【精华】安装合同模板集锦十篇
随着法律知识的普及，越来越多的场景和场合需要用到合同，合同是对双方的保障又是一种约束。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的安装合同10篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
安装合同 篇1
发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本仓库夹芯保温板安装工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签订如下协议。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、承包方式：
5、承包内容：
二、合同总额及付款方式
1、合同总额：工程合同总价款：_____________万元整。
2、本工程采取综合单价不变，工程量按实际完成量进行结算。
3、付款方式
（1）按照外墙保温工程形象进度的60%拨付进度款。竣工验收合格后，预留5%的保修金，剩余款项一次性付清。
（2）在保温工程完工后验收合格后，及时将资料交甲方汇总，并经监理、甲方验收合格。
三、合同工期
1、本工程具体开工日期以甲方或监理工程开工通知日期为准；工程开工7天前乙方应根据双方约定的工期等提出确实可行的总工期控制计划报总监理工程师、甲方代表审批后严格实施。
2、乙方应当按照甲方书面指定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于甲方通知的开工日期前3天，以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内开工，工期不予顺延。
四、甲乙双方工作甲方工作
1、协调各单位及现场内各个交叉作业班组的关系，保障乙方工程能顺利进行。
2、明确施工内容和范围，向乙方进行设计交底和技术交底，审查乙方提供的施工方案。
3、按合同约定的工程款支付方式，办理工程款的拨付工作。乙方工作风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
1、向甲方提供所用材料的检验报告、合格证以及吊篮的合格证和吊篮作业人员的特种作业证件，及时提交保温工程的验收资料。
2、施工前____日向甲方提供保温工程施工方案，按照甲方和监理批准的施工方案组织施工。
3、施工中应遵照施工安全规范的要求，采取必要的安全技术措施，在施工中发生的一切人身伤亡和财产损失由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。
4、乙方在施工中应注意已完成的分项工程的成品保护，如出现损坏由乙方负责维修。
5、乙方不能将所承包的保温工程进行肢解转包。如发现，随时解除合同。风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的`工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
五、质量标准
1、本工程的外墙保温工程必须符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求的规定，一次性验收合格。
2、外墙保温所有材料和半成品、成品进场后，应做质量检查和验收，其品种、规格、性能必须符合设计和有关标准的要求。原材料进场后，按照规定必须复试的材料要进行复检（包括消防部门的复检，复试费用乙方自行承担）并经甲方现场代表或监理单位验收确认符合要求后方可施工。
3、保温板与墙面必须粘贴牢固，无松动和虚贴现象。粘贴面积应符合设计要求。
六、安全文明施工管理
1、乙方进场施工后,必须服从甲方的安全文明管理。
2、乙方在进场前要对施工人员做好交底，施工人员在施工中必须做到安全文明操作，如发生安全文明事故，所出现人身财产等安全损害由乙方负责，与甲方无关。
3、乙方吊篮作业人员必须持证上岗。因无证上岗造成安全检查时的罚款由乙方承担，与甲方无关。风险提示：保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
七、工程保修
1、质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。根据国家有关规定，双方结合具体工程约定保温工程质量保修期限为________年。
2、工程保修期内，若因乙方工程质量原因或维修原因导致住户提出索赔要求，甲方与住户进行谈判，发生的索赔费用不得从保修金中提取，由乙方另外支付。
八、违约责任
1、协议任何一方不能全面履行职责均属违约。违约造成的经济损失由违约方承担责任，违约造成工期延误责任分担原则为：甲方违约工期适当顺延，乙方违约工期不得顺延。
2、乙方不得以任何理由停工、怠工、取闹，否则视为违约，并向甲方支付工程预算价的_____%作为违约金。
九、附则
1、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，甲乙双方先协商解决；当事人不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，可向合同签订地人民法院起诉。
2、本合同双方签字盖章后生效；乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算价款支付完毕后终止。
3、合同未尽事宜，双方协商解决。
4、一式_____份，双方各执_____份，具有同等效力。
甲方：负责人：联系方式：合同签订地：________年____月____日乙方：负责人：联系方式：合同签订地：________年____月____日
安装合同 篇2
