我要投稿 投诉建议

工程合作的协议书

时间:2021-03-27 14:09:19 协议书 我要投稿

关于工程合作的协议书模板集锦10篇

  在快速变化和不断变革的今天,需要使用协议书的场合越来越多,协议书的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。写协议书需要注意哪些问题呢?下面是小编为大家收集的工程合作的协议书10篇,欢迎大家分享。

关于工程合作的协议书模板集锦10篇

工程合作的协议书 篇1

  甲方: 乙方:

  经甲乙双方充分协商,达成如下合作协议条款:

  甲方根据国家规定的有关要求在宁波设立xx工程建设监理有限公司宁波分公司,所有成立分公司的手续均由甲方出面,由乙方负责办理,成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。甲方在宁波的分公司成立后,由乙方出面承包甲方宁波分公司的经营管理,乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务,并报甲方备案,甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理,乙方根据承接监理业务的收费情况,将每项监理业务收费的 %上缴给甲方作为甲方的管理费用。

  甲乙双方权利义务:

  (一)甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。

  (二)甲方对乙方的工程监理项目进行相应的备案管理,并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。

  (三)乙方必须按国家工程建设法律法规规定的要求,严格实施监理法规中条文条款,严格做到三控二管一协调监理顺序,保证工程监理质量。

  (四)乙方必须配备相应的工程监理专业人员,确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求,所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。

  (五)乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表,及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况,并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。

  违约责任:

  甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明,否则乙方有权随时解除本合同,并要求甲方赔偿相应损失。

  乙方必须按合同约定上交相应的管理费用,逾期交付超过三个月的,甲方有权解除本合同,并有权要求乙方按日息万分之二交纳违约利息。

  本合同一式两份,甲乙双方各持一份,由甲乙双方签字并盖章后生效,双方若因本合同发生争议的,应尽量协商解决,协商不成的,双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。

  甲方: 乙方:

工程合作的协议书 篇2

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方充分协商,达成如下合作协议条款:

  甲方根据国家规定的有关要求在宁波设立xx工程建设监理有限公司宁波分公司,所有成立分公司的手续均由甲方出面,由乙方负责办理,成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。甲方在宁波的分公司成立后,由乙方出面承包甲方宁波分公司的经营管理,乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务,并报甲方备案,甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理,乙方根据承接监理业务的收费情况,将每项监理业务收费的%上缴给甲方作为甲方的管理费用。

  甲乙双方权利义务:

  (一)甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。

  (二)甲方对乙方的工程监理项目进行相应的备案管理,并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。

  (三)乙方必须按国家工程建设法律法规规定的要求,严格实施监理法规中条文条款,严格做到三控二管一协调监理顺序,保证工程监理质量。

  (四)乙方必须配备相应的工程监理专业人员,确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求,所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。

  (五)乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表,及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况,并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。工程合作协议书范本

  违约责任:

  甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明,否则乙方有权随时解除本合同,并要求甲方赔偿相应损失。

  乙方必须按合同约定上交相应的管理费用,逾期交付超过三个月的,甲方有权解除本合同,并有权要求乙方按日息万分之二交纳违约利息。

  本合同一式两份,甲乙双方各持一份,由甲乙双方签字并盖章后生效,双方若因本合同发生争议的,应尽量协商解决,协商不成的,双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。

  甲方:

  乙方:

工程合作的协议书 篇3

  甲方: 中阳建设集团有限公司 (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  为推行项目法施工,强化项目管理,增强企业集团优势。通过招投(议邀)标程序,经甲乙双方友好协商,本着互帮互利、共同发展的原则,甲方将 与乙方设立塘厦新亚洲工程部 ,为了新亚洲工业城三旧改造项目顺利承包及东莞、佛山等地乙方协议标工程的挂靠,双方达成如下协议:

  第一条 工程名称及工程地点:

  1、工程名称: 东莞新亚洲工业城开发有限公司

  2、工程地点: 东莞塘厦

  3、合同造价: 大约5亿元人民币〈建筑面积3900平方米。〉

  第二条 承包指标:

