式通知甲方验收，甲方应在收到验收申请5日内进行组织验收，超过10日视为工程验收合格。

　　八、本合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　身份证号：

　　日期：

安装的合同14

　　甲方：___

　　乙方：___

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议，以资共同信守。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：格力商用空调设备销售及安装

　　2、开工日期：定货______天设备到达施工现场。

　　安装施工工期：______天

　　3、技术指标：建筑面积为_________平方米，制冷面积为_________平方米。

　　a、制冷、制热运行室外环境温度范围为：—15℃—+43℃。

　　b、冬季室内温度达到16℃，夏季室内温度达到26℃—28℃。

　　4、设备及材料如下

　　a、设备表如下：

　　序号

　　设备规格名称

　　产地

　　风冷模块冷热水机组csqwrf130m/b

　　______

　　卧式吊顶风柜g—6wd×1/d

　　______

　　风机盘管、模块机控制器

　　______

　　b、施工材料表：

　　序号

　　安装主要

　　材料名称

　　型号规格

　　材料材质

　　品牌及产地

　　铜管

　　￠______

　　厚0______mm

　　紫铜管

　　______红星

　　铜管

　　￠______

　　厚0______mm

　　紫铜管

　　______红星

　　铜管

　　￠______7

　　厚0______mm

　　紫铜管

　　______红星

　　铜管

　　￠______9

　　厚1mm

　　紫铜管

　　______红星

　　铜管

　　￠______05

　　厚1mm

　　紫铜管

　　______红星

　　铜管保温材料

　　内径￠______

　　难燃b1级橡塑保温

　　河北华阳

　　铜管保温材料

　　内径￠______

　　难燃b1级橡塑保温

　　河北华阳

　　铜管保温材料

　　内径￠______7

　　难燃b1级橡塑保温

　　铜管保温材料

　　内径￠______9

　　难燃b1级橡塑保温

　　河北华阳

　　铜管保温材料

　　内径￠______05

　　难燃b1级橡塑保温

　　河北华阳

　　冷凝水管

　　dn25

　　upvc

　　四川亚美

　　冷凝水保温材料

　　内径dn25

　　厚10mm

　　难燃b1级橡塑保温

　　河北华阳

　　橡套电缆线

　　______mm

　　铜线

　　无锡电缆

　　c、施工、安装、调试。

　　第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

　　1、合同语言：中文。

　　2、适用法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华人民共和国合同法》及有关法规。

　　3、验收标准、规范：按国标、部标有关标准和审核验收规范。

　　第三条合同总造价：

　　第四条付款方式及期限

　　1．预付款数额为供货合同签订后7日内付______%；

　　2．货到工地现场经验收后付______%；

　　4．安装调试验收合格后，经监理方会同甲方签字认可后付______%；

　　5．质保金：___%（质保期满后一次性付清）。

　　第五条甲方工作及责任

　　1、确认施工场地具备开工条件；

　　2、水、电等施工管线进入施工场地；

　　3、授权委托现场监理公司，负责协调现场及乙方工作。

　　4、甲方将室外机的电源提供至室外机旁。

　　5、提供施工用电。

　　第六条乙方工作。

　　1、该工程为乙方总包模块水冷式中央空调工程。即货物的供货及施工、安装、调试、检测。

　　2、该工程包括室内风机、风管及配套设施的供货及安装。

　　3、按格力厂方提供的施工图纸施工。

　　4、施工防护工作的要求：按______省建筑工程施工防护措施规定执行。

　　5、成品保护的要求：做好安全防护措施，负责设备、材料及系统的看护管理。6、施工场地清洁卫生的要求：按工段进行清理打扫卫生。工程竣工验收前彻底清除一切垃圾并将垃圾送至到指定垃圾场。