甲 方：水富县国家税务局
乙 方：
经双方平等友好协商，甲方委托乙方就甲方不锈钢防盗网安装工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：
一、施工范围和施工材料
（一）施工范围：水富县国家税务局综合楼办公区二、三楼部分办公室。
（二）施工材料：
1、22 mm X 22 mm不锈钢方管；
2、直径19 mm 不锈钢圆管；
3、以上不锈钢材料厚度均为35丝（市场称谓70丝）。
二、施工方案和验收标准
施工前乙方首先提报施工方案和设计，经甲方批准后严格按照施工方案和设计施工并验收。不锈钢防盗网圆管间距12mm中对中，方管500mm中对中。
三、施工现场管理
（一）乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工；若施工过程中发生安全事故，乙方负全部责任。
（二）乙方要对施工人员进行全员安全教育，制定周密安全措施后方可施工。
（三）甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。
（四）施工用水、用电由甲方提供。
四、工程造价和结算方式
该工程实际安装面积为230平方米，结算价格为65.00元/平方米，工程总价为14950元（大写：壹万肆仟玖佰伍拾元）。
五、施工工期
按照甲方要求工期施工，以不耽误单位正常工作为原则。
六、质量保证
不锈钢防盗网保用三年。
七、合同签定后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向对方赔偿经济损失。
八、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。
甲 方：（公章） 乙 方：（公章）
签 字：签 字：
xx年 7月13日
安装合同 篇3
甲方：_____________________________
乙方：______________________________
根据《中华人民共和国合同法》的要求，甲方委托乙方为_________学校购置、安装多媒体电脑室。经甲乙双方充分协商一致，签订本合同。
一、电脑的品牌、型号、配置和金额
1．多媒体电脑室_________套，货款总额为人民币_________拾_______万_______仟_____佰________拾______元整（￥______元）详细见附件一《预算表》。
2．详细电脑设备品牌型号配置见附件二《硬件配置性能表》。
二、多媒体电脑室系统基本功能见附件三《系统功能说明书》
三、质量保证及售后维护服务
1．乙方提供的必须是全新的电脑设备，该电脑设备必须符合国家检测标准和产品出厂标准。工程质量必须保证符合国家的质量标准及合同的`要求，要按照确定的图纸施工，要用全新的材料，不得以次充好或擅自更改指定的材料或设备。
2．乙方应随电脑设备向甲方交付电脑设备的说明书及随机相关的资料。在履约过程中，乙方必须遵守国家的有关法律法规，并接受甲方的检查，如实提供检查所需提交的材料，不得拒绝。
3．乙方要按照《计算机设备售后服务合同》的要求，提供快捷、良好的售后服务。
四、工期及验收
1．甲方准备工作：安装输入电源线路连接到电脑室，电源线直径不小于______，地线要求接地良好，并于签订本合同后_________个工作日前完工。
2．乙方工期：签订本合同后
1．因电脑质量问题发生争议，由合同签订所在地的技术质量监督部门进行鉴定，该鉴定结论是终结性的，供需双方应当接受。
2．合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。
3．本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________
甲方代表：______________________
联系地址：______________________
电话：__________________________
__________年________月________日
签订地点：______________________ 乙方（盖章）：__________________ 乙方代表：______________________
联系地址：______________________
电话：__________________________
__________年________月________日
签订地点：______________________
附件一《预算表》（略）
附件二《硬件配置性能表》（略）
附件三《系统功能说明书》（略）
附件四《硬件软件验收表》（略）
安装合同 篇4
工程发包人：(甲方)工程承包人：(乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就池塘综合工程事项经协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：池塘清淤、挖排水沟、围堰（土方）、零星工程。
二、工程范围工程范围：经双方实际测量确认池塘长：，宽：，施工深度：。清淤土方量：3
三、合同工期工程日期：________年____月____日至________年____月____日止合同工期：个工作日
四、质量标准
（1）池塘清淤：以挖掘到池塘底部密实粉质土为准。
（2）挖排水沟：以符合排水、排渍标准，满足池塘附近农田正常排水功能。
（3）围堰（土方）：要求稳定、防渗、抗冲等。
（4）零星工程：按照甲方要求施工。
五、合同价款
1、池塘清淤价款：按元立方米单价乘以实际清淤的总土方量，按照最终审定价予以结算。
2、挖排水沟价款：按照最终审定价予以结算。
3、围堰（土方）：按照最终审定价予以结算。
4、零星工程：按照最终审定价予以结算。