  1、工期指标:工期以甲方与业主签订的合同工期为准。

  2、质量指标:质量以甲方与业主签订的合同质量为准。

  3、管理费用:按工程结算总价为基数,上缴给甲方 1%(不含上缴地方政府及有关部门的各种规费和税金)。

  4、安全指标:本工程施工期间不得出现死亡事故,重伤频率控制在0.5‰以内。

  5、文明施工指标:本工程施工期间乙方应严格按公司和当地政府的有关规定执行。贯彻CI标准,争创文明工地。

  第三条 费用交纳办法:甲方按规定在收取业主工程款的同时每次收取业主付款的 1 %(其中暂扣税金(按国家税率定%、履约保证金(按业主要求定%)(该保证金在工程竣工结算完成,无拖欠分包工程款、材料款、单位员工和农民工工资等债务,工程资料、结算资料等相关资料完整上报公司并收到质保金后随质保金退还。)、

  第四条 双方的责任:

  一、 甲方的责任:

  1、 负责与业主签订施工合同及补充协议、并组织指挥乙方实施合同。

  2、 审核乙方编制的施工方案和预结算。

  3、 组织对施工进度,工程质量和安全生产的监督检查。

  4、 负责工程款的收取、管理并监督项目对资金的使用。

  5、 负责该项目工程成本和财务开支的审计。业主的工程款项到达账户后必须在三个工作日内按计划支付给乙方,不得以任何理由扣留。

  6、 甲方指派相关人员负责项目的安全、东莞新亚洲工程部章印的管理及工程款项、工程进度、工人工资的发放情况,工资由乙方承担,工资从开工起计算,竣工后终止每月3000元∕月

  7、 报建项目经理的指模采集费用由甲方负责支付,但工地检查需要项目经理到场或工程例会需到场时,费用由乙方承担(属工程施工时的差旅费+出场费不超过1000元∕次)

  二、 乙方的责任:

  1、 负责实施并确保合同条款的顺利执行。并按规定及时填报年、季、月工程进度计划和财务报表。

  2、 严格按国家颁发的现行施工规范、质量检验评定标准以及施工图和技术要求进行施工,并对工程进度、施工质量、安全生产负责。

  3、 负责办理与业主的施工现场签证及有关索赔基础资料,编制施工方案和施工图预算,在甲方的组织管理下办理工程结算和竣工验收资料等。

  4、 乙方可要求甲方印制统一规格的名片以便于与业主沟通、交流,但不得私刻项目部章印和公司章印,一旦发现,罚款伍万元∕次,并保留诉诸法律的权利。

  5、 服从甲方管理和领导,执行合同的其他条款。

  第五条 奖罚

  1、 工期按要求如期完成或提前完成,如工期拖延,业主对拖延工期的罚款由乙方全部承担,另加罚总造价的万分之一。

  2、 无重大安全事故发生,如发生重大安全事故,除政府和上级有关部门的罚款由乙方自理外,再罚总造价的万分之五。

  3、 质量无重大事故,合格率100%,工程质量达到甲方与业主签订的质量要求;如有不合格项目,出现重大质量事故影响单位名誉,乙方除负责因返工造成的一切经济损失外,另罚总造价的万分之一。

  4、 在工程质量、施工安全发生重大事故、工程严重拖延、工程成本发生亏损、保修期间造成的损失应由乙方承担,并追究主要负责人的行政和经济责任。

  第六条 其他:

  1、 本责任书自签字之日起生效,工程保修期满结清尾款后失效。

  2、 本责任书一式两份,由甲乙双方签字盖章后分别保存,复印件分送各自有关部门。

  3、 本责任书中未尽事宜,在实施过程甲乙双方协商解决。

  甲 方: 乙 方:

  代 表: 代 表:

  年 月 日

工程合作的协议书 篇4

  甲 方:江苏伟恒建设集团有限公司

  乙 方:

  乙方担保方:

  以甲方名义承接的 工程,交由乙方具体负责施工,乙方是在完全理解和接受江苏伟恒建设集团有限公司和业主签订的总包合同各项条款的基础上,甲、乙双方同意就相关内容达成如下协议:

  一、甲方责任:

  1、负责向乙方提供已有证书等资源,对乙方施工的工程质量、安全、工期进行监督,定期进行检查,发现问题及时提出整改意见和处置决定。

  2、负责审核乙方工程量报表、施工组织设计、工程预决算等。

  3、向乙方下达甲方质量管理体系和信息化工作要求。

  4、负责办理与业主单位、项目部的有关财务手续,监督乙方合理的使用资金。

  5、协调与业主单位、监理单位及主管部门的工作关系;负责与业主单位签订合同并督促总包单位履行合约;监督、配合、服务乙方按规范及总包单位、监理的规章制度完成工程项目的实施。

  二、乙方责任:

