安装合同

【必备】安装合同模板9篇

　　随着法律知识的普及，合同的法律效力与日俱增，它也是实现专业化合作的纽带。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编为大家整理的安装合同10篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

安装合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：xxx(以下简称乙方)

　　经甲乙双方协商同意，现甲方将该乙方包工，包工程验收合格。为了保证工程质量，为了确保工人施工安全，为了工程能顺利进行和按时完工，为了明确双方责任，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动合同法》订立如下条款，以便双方共同遵守和执行。

　　一、工程概况

　　1、该工程座落在，面积约x㎡。

　　二、工程承包内容

　　1、乙方承包x工程图纸注明和甲方与建设单位约定的全部给水、排水、防雷、排污、电气、通信、网络、可视、门禁、智能、安防监控、套管预埋、隐蔽等和强弱电系统的施工工作(消防、排风、燃气由建设单位负责)。

　　2、排水管按图施工，室内至各楼层排水点，室外至雨水沙井口。排污按图施工，室内至各楼层排水点，室外至化粪池。室外排水及排污管道，如是水泥或陶土管，由土建完成至化粪池;如是塑胶管道，则由乙方安装铺设。

　　3、给水管道按图施工，室内安装至各楼层的用水点及生活用水水泵的安装，热水管安装至水井。室外环网管道安装至甲方提供的水表接点。

　　4、电气部分按图施工，线路完成至地下室配电室(高压部分除外)。弱电部分(除消防部分外)按图完成管道的预埋及洞口的预留，不包括穿线和调试，消防水泵的供电线路由水电班完成。

　　5、风施部分，乙方完成所有风机的电源和管线预留。

　　6、给水在供电单位指定的水阀接入，排水排至室外检查井，排污排至化粪池，强弱电及电气等接至配电柜及配电房图纸注明的位置。

　　7、材料由甲方购买(但乙方要提供准确数据)。乙方负责材料的下车、在工地200米范围内运输上落。乙方负责管道，管线预埋、预留，管线凿沟、安装、补沟、成品保护、调试、开洞、装模、捣洞口砼、场地清理。及设计、监理和建设单位验收合格(竣工验收)、二年内保(维)修等工作。

　　三、承包方式：

　　1、包工不包料，包质量，包安全，包工期，包验收。

　　2、包负责全部施工机械和施工用具(除塔吊和人货楼)。

　　3、乙方负责工人的施工安全工作。

　　四、质量要求

　　1、按图纸和规范要求施工，电气工程要符合(GB50300—20xx)验收标准以及国家新规定的验收标准。给排水工程要符合(GB50242—20xx)验收标准以及国家新规定的验收标准。防雷及其他项目要符合有关单位的验收标准。

　　2、各项工程完工自检和调试合格后，要一次性经各有关单位和人员验收合格。如果出现返工现象的，其一切工料费用均由乙方负责。

　　五、甲方的责任和义务

　　1、甲方要给乙方有关图纸各1份(不够由乙方复印)，图纸会审记录(由乙方向设计提出问题)，设计变更等。

　　2、甲方要提早10天备料，但乙方必须提早15天用书面向甲方申请备料(准确性要在95%以上)乙方负责人要签名确认。

　　3、甲方要配合和支持乙方的各项合理有益的建议和管理工作，共同维护施工场所纪律和安宁。帮助乙方解决图纸和施工中的`难题及和第三方存在施工摩擦问题，确保乙方工程顺利进行和按时完成。

　　4、项目部(甲方)和乙方工人办理工伤保险，项目部(甲方)按以后进场班组人数分担保险费，估计收取乙方保险费5000元。甲方可代支，结算时在乙方工资中扣出。如工人发生工伤或伤亡事故，保险金不足赔偿的，甲方垫支七成，乙方垫支三成。