六、工程款支付工程竣工验收合格后，经工程结算审定后一次性付清工程款。
七、施工现场管理1、甲方委派专人进驻工地，负责工程质量验收及竣工验收签证。2、乙方委派专人进驻工地，负责现场的质量、安全和进度等。
八、甲方权利和义务1、甲方有权制止乙方的违章作业。2、乙方现场管理和作业人员必须服从甲方现场人员的指挥和调度，否则，甲方有权终止本合同，并按已完成合格工程量的70％结算。
九、乙方权利和义务1、全面履行本合同，组织实施施工的各项工作，对工程的工期、质量和安全向甲方负责；
2、自行解决生产、生活临时设施，并承担由此发生的所有费用，并应服从甲方现场管理人员的管理、安排。
3、负责编制施工方案，制定各项管理目标；组织编制施工计划；实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工等的控制、监督、检查和验收；
4、精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力，机具，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量返工、工期拖延、安全事故造成的损失及各种罚款；5、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、使用情况和操作人员的有效证件、持证上岗情况；
6、配合甲方办理竣工验收；
7、服从甲方人员的合理指令。
十、安全施工1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准、规定进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，消除事故隐患。因施工引起的'一切责任和因此发生的费用均由乙方自行承担。2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担相应责任及发生的费用。3、本工程所有安全防护措施费用由乙方承担。乙方在施工现场内使用的安全保护用品，由其自行解决。4、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故处理。
十一、保险1、工程施工前，乙方应为施工现场所有人员和施工设备办理相应保险，且支付保险费用。2、保险事故发生时乙方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
十二、设备管理乙方应妥善保管、合理使用现场的材料、设备，因保管不善发生丢失、损坏，与甲方无关，乙方应承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
十三、工程变更1、施工中乙方不得对原工程要求进行变更。因乙方擅自变更发生的费用由乙方承担，延误的工期不予顺延。2、如有工程变更事宜，双方经协商一致后，签订工程变更单。
十四、工程质量
十五、违约责任当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
（1）乙方因自身原因延期交工的，应向甲方支付人民币1000元日的违约金；
（2）乙方应负责对施工质量未达到本合同约定的质量标准项目整改到合格为止，工期不顺延。
十六、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行调解；调解不成的，双方约定向甲方所辖地人民法院诉讼解决。
十七、本合同经双方签字盖章后生效。双方履行完合同、款项结清后本合同即告终止。
十八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
十九、附件
甲方代表（公章）____日期：乙方代表（公章）日期
安装合同 篇5
甲方：
乙方：
甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定，现就乙方承揽甲方委托制作安装雪花啤酒一批店招门头事宜达成如下一致协议。
第一条：店招门头制作
1、规格 ：根据甲方提供的店家地点，乙方实际测量经甲方及店主确认为准。
2、材质：要求用2.5*2.5CM，厚1MM的方管，成品不锈钢包边1.5～2cm*5～7cm
3、画面：甲方提供，乙方负责安装。
第二条：安装地点：根据甲方提供的地点。
第三条：工程造价及支付方式
1.#59403;制作安装费约定：制作框架、安装到位、装好画面、包好边费用按#59403; 元/平方米，如只换画面和包边则按#59403;#59403;元/平方米计算。带厚度的按展开面积计算。
2.#59403;支付方式：按批结算，每制作完成十个门头，经甲方验收合格后一周内付清费用。
第四条： 工程期限
#59403; 甲方向乙方提供店家名单之日起三日内完成一批十个门头，如遇不可抗力因素（如雨、雪、四级以上大风）工期顺延。
第五条、双方权利、义务
甲方：
1、向乙方提供门头安装位置并确保此位置无管道线路、可以施工。
3、负责施工现场的树木、花、草可以移动。
4、按本合同第三条规定结算广告牌的制作、安装费用。
乙方：
1、自甲方通知之日起按甲方提供的安装地点制作施工并安装完毕。
2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。
3．施工中出现所有的`人身安全问题均有乙方自行负责。
第六条：关于验收
1.乙方全部制作安装完成一批门头后即向甲方提交验收单，甲方必须组织正式验收，甲方在完工后一周内不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。验收合格，进入保修期。
2.工程质量验收以国家钢结构施工标准为依据，结构制作安装应当牢固，抗风力应达到8级。
第七条、违约责任：