  1、乙方为本工程具体 承包责任方和实际施工管理者,全面负责与业主单位签订的承包工程的合同内容或相关条款中甲方承担的责任,甲方与乙方共同承诺业主单位的各项条款均由乙方承担。乙方自行自负盈亏的核算体系,自行组织项目部管理班子,接受并执行甲方的监督管理和相关规定要求。

  2、乙方严格按甲方管理体系的要求,强化工程施工管理,争创文明工地、优质结构等企业业绩和个人荣誉。乙方在施工过程中,必须严格执行规范、图纸、操作规程及总包单位的要求,及时办理所有相关手续,否则由此发生的一切法律和经济责任均由乙方负责。

  3、乙方承担自进场施工到工程竣工、保修等安全责任、经济责任、履约责任等,承担工程项目可能出现的不可预见及不可抗拒的包括工程停缓、资金未能到位、履约保证金返还等市场风险、责任风险和经济风险。在总包单位、业主单位侵犯甲、乙双方权益时,乙方有义务承担责任,同时乙方无条件放弃对甲方的任何诉求。

  4、乙方组织的施工人员必须有体检合格表、符合《劳动法》的用工条件,特殊工种及技工必须持证上岗。

  5、业主单位资金不到位,甲方授权乙方直接向业主单位要求按合同规定执行。甲方配合乙方办理注册、环保、开竣工等手续,费用由乙方承担。因拖欠材料款及人工工资等纠纷未解决前,甲方有权从乙方应收的工程款、履约款和乙方自有资产中抵扣。

  6、乙方不得以甲方名义赊欠材料。乙方要以自己的名义对外采购材料、租赁施工机械,其签订的合同也承担相应的经济责任、法律责任。如甲方同意盖章并由乙方签字认可的材料、人工等合同文件,乙方必须自觉履行其文件内容,否则由此产生的所有责任由乙方负责。

  7、乙方向业主单位承诺的各种费用及向业主单位缴纳的各种履约保证金由乙方负责。

  三、双方约定:

  1、乙方承接的工程为工程,不包括工程,工程施工地点在 市场范围内。乙方必须确保遵守当地税务、公司、建管等主管部门的规则制度。

  2、工程款必须汇入甲方(含甲方批准后的其他帐号),为保证资金安全操作,乙方财务人员必须做到在帐号安全的情况下速进速出,确保资金安全操作。总包单位支付工程款时必须由甲方或甲方分公司出具专用收款收据。乙方必须每年底对清与甲方、总包单位的往来款。

  3、双方在合作前各自的所有债务、债权各自负责与承担。本协议的乙方履约责任的担保方为 单位,担保方承担责任为本协议责任履行完毕。同时乙方用自身资产(汽车: 号,房产证号: )及履约金、工程款作为承担责任的抵押物或担保金。担保方以本人的所有资产作担保。

  4、关于印章方面的约定:

  ⑴甲方总公司、分公司的所有印章乙方必须按甲方公司规定办理登记,留存、审批等手续,经同意后乙方承担相应的包括借款等经济责任。

  ⑵除甲方负责人 同志同意审批外所有公章不能用于贷款、担保、承诺、签订合同等经济类事宜,同时乙方不具备委托权。

  ⑶对涉及到企业信誉、重大事项须用章时必须经甲方领导同意审批。

  四、乙方上缴给甲方的相关费用:

  1、本工程乙方在月金 万元(履行完本协议约定退还无息本金)。每年上缴给甲方项目建造师使用费 万元。两个项目以外的另行计算。

  2、本工程乙方上缴给甲方管理费(目标利润)按开票金额%比例收取。【或者年包干上缴 万元,其中在每年 月份前上缴 万元,另一半在 月前上缴】。

  3、乙方承担并缴纳各种税费,包括营业税、企业所得税、个人所得税、印花税。乙方负责缴纳当地主管部门的各种费用(包括定额编制费、测量费、注册费、经济处罚费)。

  4包干费万元,同志年包干费用万元,此费用在施工期间按月由乙方按月结清。

  五、本协议一式四份,甲方两份、乙方和担保方各执一份,本协议自三方签字盖章后生效。在履约过程中如出现争议由甲方、乙方、担保方协商解决,如协商不成,双方同意起诉至江苏省如皋市人民法院解决。

  甲 方: 乙 方:担保人:

  负责人: 负责人及配偶: 身份证号: 身份证号码:身份证号码:

  电 话: 电 话: 电 话:

  年月日

工程合作的协议书 篇5

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方充分协商,达成如下合作协议条款:

  甲方根据国家规定的有关要求在宁波设立xx工程建设监理有限公司宁波分公司,所有成立分公司的手续均由甲方出面,由乙方负责办理,成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。甲方在宁波的分公司成立后,由乙方出面承包甲方宁波分公司的经营管理,乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务,并报甲方备案,甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理,乙方根据承接监理业务的收费情况,将每项监理业务收费的 %上缴给甲方作为甲方的管理费用。

  甲乙双方权利义务:

  (一)甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。

  (二)甲方对乙方的工程监理项目进行相应的备案管理,并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。

  (三)乙方必须按国家工程建设法律法规规定的要求,严格实施监理法规中条文条款,严格做到三控二管一协调监理顺序,保证工程监理质量。

  (四)乙方必须配备相应的工程监理专业人员,确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求,所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。

  (五)乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表,及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况,并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。

  违约责任:

  甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明,否则乙方有权随时解除本合同,并要求甲方赔偿相应损失。

  乙方必须按合同约定上交相应的管理费用,逾期交付超过三个月的,甲方有权解除本合同,并有权要求乙方按日息万分之二交纳违约利息。

  本合同一式两份,甲乙双方各持一份,由甲乙双方签字并盖章后生效,双方若因本合同发生争议的,应尽量协商解决,协商不成的,双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。

  甲方:

  乙方:

  日期:

工程合作的协议书 篇6

  合伙人:甲 , 年 月 日出生,现住址:

  合伙人:乙 , 年 月 日出生,现住址:

  合伙人:丙 ,年 月 日出生,现住址:

  第一条:

  第二条 合伙经营项目和范围

  各合伙方自愿合伙经营 ,总投资为 万元。

  第三条 合伙期限

  合伙期限为从本项目开始至本项目全部清算完毕止。

  第四条 出资额、方式、期限及合伙人责任

  1.合伙人xx以现金方式出资计人民币伍佰万元整。负责工程至1至15层的所有资金,并保证有一定的备用资金,占所有股份的三分之一。

  2.合伙人 xx以现金方式出资计人民币贰佰万元整,负责财务管理另承担黄昌红伍佰万元中的壹佰伍拾万元利息(按月息叁分计算),占所有股份的三分之一。

  3.合伙人xx以现金方式出资计人民币贰佰万元整,为该项目现场负责人(不计工资),占所有股份三分之一。

  4.各合伙人的出资,于____年____月____日以前交齐。逾期不交或未交齐的,应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。

  5.本合伙出资共计人民币____元。合伙期间各合伙人的出资仍为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。

  第五条 盈余分配与债务承担

  1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配。

  2.债务承担:合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人所占股份比例承担。

  第六条 入伙、退伙,出资的转让

  1.入伙:①需承认本合同;②需经全体合伙人同意;③执行合同规定的权利义务。

  2.退伙:①需有正当理由方可退伙;②不得在合伙不利时退伙;③退伙需提前____月告知其它合伙人并经全体合伙人同意;④退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算;⑤未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。

  3.出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有首先受让权,如转让合伙人以外的第三人,第三人应按入伙对待,否则以退伙对待转让人。

  第七条 合伙负责人及其它合伙人的权利

  1.合伙人的权利:①参予合伙事业的管理;②听取合伙负责人开展业务情况的报告;③检查合伙帐册及经营情况;④共同决定合伙重大事项。

  第八条 禁止行为

  1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造合伙宗旨 利益共享、风险共担。

  成损失按实际损失赔偿。

  2.禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。

  3.禁止合伙人与本合伙签订合同。

  4.如合伙人违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。

  第九条 财务管理

  1. 设立公共账户

  2. 报账制度:

  ① 工地所需的一切开支均由xx xx二人签字后方可报销

  ② 合伙人均有权了解、查阅财务情况

  3. 所有支付款项均由合伙人协商后支付

  第十条 合伙的终止及终止后的事项

  1.合伙因以下事由之一得终止:①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。

  2.合伙终止后的事项:①即行推举清算人,并邀请____中间人(或公证员)参与清算;②清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;③清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。

  第十一条 纠纷的解决

  合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。

  第十二条 本合同自订立之日起生效。

  第十三条 本合同如有未尽事宜,应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

  第十四条 其它

  ______________________

  第十五条 本合同正本一式____份,合伙人各执一份,送____各存一份。

  合伙人: (签字或盖章)

  合伙人: (签字或盖章)

  合伙人: (签字或盖章)