　　7、乙方应服从工程总包单位的现场管理和监理部门的质量监理督。

　　8、乙方应严格遵守和执行招标原件和投标承诺的各项条款。

　　9、乙方应加强施工人员的安全教育，在施工中若发生人身伤亡事故，责任由乙方全部承担。

　　第七条检查和返工：按工段计划要求进行初检试压验收，如不符合安装质量，必须返工达到验收合格，返工责任及经济损失一律由乙方自负。

　　第八条、隐蔽工程中间验收

　　中间验收部位和时间：按设计图纸和工程施工进度的要求和时间执行，验收所有隐蔽系统合格后，再进行明工程施工。

　　第九条试机：甲、乙双方派员共同参加试机，试机时间甲乙双方共同商定。

　　第十条验收：工程验收日期双方协商而定。甲乙双方共同派员参加现场验收，验收标准根据招标文件要求及乙方提供的产品样本的技术参数进行验收。

　　第十一条设计变更：乙方根据甲方提供的方案及图纸进行施工，如施工中甲方对施工方案进行较大的调整，需根据工程量及材料用量追加增减工程款（所有变更需经甲方施工负责人及监理部门签字认可）。

　　第十二条确定变更：根据变更的具体情况，双方确定后再补充协议。

　　第十三条保修

　　1、保修内容、范围及时间：整个空调系统保修期为______个月。

　　2、___年内免费上门保养服务。

　　3、终身维修，并按成本价格随时提供格力设备的`备品备件。

　　第十四条安全施工：财产安全、施工环境安全保护，施工人员安全等，一切由乙方负责，如发生安全事故，一切直接经济损失和间接损失由乙方自理。

　　第十五条不可抗力：不可抗力的自然灾害认定标准：6级以上地震；7级以上持续4天以上的大风。

　　第十六条争议

　　1、未尽事宜的解决：本合同未尽事宜和工程量调整，可经双方协商一致后达成补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

　　2、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议时，由当事人双方协商解决。如协商不成，可通过仲裁委员会进行仲裁，也可通过法律诉讼解决。

　　第十七条合同生效与终止

　　１、合同生效的日期：本合同自签定之日起生效。

　　２、合同终止的日期：本合同至本工程无质量问题，双方办理完所有经济手续后，自行终止。

　　第十八条合同份数

　　合同文件共计两份。甲乙双方各持壹份。

　　第十九条合同签订日期和地点

　　１、本合同签订的时间：______年___月___日

　　２、合同签定的地点：

　　第二十条双方需要说明的事项

　　1、本合同签定的依据为设计图纸，如设计图纸发生变更，合同也将随之发生变更。

　　2、乙方提供的产品样本做为合同附件，与合同具有同等法律效力。

　　甲方（章）___乙方（章）___

　　地址：___地址：___

　　法定代表人：___法定代表人：___

　　委托代理人：___委托代理人：___

　　______年___月___日

安装的合同15

　　_______________（以下简称“甲方”）为实施________________________（合同名称），已接受_______________（以下简称“乙方”）对该项目的投标。甲方和乙方共同达成如下合同。

　　1．本合同书与下列文件一起构成合同文件，合同文件的优先顺序如下：

　　（1）合同书；

　　（2）中标通知书；

　　（3）投标文件及投标文件附录；

　　（4）技术标准和要求；

　　（5）图纸；

　　（6）已标价的工程量清单；

　　（7）其他补充文件；

　　2.合同暂估总价为：人民币（大写）__________元整（__________）。最终合同价款为签约合同单价（已标价的工程量清单）乘以实际发生的工程量为准。

　　合同签订生效后15个工作日内甲方向乙方内支付合同暂估总价款的___%（即______）作为工程预付款。按照月工程进度支付进度款，由乙方每月末向监理和甲方申报当月工程量，经监理人和甲方审核签字生效后28日内支付。

　　预付款分二次扣完，第一个月结算时扣___%，第二个月结算时扣____%，预付款抵扣完后按实际进度款支付。

　　工程款付至合同总价款的90%时，停止付款；工程竣工验收合格并在乙方向甲方出具全额发票后支付至合同实际总价款的95％，剩余5%为质保金。质保期一年。质保期内无质量问题，质保期满后28日内无息支付全部质保金。