1.甲方未能按本合同第三条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之五计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。
2.乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成广告牌，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。
3.乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达标乙方应承担返工及相应损失.
4.如属甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方负责。并有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完部分或全部的制作费。
第八条、保修期限：
1、自验收合格之日起，乙方制作的工程项目整体质保一年。牢固性保证三年，三年内，若因牢固性未达标准造成门头脱落伤人或物，由乙方负全责。
2、保修期满后，双方另签维修协议进行维修。
甲方: 乙方：
（盖章) （盖章）
安装合同 篇6
甲方：***
乙方：***
根据《中华人民共和国合同法》，结合本工程的情况，经双方协商签订本合同，以资共同遵守。
一、乙方提供产品明细
1、产品名称：艾普利太阳能热水器，合同设备清单附后。
2、订购数量：
3、单价：)
4、总金额：元)
5、包装方式：由乙方按公司标准包装
二、付款方式
1、甲方在签定合同后向乙方支付10%的货款，作为前期进场固定件安装费用。
2、乙方货到甲方工地付合同款40%的货款。
3、太阳能与热水器安装到位后，产品移交后提供税票一周内付合同款45%的货款，另5%作为质量保证金，自验收之日起，满二年结清。
三、安装
1、乙方在签定合同后应积极配合工地现场进程，服从甲方现场协调。甲方负责提供水电等安装条件，乙方负责安装调试，确保在20xx年5月30日前全部安装调试结束、验收合格。逾期乙方承担甲方相应的经济罚款。
2、安装标准符合太阳能安装现行规范，高标准进行施工安装，保证验收合格。
3、乙方进场材料，甲方提供临时场所，由乙方负责保管，保护。
4、乙方安装期间，要注重室内外成品保护。
5、乙方对自己工作中存在的.垃圾要及时清理，保持环境清洁。
6、乙方必须在滨海配备专业维修人员或维修点。
四、安全生产
乙方对施工人员进行安全性生产教育，要按安全规范施工作业，严防安全事故发生，如有安全事故发生，均由乙方自行负责，与甲方无涉。
五、质量保证与售后服务
1、乙方承诺所提供甲方的产品质量有可追溯性，集热器、水箱及管道保修5年、电子产品保修二年。自交付之日计算。
2、在生产质量保质期内，如出现产品质量问题，甲方有权随时要求乙方免费维修;如属甲方人员使用不当不能正常使用，乙方也应及时提供维修服务，但应收取工本费。
六、合同的修改
任何对本合同条款的变更、修改均需双方签订书面的修改书。变更后的内容与本合同(被修改部分除外)具有同等法律效力。
七、违反责任
1、甲方在安装前一个月必须通知乙方，乙方延期交货、甲方延期付款，除双方协商同意免责外，均按未交付/为支付本合同价款日的2 ‰承担违约责任。
2、双方违约应赔偿另一方总价的10%
八、争端的解决
合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，各方均可向甲方人民法院起诉。
九、合同生效及其它
1、本合同应在双方法定代表签字，单位盖章、预付款到达乙方指定账户后生效。
2、本合同正本一式四份，具有同等法律效力。
3、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商后作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装合同 篇7
甲方_________
乙方_________
甲方决定将______________工程的地方辐射供暖工程的设计与安装委托给乙方，为明确甲乙双方的权利责任与义务，依据（中华人民共和国合同法）经甲乙双方协商，制定以下条款，甲乙双方共同遵守。
一、工程范围与内容
1、地面辐射供暖工程的材料供应及施工。
2、安装分水器，支管安装从分水器至支管阀门接口（包括分水器应连带的支管供回水阀门及过滤器）铺设地板地暖的保温层，安装地板供暖的加热及保护管道，按规程设置膨胀分割缝，一次水压试验及供暖调试等（不包含混凝土工程和主管道）
二、 工程量及单位造价：按施工工程的实际建筑面积结算不含地下室约_____平方米，每平方米______元。
三、 设计，施工技术要求及主要材料要求：
1、地暖按中华人民共和国建设部公告JGJ142-20xx《地面辐射供暖技术规程》执行
2、 地暖保温层厚度，容重作法按国家建筑标准设计执行
3、供暖支管道采用__________规格的_____管材，压力等级为____。并具备应有的检测报告等文件
4、聚苯板保温层按要求铺设，容重大于等于_____公斤/立方米，厚度为___厘米
5、分水器采用____________材质的_______分水器
付款方式：协议签订后，由乙方负责工程设计，由甲方先付给乙方工程材料款，为总造价的50% 进入工地施工再付乙方全部工程款的30%，试压结束后结清剩余全部款项即总造价的20%。
四、 甲乙双方的权利和义务
（一） 甲方的权利与义务
1、提供工程所需的材料存放的.库房，场地及水源等必要施工条件。
2、制定专业技术人员协调施工进度，处理施工中发生的应由甲方处理的问题
3、 按约定支付工程款
（二） 乙方的权利及义务
1、建立施工质量体系
2、按照设计规范及甲方要求设计施工，要求供暖分户控制，室内供暖温度符合国家规定的标准