工程合作的协议书 篇7

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方协商同意,就工程事宜,达成合作协议。现就有关协商条款列后共同遵守。

  一、合作工程名称:

  二、合作双方职责划分

  1、甲方对范围内整个工程的工期、质量负责;编制投标文件,对施工进度、质量总负责;以甲方或乙方或甲乙双方联合的名义对本工程进行投标与管理。

  2、甲方负责范围内直至交验及其质保建造工程;

  3、乙方牵头对业主方和整个工程的关系协调、疏通等商务工作;若需要投标保证金以及履约保函,乙方负责提供和自己收回。

  4、乙方负责园林景观、桥梁、泵房等土建工程、绿化工程和其它乙方承建的分项工程的施工、养护乃至质保责任(乙方具体施工内容待协商);

  5、双方一致同意本工程各自不能对任何部分进行转包;原则也不能对工程进行分包,特殊部分确需要分包必须协商一致后经业主批准处理;

  甲、乙双方组成联合工程项目部,甲方委派项目经理,乙方委派项目副经理(商务)、技术和财务人员,双方依据所担分项工程委派。

  三、合作双方权益

  1、依据工程情况,除各方承担的工程造价包括了各自的利润,各自负担各自的工程管理费外,甲方应向乙方支付利润的%(或万元)作为公关费用。

  2、工程投标时,双方协商项目管理费额度。

  四、在投中标前后的职责

  1、依据投标需要各自提供有关资料的复印或原件资料;

  2、合作双方签署的合同协议对每个成员均具法律约束力;

  3、双方签订合作协议作为投标文件的组成部分(视业主对投标书的要求确定);

  4、合作双方要推举一代表人,双方共同提交一份授权书,以证明其代表资格;其代表人被授权代表各成员承担责任和接受指令,并负责整个合同的全面履行;

  5、合作双方各自不得再以任何名义,且未经对方知情的情况下,单独投标或与其他单位联合或合作进行本项目投标事宜。否则,被视为违约。

  6、向本项目业主提交投标书前,双方必须批准和确认投标书,并必须对项目管理费额度达成一致意见。

  五、合作双方的违约责任

  投标书提交后,本项目满足合作双方共同条件,合作的甲、乙双方任何一方均不得随意改变合作初衷,务必合作到底。否则,被视作违约。违约方应向守约方支付上述权益额度的50%现金作为补偿。

  六、本合约在各方签字盖章生效,退回履约保函,结清全部质保金之日失效。

  七、本“合作协议”一式六份均为副本,甲、乙方各执三份;投标书中需要的“合作协议”为正本(附在投标书正本或合同正本之内)。

  八、未尽事宜本着协商解决,实施过程协商不成的提交西安仲裁委员会仲裁。

  甲方(盖章)                         乙方(盖章)

  委托代表:                            委托代表:

  _____年_____月_____日            _____年_____月_____日

工程合作的协议书 篇8

  合伙人: (以下简称甲方)

  身份证号码

  住址合伙人: (以下简称乙方)

  身份证号码

  住址合伙人:(以下简称丙方)

  身份证号码住址

  甲、乙、丙、三方经平等协商,就合伙承包 工程门窗,达成如下协议。

  一、甲、乙、丙三方选定 做为代表签定 年月日 承包合同,此合同为甲乙丙三方共同合伙工程承包合同。原件为代签人保管,另复印两份交至合伙人。

  二、合伙宗旨。在合法合理的前提下,搞好工程,进而实现各方利润最大化,共享收益,共担风险。

  三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。

  四、出资方式比例及银行账户:

  甲、乙、丙三方现金出资,拟定总工程出资为万元,甲方出资万元,占出资总额的%,乙方出资万元,占出资总额的%,丙方出资万元,占出资总额的%。

  现根据工程情况,出资按两次完成,一为前期工程保证金交纳,二为材料购买及后续的各项开支。

  前期工程保证金万元由三方共同出资,其中甲方出资万元,乙方出资万元,丙方出资万元,该保证金退还后继续做为三方出资入账;

  甲、乙、丙三方开设联名银行卡,此卡做为三方的资金存、取及工程款的唯一账号,工程款及退还后的保证金统一直接打入此账号。该账号的取现、转账及其它资金减少的情况,必须三方签字才能办理。任何一方无权要求工程方支付现金的方式给某人或打入其私人账号,如有发生,造成的所有损失由其一方承担。