　　5、乙方工人进场开工第三天，乙方要把全部工人的花名册和身份证复印件送项目部存档，没有花名册和复印件存档的工人，其工伤的一切费用全部由乙方负责。

　　6、甲方有权更正和纠正乙方不按图施工和违章施工的权力，并有权指挥乙方按图施工和对乙方违纪违章进行当场罚款处理。

　　六、乙方的责任和义务

　　1、乙方在合同签订后，要组织有技术、责任心强的人员进场施工，要保证该工程按合同约定的时间，按设计要求完工并验收合格。

　　2、提前看透看懂施工图纸，对图纸不明确不合理的部位向甲方提供正确的意见，确保不浪费材料和出差错，保证交工验收符合设计要求。

　　3、乙方要对新进场人员进行安全教育，不懂安全生产的工人不得进场施工。乙方每十五天要组织工人进行一次质量和安全检查，发现问题和隐患要及时整改，发现大问题要向项目部或总工反映，要把事故控制在萌芽之中。教育工人不得强行冒险施工，不得随便开动各种机械(指定持证人员开机)，如果强行冒险作业而发生安全事故的，其一切法律责任和经济责任均由乙方负责。如果发生大的安全事故，乙方要保护好事故现场，并马上报项目部或打急救电话抢救受伤人员。

安装合同 篇2

　　购方(甲方)：__________________

　　供应方(乙方)：__________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。

　　一、工程项目

　　1.工程名称：闭路监控系统供货及安装工程。

　　2.交货及安装工程地点：

　　承 包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系 统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试，并包通过有关技防办部门的验收。(设计方案以甲方认可为准)。

　　二、系统总造价及其支付

　　(一)系统总造价

　　1.本监控系统含税总造价(含感应卡费用)为人民币 _______

　　2.整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。

　　(二)工程款支付

　　甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：

　　1.签订合同之日起_______日内甲方付总工程款的_______%;

　　2.工程全部完工，测试成功即付总工程款的_______ %

　　3.通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的_______%。

　　三、工期

　　1.本合同签订后，乙方于_______年_______月_______日进场，到_______年_______月_______日止，完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。

　　2.在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。

　　四、供货及安装

　　1.本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

　　2.乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。

　　3.乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可，方可采购进场安装。

　　五、维修保养

　　1.本监控系统保修期为_______年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起_______小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用;

　　年限 材料费 维护服务费

　　第一年 免 免

　　第二、三年 收取材料成本费 2000元/年

　　2.保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的.价格适当向甲方收费。

　　3.保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。

　　4. 甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以 下情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何部分(如：线路、零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

　　六、双方责任

　　(一)甲方责任：

　　1.审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的_______日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。

　　2.按工程进度向乙方支付工程款。

　　3.委派_______为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。

　　4.在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。

　　5.组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

　　(二)乙方责任：

　　1.按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

　　2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

　　3.对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

　　4.对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。

　　5.遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。

　　七、违约责任

　　1.除不可抗力(战争、天灾等)外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价 _______%的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

　　2.甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的_______%计付违约金。

　　3. 由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的_______%向甲方计付违约金。逾期超过_______ 日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的_______%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损 失的，乙方还应就不足部分承担赔偿责任。

　　4.本监控系统若由于系统器材质量问题而影响工程验收，乙方必须无偿更换、返修，直至达到验收标准，

　　八、其他事宜

　　1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后 天内付清，否则按逾期付款处理。

　　2.本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

　　3.双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向_______人民法院提起诉讼。

　　4.双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。

　　5.甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果_______日内不答复视为认可。

　　6.本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效，保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。