3、在工程验收交付前，承担工程成品及原材料的保管责任，发生工程成品的损毁或丢失，以及因意外造成工程成品喝原料毁坏 丢失的，由乙方自行负担。
4、工程保质期为2个采暖季，因工程设计，施工原因或因工程使用的原材料质量不合格造成的工程维修及返工由乙方负担
五、违约责任：按合同法执行。
六、乙方的单位造价内不含主题施工单位的配合费等费用
七、此协议一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后有效
甲方签字 乙方签字
日期 日期
安装合同 篇8
总包方(甲方)：____________________________
地 址：____________ 邮码____________ 电话____________
法定代表人：____________ 职务____________
分包方(乙方)：____________________________
地 址：____________ 邮码____________ 电话____________
法定代表人：____________ 职务____________
依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市人民政府××号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条 工程项目
一、工程名称：________________
二、工程地点：________________
三、工程编号：_________施工许可证号：_______营业执照号：_______
四、分包工程范围及工程量(附预算书)
五、分包工程期限________年____月____日开工，________年____月____日竣工。
六、分包工程人工费用________元。
七、乙方投入工种及人数________人。
第二条 工程结算
按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人____计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。
第三条 工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条 安全生产
一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。
三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
第五条 生活管理
一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤由甲方按定量提供。
二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。
第六条 分包工程人工费单价
一、单位工程分包，每预算工日为________元。实行单方平方米人工费包干，每平方米____ 元。
二、内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日为________元。达到合格的每预算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。
三、单项分包石、土方工程的每预算工日为________元。
四、清工每工日为________元。
五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。
六、水、电、暖、卫工程，每预算工日(按幢号分包为)________元。
七、冬季施工期间(12月1日到2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为________元。
八、分包工程费用明细表(一～七项均可列表)
第七条 材料供应管理
乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。
第八条 施工机具
一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。
二、手工操作工具，由乙方负责。
三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。
四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。
第九条 现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。
三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。
第十条 违约责任
一、乙方分包的'工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。
二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。
第十一条 附则
一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第( )项解决：(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，(2)向人民法院起诉。
二、本合同一式__份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送____ 备案。
三、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。
四、双方商定的其他条款：
1.