  甲、乙、丙三方联名银行卡:开户银行:银行, 开户名:开户账号: (此处可后续办理银行卡后添加,甲、乙、丙三方按手印确认)

  五、盈余分配及债务承担:

  1、盈余分配:盈余以甲乙丙三方出资为依据,按比例分配。

  2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的约定的出资为依据,按比例承担。

  3、合伙其间,任何一方不得发生以损害合伙人利益而获取个人利益的行为,如有发生,将承担合伙人的所有损失。

  4、三方现金入账时,必须按时、足额的的到位,任何一方资金无法及时到位,如给合伙人造成的损失,由其一方承担。

  六、退伙:合伙期间原则上不得退伙;如遇到特殊原因确需退伙的,应经三方协商同意;

  七、项目日常管理

  1、一个自然月必须对材料库存进行盘点、工具清点、员工工资发放清单、杂项支出清单。

  2、所有的支出均需三方签字后方能下账。当月支出需当月下账,超过两个月不下账的支出个人自负。

  3、重大支出和重大合伙事项应由甲乙丙三方事先共同决定,三方电话决定的应在最近的下账日补签书面决议。

  八、合伙期满。合伙期满,甲乙丙三方按合伙协议进行结算,盈、亏均按比例进行分配、承担;一方分配的应收款另一方有协助收回的义务。

  九、违约责任。1、未经合伙人同意而擅自退伙,给合伙造成损失的`应进行赔偿。

  2、合伙人一方违反本协议其它约定,给另一方造成损失的,应承担赔偿责任。

  十、其他。合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成可向仲裁委员会提请仲裁。

  合伙人(甲方):

  合伙人(乙方):

  合伙人(丙方):

  年 月 日 年 月 日年 月 日

工程合作的协议书 篇9

  甲方: 乙方:

  经甲乙双方充分协商,达成如下合作协议条款:

  甲方根据国家规定的有关要求在宁波设立xx工程建设监理有限公司宁波分公司,所有成立分公司的手续均由甲方出面,由乙方负责办理,成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。甲方在宁波的分公司成立后,由乙方出面承包甲方宁波分公司的经营管理,乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务,并报甲方备案,甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理,乙方根据承接监理业务的收费情况,将每项监理业务收费的 %上缴给甲方作为甲方的管理费用。

  甲乙双方权利义务:

  (一)甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。

  (二)甲方对乙方的工程监理项目进行相应的备案管理,并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。

  (三)乙方必须按国家工程建设法律法规规定的要求,严格实施监理法规中条文条款,严格做到三控二管一协调监理顺序,保证工程监理质量。

  (四)乙方必须配备相应的工程监理专业人员,确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求,所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。

  (五)乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表,及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况,并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。

  违约责任:

  甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明,否则乙方有权随时解除本合同,并要求甲方赔偿相应损失。

  乙方必须按合同约定上交相应的管理费用,逾期交付超过三个月的,甲方有权解除本合同,并有权要求乙方按日息万分之二交纳违约利息。

  本合同一式两份,甲乙双方各持一份,由甲乙双方签字并盖章后生效,双方若因本合同发生争议的,应尽量协商解决,协商不成的,双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。

工程合作的协议书 篇10

  工程项目合作协议书

  甲方(全称):

  乙方(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规之规定,,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方和乙方就 (以下称“本工程”) 施工事项经协商达成一致,订立本合同,以供双方共同遵守。

  第一条:工程项目概况

  1. 工程名称:。

  2. 工程地点:。

  3. 工程范围:。

  4. 工程数量:详见工程量清单及设计变更等。

  第二条:工程期限

  1. 开工日期:按业主规定执行 ;

  2. 竣工日期:按业主规定执行 ;

  3. 总 工 期:最终以业主批复工期为准。

  第三条:工程质量等级及评定依据

  工程质量等级 按甲方与业主总包合同的规定执行 ,评定依据 按甲方与业主总包合同的规定执行。

  第四条:合作总则

  本协议的实施基础前提条件是本项目投资人向甲方出具有关本项目由乙方实施的所有风险担保并承担连带责任的信用承诺书。

  乙方按中标单价承担本合同工程(桩号)段的全部施工(包括工程的缺陷修复),并完成该工程包括合同图纸所标明的和其未来可能发生的变更。

  1.乙方对外的合作队伍合同价格须考虑合作单位一定的法定利润。

  2.按单价承包的方式,由乙方对工程范围内的工程包工、包料、包工期、包质量、包安全和包管理工作等项目管理目标,并在甲方派驻人员监督指导下,自行组织施工、经营,独立核算,自负盈亏;无论何时何地甲方概不负责由于乙方或乙方施工的工程项目引起的对外的工程材料、劳务、设备租赁等相关费用和债务。