　　7.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具同等法律效力。

　　甲方：______________乙方：______________

　　签约代表：__________签约代表：__________

　　联系电话：__________联系电话：__________

　　地址：______________地址：______________

　　签约地点：__________签约时间：__________

安装合同 篇3

　　甲方（承租方）：

　　乙方（出租方）：

　　根据《经济合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权力义务，双方协商一致，签订本合同。

　　一、 租赁机械的名称、型号、数量、地点：

　　1、 名称：

　　2、 型号：

　　3、 数量：

　　4、 地点：

　　二、 进出场费、租金及其交纳期限：

　　1、 进出场费为人民币 元整，机械进场后五日内一次结清。

　　2、 按月结算当月租金，每月租金为人民币 元整，一次性定价不作调整。

　　3、 租赁费付款方法：从安装调试验收合格之日算起。下月月初3日内付清上月租赁款，如未按期付款，每天加收月租金1%的滞留金。

　　4、 春节放假期间，按租金的＿＿％收取台班。

　　三、 甲方责任：

　　1、 负责设备基础施工、制作。

　　2、 提供安全、可靠的电源，并将电源引入设备电源箱。

　　3、 积极配合升降机安装，拆除工作，保证进出场道路畅通，负责夜间施工照明。

　　4、 提供设备料具用房。

　　5、 承租过程中，确保机械辅件免遭丢失或损坏。

　　6、 提供操作人员食宿条件，伙食费用由乙方承担。

　　四、乙方责任：

　　1、 机械操作人员由乙方配备，保证持证随机上岗。

　　2、 配备三名操作人员，实行机械设备施工管理和安全管理的机长负责制。

　　3、 积极努力配合甲方施工，对工作不认真或服务态度差的操作人员，甲方有权提出更换。

　　4、 向甲方提供有关地基处理要求与基础图纸等有关技术资料，并进行书面交底，负责机械设备的进场安装、拆除，并向上级主管部门申请出具一切技术安全验收合格资料，甲方现场配合。

　　五、人员管理及安全责任

　　1、 乙方操作人员应严格遵守操作规程操作，严禁违章作业，因违规操作引起的责任由乙方负责。

　　2、 乙方应配合甲方做好文明施工、安全生产检查并参与创建文明工地活动。

　　3、 甲方违章指挥时，乙方操作人员有权拒绝作业，甲方人员不得进入机械操作室。

　　4、 甲方必须通知各施工队不得随意打开平台安全门，随手关门，不得违犯；如在电梯周围作业或需进入电梯运行场地，施工队要通知电梯司机停机，方可安全工作。电梯是垂直运行的，看不到上一层和下一层，如在电梯周围或场地内发生意外，乙方无任何责任。

　　六、租赁期间机械设备的维护保养及故障排除：

　　1、 租赁期间机械设备的.维修保养及其费用均由乙方承担，并且保证机械设备的安全性能、技术性能符合国家规定。

　　2、 故障排除：乙方应使机械设备随时保持良好运转状态。若设备发生的故障现场人员不能排除时，乙方应迅速派专业人员赴现场排除。

　　3、 做好设备维修保养，及时处理故障，做到一般故障4小时内排除，大故障24小时内排除。每月累计停机修理不超过4天，如每超一天，甲方罚扣每月租金的三十分之一。

　　七、违约责任：

　　1、 甲方若不能按期足额付清月租，乙方有权停机待款，停机待款期间租赁费按正常租费全额结算,停机所造成的一切损失由甲方负责。

　　2、 因甲方的原因造成停工的，十五天内按正常费用结算。若超过十五天应以书面形式通知乙方，超过十五天的部分按正常租费的 %结算。

　　3、 甲方于报停前十五天以书面形式通知停机时间。机械使用完毕,甲方结清租赁费之日起十五天内退场。

　　八、其他约定事项：

　　九、争议的解决方式：

　　本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决，无法协商时，依法向人民法院起诉。

安装合同 篇4

　　发包方： 承包方： 工程名称： 萝北县凤祥家园7#商住楼

　　凤祥家园7#商住楼水暖电照工程施工合同

　　发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签定本合同。

　　第一部分 工程概况

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：萝北县凤祥家园7#商住楼

　　1.2工程地点：萝北县

　　1.3工程内容及承包范围：

　　水暖工程所包括的给水、排水、采暖、设备安装、调试等。 电照工程所包括的公共用电、照明工程、临时用电、除机械以外的电缆沟挖掘等。

　　第二条：工期

　　合同签定之日起，按甲方进度要求，保证不耽误总体工期。

　　第三条：工程质量等级：优良

　　第四条：承包方式、合同价款及结算方式

　　4.1承包方式：包人工费（含部分小型材料）。

　　水暖工程乙方负责全部工具，小型材料包括切割片、磨片、生料带、电焊条和本工程使用的活动临时电缆线等。电照工程乙方负责电焊机等全部使用工具，小型材料包括本工程所有使用的胶布、塑料袋、钢线、电焊条、打弯器等。