2.
第十二条 合同附件及有效期
一、合同附件：
1.工程预算书;
2.
二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。
总包单位：________________________
法定代表人：______________________
____年____月____日
分包单位：________________________
法定代表人：______________________
____年____月____日
安装合同 篇9
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实、信用原则，甲方将小区楼配电箱委托乙方制作，为明确各方的权利、义务和责任，甲、乙双方经充分协商签订本合同，双方共同遵守：
一、工程名称：楼配电箱的制作。
二、承包方式：
1、乙方包工包料；合同价款一次包死，除甲方提出设计变更外，概不调整。
2、乙方负责送货到甲方指定的各个栋号。
三、合同价款：
1、本工程配电箱合同总价计：不含税价：￥元，
大写：；
2、支工程款时根据甲方要求提供收据。
四、付款方式：
1、配电箱箱体全部进场安装完毕，工程主体经质检站验收合格后，付合同总价款的 %；
2、配电箱盘芯全部进场，安装完毕，经工程部及监理对整体工程初验合格后，付到合同总价款的%；
3、工程竣工，经末次监督合格交付使用后，付到总款的 %；
4、自末次监督合格交付使用后半年无质量问题，付到总款的 %；
5、剩余 %为质保金，待质保期满后付清余款。
五、材料品牌：
1、本工程采用元器件的品牌：。
六、技术要求及验收标准：
1、箱体半周长 米以内采用不小于 ㎜的冷板，米以上采用不小于的冷板，元件板不小于厚冷板。
2、箱体颜色为：，喷塑防腐,箱盖带皱，箱盖四边为45度斜面。
3、所有开关负荷侧导线超过两根以上使用入接鼻子。
4、箱门要求：各配电箱及各开关箱门设置暗锁及明锁鼻子，双开扇门一侧应设置插销；各住户室内箱门为土黄色透明塑料材质。
七、甲方义务
1、提供配电箱制作相关图纸、技术要求。
2、甲方提前七个工作日向乙方提出到货计划。
3、负责配电箱进场的`检查、验收。
八、乙方义务：
1、乙方必须按照甲方提供的图纸及有关规范要求制作，保通过质检站、质量监督局等部门验收，如验收不合格，所有损失由乙方全部承担。
2、供货到现场后，乙方同时把所有的相关资料如：厂家营业执照、资质、合格证、检测报告、3C认证及箱内漏电保护器等全套的资料各四份（带红章）提供给甲方。
3、乙方必须按甲方要求的时间保质、保量的供货，如不按时或质量问题供货不及时，乙方承担所产生的一切费用。
九、保修：
配电箱的保修期为二年。保修期内出现质量问题和故障，乙方在接到甲方或物业通知，须在当日无偿修复，如不及时处理，甲方或物业可自行修复，所产生的费用在乙方余款中扣除。
十、违约责任：
甲、乙双方必须严格履行合同的约定，如一方违约，由违约方赔偿对方相关的经济损失。
十一、附则：
1、合同附件：《配电箱型号、数量清单》
2、未尽事宜，甲、乙双方另行协商。
3、本合同双方签字盖章后生效，合同履行完毕后终止，具有法律效力。
4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：（盖章 ） 乙方：（盖章 ） 代表人： 代表人：
年月日 年月日
安装合同 篇10
合同编号：_________
签订地点：_________
委托方(甲方)：_________
承接方(乙方)：_________
根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，结合家用中央空调系统安装施工的特点，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜，达成如下协议(包括本合同附件和所有协议)，以资共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称：_________
2.工程地址：_________
3.甲方联系人或委托联系人：_________电话：_________
4.甲方所提供机组：
室外机：
┌——┬——┬——┬——┬—————┐
│序号│品牌│品名│型号│数量(台)│
├——┼——┼——┼——┼—————┤
│ 1 │ │ │ │ │
├——┼——┼——┼——┼—————┤
│ 2 │ │ │ │ │
├——┼——┼——┼——┼—————┤
│ 3 │ │ │ │ │
└——┴——┴——┴——┴—————┘
室内机：
┌——┬——┬——┬——┬—————┐
│序号│品牌│品名│型号│数量(台)│
├——┼——┼——┼——┼—————┤
│ 1 │ │ │ │ │
├——┼——┼——┼——┼—————┤
│ 2 │ │ │ │ │
├——┼——┼——┼——┼—————┤
│ 3 │ │ │ │ │