  3. 该价格是为完成主合同图纸或工程量清单中规定的全部工作内容的综合价格,包括但不限于合同工期内物价上涨因素、施工中因业主工程款不到位所承担的垫资费用、乙方机械管理人员的进退场、地场清理、环境保护、安全设施标示和其他辅助工作而使乙方增加的资金投入的所有因素而导致的任何费用。

  第五条:甲、乙双方的权利与义务

  一.甲方的权利与义务:

  1. 负责委派包括项目经理在内的主要技术与管理人员,代表甲方依据总包合同及本协议对该工程项目的质量、进度、费用、安全等控制目标进行监控,并对项目部的项目现场管理、项目合同管理、项目信息管理、项目生产要素管理及项目组织协调进行监督和指导;甲方委派人员应服从项目部统一管理,定岗定责,严格履行岗位职责;

  2. 有权监督项目部日常工作和施工生产的总体管理工作,并根据项目部管理运行情况予以指导;并有权对施工现场的不规范行为进行纠正和处罚的权利,处罚以项目部管理制度为基础,以经济处罚为手段;

  3. 有权指令乙方按总包合同要求,及时组织施工技术和管理人员、作业队、机械设备和材料进场,并随着工程进展情况进行履约能力的管理控制;

  4. 协助乙方对项目部所需的劳务作业队、机械供应商和材料供应商进行选择,并对其合同条款进行审查把关,督促乙方按规定抓好分包商和劳务作业队的具体管理工作,重点放在双方支付兑现的管理;对于施工质量控制较差,不符合国家规范要求,安全生产隐患众多,发生安全事故、施工进度严重滞后

  的队伍,有权要求乙方进行撤换或清除出场,所造成的损失由乙方和队伍承担;

  5. 协助乙方办理变更事宜;负责监督检查与协助项目部进行技术资料的整理,审核批准工程的竣工资料;

  6. 负责在业主工程款到位后向乙方支付工程款;并有权监督乙方是否及时向农民工支付工资、向机械租赁商和向材料供应商支付费用。若在本协议执行期间,甲方发现上述问题时,有权从任何一期支付给乙方的工程款中暂扣该项费用,并按实进行处理,直到各方按合同执行直至未发生经济、法律纠纷为止;

  7. 甲方收取本工程项目管理费%,以工程计量支付款为基数,按期收取。甲方收取的工程管理费包含工程缺陷责任期间的管理费。

  二.乙方的权利和义务:

  1. 乙方应对甲方负责,其对甲方承担的义务和责任应不低于总包合同中甲方对业主和本协议书所约定的义务和责任;

  2. 乙方委派项目常务副经理 (身份证号码: )全权代表乙方负责该项目的全面管理并作为该项目部的经营、生产负责人。该负责人应严格按照国家、地方、行业有关法律法规、相关的标准规范、总包合同以及本合同的要求对工程项目管理负总责,对工程施工质量、进度、安全负全部责任;

  3. 依据总包合同与《建设工程项目管理规范》的规定要求,并结合工程实际,乙方为完成本项目的具体实施,必须选派有一定职称和实际施工经验的人员参与项目部的管理工作,牵头组建项目部组织机构,并进行合理分工、明确岗位职责,制定项目部各项管理规章制度,确保整个项目组织机构正常有效运行,承担项目部的所有运营费用;具体委派人员须经甲方项目经理批准备案,具体委派人员名单见附件五。

  4. 在工程开工前,负责组织协调包括业主、监理、质监及工程所在地有关行政管理部门在内的各种外围关系,弄清办事程序、规则,以确保工程顺利地按计划开工;

  5. 根据甲方总包合同的有关要求,乙方负责按时编制实施性施工组织设计、施工计划、施工方案等技术文件,并报业主、监理等相关部门审批;并严格按所批复的计划,做好人、财、物的准备工作;及时组织满足工程需要的施工技术和管理人员、施工机械设备、材料、作业队伍进场;

  6. 在工程施工管理和经营过程中,乙方应妥善保管甲方为其提供的技术和管理文件,并做好保密工作;要自觉地以维护甲方信誉、形象为己任,不允许在工程质量、进度、安全方面及施工组织、对外经营、分包支付等事务中损害甲方的信誉与形象;