　　3.合同形式：固定单价合同。

　　4.合同工期：_________。工期每推迟一天罚款_____元，工期每提前一天每天奖励_____元，以监理和甲方签字为准。

　　5.乙方项目经理：______。

　　6.工程质量达到_________优良标准。

　　7.履约保函的金额为合同暂估价的5%，履约保函的有效期为________。

　　8．工程范围及工作内容：

　　工程范围为现有机电设备的拆除和新机电设备的安装、调试。

　　（1）机械设备拆除和安装包含的工作内容为：原有设备的拆除并运至指定地点并摆放整齐，按甲方要求做好设备防护；新设备的卸货、验收、保管、安装、调试；设备基础一次灌浆和二次灌浆；设备运输过程中造成的变形、损坏的修复等。单价含设备供货范围之外的全部材料。

　　（2）非标准件及工艺管道制作及安装工作内容为：非标件制作、安装、除锈、防腐涮漆等。单价含主材和辅材。乙方需提供主材质量合格证。

　　（3）水路管道的安装工作内容为：旧管道的拆除，管道沟渠开挖和回填、管道制作安装、管件安装、阀门安装、法兰安装、除锈防腐、管道试验（压）等。单价含所需主材、阀门和辅材等。

　　（4）电缆敷设工作内容含：旧电缆的拆除、电缆敷设、电缆挂牌、电缆穿线号、电缆桥架安装、钢管敷设、电缆头制作安装、电缆支架制作安装、电缆接线、电缆试验及检测、电缆送电、挖填土、铺砂、盖砖、揭盖、盖板等。工程量含电力、控制、信号、仪表、计算机等电缆量。以电缆长度为准计算工程量，其他均折算到单价之中。单价含除电缆外的所需全部材料。

　　（5）变压器工作内容含：变压器安装、调试、试验、检测、油过滤、母线安装、隔离开关安装、负荷开关安装、绝缘子安装、基础槽钢及支架的制作安装、送电及变压器附件仪表的安装等全部相关内容。单价含全部所需辅材。

　　（6）电控设备工作内容：各种盘箱柜安装、基础槽钢支架制作安装、送配电系统调试、自动化控制系统打点及调试、电气控制柜送电调试、端子板外电缆接线、机旁按钮盒、机旁端子盒的安装、接线、调试、分线盒的制作、安装、接线等。分线盒、机旁按钮盒、机旁接线盒计价进入相应盘柜回路，不单独计算数量。单价含除设备之外的全部所需材料。

　　（7）自动化仪表（一次仪表）工作内容含：设备供货厂家提供的各种电气、仪表的安装、调试、一、二次仪表校验、仪表附件（管件、接头、阀门等）的安装、脱脂、研磨以及材料费、仪表用的各种液体管路敷设、支架的制作安装等。单价含仪表设备本身所带部件之外的全部材料。

　　（8）照明线路工作内容含：照明配电箱安装、灯具的安装、电缆敷设、电缆头制安、钢管敷设、导线敷设、支架的制作安装等。工程量为站区内外照明线路的灯具总数。单价含全部所需辅材。配电箱、灯具、线缆由甲方提供。

　　（9）防雷接地工作内容含接地极制作安装、避雷针制作安装、接地母线敷设、接地系统调试，包含沟槽开挖和回填。单价含所需的全部材料。

　　（10）一次灌浆和二次灌浆工作内容含：基础孔和基础面的清理、模板支护、灌浆、养护等。单价含灌浆料等全部材料。

　　9．乙方应服从设备制造厂家技术人员的指导，严格按技术规范施工。

　　10．乙方按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

　　11.甲方按合同约定的`条件、时间和方式向乙方支付合同价款。

　　12．甲方提供施工电源接口，由乙方负责引到施工现场，费用由乙方承担。乙方应遵守甲方的用电管理，禁止私拉乱扯，用电必须装表计量。每月25日共同抄表结算一次，电费在当月工程进度款中扣除。电费单价为_____元/kW·h。

　　13．甲方免费提供施工用水，乙方自行接到用水地点。

　　14．乙方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配置专职安全员，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对乙方人员的安全教育，并发放劳动保护用具。由于乙方原因造成的事故，由乙方承担全部责任；给甲方设备和人身造成损失的，由乙方负责赔偿。

　　15．工程第三者责任险、人身意外伤害险、进场的工程施工设备和材料等一切保险均由乙方负责投保。投保的费用计入各工程量单价，甲方不另行支付。乙方应于申请工程开工前提交保单复印件并提交原件核验。

　　16．争议的解决