└——┴——┴——┴——┴—————┘
二、工程施工周期
自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，完成隐蔽工程安装验收。
待_________装潢工程结束后，进行系统调试、竣工验收。
三、施工管理
1.乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。
2.甲方在乙方施工前，将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。
3.甲方在乙方施工前，负责清除施工现场的障碍物，使现场具备施工条件。
4.施工图和室外机安装位置，如需得到消防、环保、物业部门认可时，由甲方负责办理，并承担相关费用。
5.乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。
四、工程造价
1.本合同安装工程总价为人民币_________元。
2.因甲方原因变更设计，需增减材料，总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格，由双方协商后签订补充协议。
五、付款方式
1.合同签定后，甲方即支付给乙方合同总价的l0%，计人民币_________元。
2.材料进场，甲方即支付给乙方合同总价的40%，计人民币_________元。
3.隐蔽工程验收合格，甲方即支付给乙方合同总价的40%，计人民币_________元。
4.工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方合同总价的10%，计人民币_________元。
5.双方款项往来均应出具收据，工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。
六、工程质量及验收
1.乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。
2.隐蔽工程安装完成后，甲、乙双方应办理检查与验收手续，甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间，乙方应提前2天通知甲方，甲方应在接到通知后2天内验收。
3.甲方在装演工程结束后，应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收;乙方应在接到通知后天内组织验收。
4.竣工验收后，甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修，保修期1年，管道风口保修期2年，从竣工验收结束、开具发票之日起计算。
5.工程竣工后，乙方向甲方提供竣工图纸l份。
6.施工规范及工程竣工验收标准，按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。
七、纠纷处理方式
1.因工程质量，双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解，也可向市或所在区、县消费者协会投诉。
2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不能解决的'，选定以下第_________种方式解决(不选定的划除)：
(1)向上海仲裁委员会申请仲裁。
(2)向人民法院提起诉讼。
八、违约责任
1.由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件，致使工期延误的，每延误l天，甲方应当支付误工费人民币_________元给乙方。
2.由于乙方原因逾期竣工，每逾期1天，乙方应当按照甲方已累计付款额的_________%支付违约金给甲方。
3.竣工验收不合格，如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求，乙方必须无偿返工，并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任;如系设计造成的原因，由甲方向设计方追究责任;如系设备原因，由甲方向设备供应方追究责任。
九、其它
1.本合同如有未尽事宜，双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________
地址：_________ 地址：_________
电话：_________ 电话：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【安装合同】相关文章：
安装的合同03-08
空调安装合同01-30
监控安装合同01-13
加工安装合同01-07
机械安装合同01-13
电缆安装的合同01-16
工程安装合同10-11
安装承揽合同10-08
电力安装合同02-19
水暖安装合同02-26