  7.根据合同统一格式和规定及时、准确、安全上报进度、质量、安全和财务等各类报表;

  8.按总包合同、甲方有关文件档案管理的规定和甲方质量体系的有关要求,自行整理工程技术资料、编制竣工文件(资料份数应比业主规定的多一份交由甲方存档)。

  9、承担甲方委派人员的人力资源费用(含工资、补助、效益奖金等,费用标准见附表)、正常差旅费、交通费以及项目部范畴内管理费用开支。同时承担因各种检查造成的除委派人员以外甲方履约人员因履约造成交通费、住宿费等费用。

  10、乙方必须按照甲方信息化系统的要求,提供相应网络条件和本项目的相关数据。

  11、乙方在现场管理中的公告牌匾、标语等对外告示物不得出现乙方名称。

  12、无论何时何地乙方有义务负责所施工项目对外往来账务清算,并承担所有责任。

  13、交通主管部门以及其下属单位对项目的检查和督察,乙方有义务认真对待,并进行必要的公关工作,对交通主管部门下达的通报和处罚负全责,并赔偿因此甲方造成的经济和声誉损失。

  14、甲方因承担本项目而负担的所有税费(须扣除 %管理费所可能产生的甲方企业所得税),包括但不限于营业税、城建及教育附件,均由乙方承担。

  15、乙方应保证所属人员的工资发放及保险缴纳,乙方与所属人员有关的纠纷由乙方自己负责解决。乙方不得拖欠民工工资,否则,甲方有权在应付乙方款项中直接代扣代付。

  16、乙方必须处理好与第三方的有关帐务,甲方不承担任何连带责任,在甲方认为有必要时,可以从应付乙方款项中直接代扣代付;如司法机关判决或裁定甲方承担责任的,乙方承诺予以全部赔偿,并

  不以任何理由提出异议,甲方可在应付乙方款项中直接扣除赔偿金额。

  第六条:计量、结算支付及财务管理

  1. 结算用工程数量与单价:

  工程数量及单价见本协议的附件二“《工程量清单》。 ”

  清单中的工程数量为名义工程数量,实际结算的工程数量以业主批准计量的工程数量为准。

  2. 支付申报与工程款使用:

  2.1 乙方将实施完成的本合同工程的工程量计量基础资料整理后,向监理和业主申请工程款的支付,最终数量以业主审批数额(并经国家审计后确定的数额)为准。待业主计量款到项目经理部帐户,在扣除第六条2.4款费用后,甲方在5个工作日内将剩余部分支付给乙方。乙方所属劳务施工队伍、材料供应商、设备租赁商的计量支付由乙方委托甲方代付、代扣或三方共同确认支付,委托支付对应的款项甲方不需再支付给乙方。

  在甲方向乙方支付任何款项前,乙方必须提前向甲方提供对应的发票,否则,甲方可以拒付,甲方也可以在以后的应付款项中直接扣付开具发票对应的税金,直至乙方向甲方开具相应发票,甲方也可以根据本协议的约定集中开具发票。乙方对此表示充分理解,并承诺不以任何理由提出异议。

  2.2 乙方使用业主供应材料,须执行业主制定的相关程序。

  2.3 开工预付款使用约定:(转载于:工程合作协议范本)

  2.3.1 如甲方按主合同规定获得该款项后,采取分批次或一次性的借款方式支付乙方预付款(须双方签订借款协议),并按本协议第四条“合作总则”的约定,由乙方出具欠条,并签署还款协议,

  2.3.2 预付款的扣回遵照甲方与业主总包同规定执行。

  2.4 费用扣除:在甲方向乙方支付工程款时,甲方扣除下列费用:

  2.4.1 工程之营业税及其附加、有关合同契税以及其他与该工程实施过程有关的税赋。

  2.4.2 工程质量保证金:根据总包合同的约定。

  2.4.3 开工预付款:根据业主在当期支付证书中扣除的比例进行扣除(如乙方使用)。

【关于工程合作的协议书模板集锦10篇】相关文章:

工程合作的协议书模板八篇04-03

合作协议书模板集锦8篇04-16

合作入股协议书模板集锦4篇04-15

工程合作的协议书集合5篇04-10

工程合作的协议书汇总9篇04-07

工程合作的协议书汇总10篇04-04

工程合作的协议书汇编6篇04-04

工程合作的协议书汇总六篇04-03

工程合作的协议书汇总6篇04-21

工程合作的协议书汇编九篇04-16