　　4.2结算方式：现金或银行转账支付。

　　第二部分 双方一般责任

　　第五条：甲方工作

　　5.1委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。

　　5.2甲方负责提供水源、电源，保证施工需要。

　　5.3甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协调。

　　第六条：乙方工作

　　6.1向甲方代表提供进度表计划。

　　6.2按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。

　　6.3搞好施工现场的安全及成品、半成品保护工作。

　　6.4施工期间负责保护甲方的一切设备、设施的完好，不得损坏甲方已装修好的成品，由乙方人员造成的设备、设施损坏，乙方负责赔偿。

　　6.5施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。如违反操作规程所发生的安全事故乙方承担全部责任。

　　第三部分 进度计划和工期

　　第七条：进度计划

　　7.1在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的'进度表。

　　7.2乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。

　　第八条：工期

　　8.1乙方应严格按照甲、乙双方认定的工期进行施工。

　　8.2因不可抗力及甲、乙方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。

　　第四部分 质量与验收

　　第九条：施工中经检验工程质量不合格，乙方按甲方代表，质检部门的要求进行返工、修改，并承担费用。执行工程水电安装施工规范及验收规范。

　　第十条：安装完毕，并调试合格。

　　第五部分 合同价款与支付

　　第十一条：合同价款及支付

　　11.1合同价款：水暖工程甲方与乙方协商按 元/m2进行结算。 电照工程甲方与乙方协商按 元/m2进行结算。 第十二条：工程款支付

　　12.1经双方研究协商并且验收合格后进行支付。预留工程总价的5%作为保修金，保修期结束后返还给施工方。

　　12.2工程竣工付至除质保金外的全部工程款

　　12.3工程竣工验收使用后，水暖电照工程保修期为使用后一年，保修期期间维修费用由乙方承担（不可抗力及人为因素除外）。保修期满后，如有坏损、丢失，需要进行整改维修时，人工费由甲方承担。 第十三条：违约责任

　　13.1甲方未能履行合同，出现以下情形之一，其经济损失由甲方承担，工期顺延。

　　（1）因图纸变更未能及时送达乙方；

　　13.2乙方未能履行合同，出现以下情形之一，造成工程延期，甲方有权要求乙方偿付违约金，每延误一天，罚款并承担相应的经济损失；

　　（1）不能按期或按照甲方要求完成施工任务；

　　（2）工程质量不符合质量要求，需要返工/返修或重做；

　　（3）其它违反现场操作规定的事故发生。

　　第十四条：合同生效与终止

　　本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后，除保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止，甲乙双方另外签订维修合同。

　　第十五条：本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　第十六条：本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，备案一份。

　　发 包 方： 承 包 方：

　　年 月 日 年 月 日

安装合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》规定，双方在平等互利的基础上，经协商一致，就客户单位：项目，由甲方委托乙方安装，并达成以下约定事项：

　　一、工程概况：

　　安装电梯，数量（大写）xx台，安装电梯，数量（大写）xx台。

　　二、工程总金额

　　1、本协议最终结算总价：人民币（大写）RMB:元，￥元。

　　2、工程在当地技监局办理开工告知及竣工检验时所发生的收费由甲方承担。

　　三、结算方式：

　　1、安装进场后预付30%，产品经安装调试全部完毕后再付40%，余款在产品经当地质量结束监督部门检验合格后（取得验收合格证及检验报告书并移交清后）一次性付清。（亲子活动安全协议书）

　　四、工期

　　安装时间：天

　　五、质量验收依：

　　根据国家标准GB7588、GB/T10059，GB/T10058，GB10060等要求，并结合甲方的安装质量检验标准要求。

　　六、甲方责任：

　　1、确保货物按时发运到工地现场，并配合解决承包方在施工过程中的需求电梯安装协议书电梯安装协议书。

　　2、提供安装过程中的技术支持服务。

　　3、按合同约定的时间向承包方支付安装工程款。

　　4、提供安装施工图纸及资料。

　　5、负责出厂产品的'制造质量和发货质量

　　七、乙方责任：

　　1、严格按照国家标准和甲方安装质量标准要求组织施工。

　　2、在货物到现场后即组织安装人员进行开箱验收，并及时向甲方反馈开箱缺错件星系，验收后的物资由乙方负责现场保管，若有缺失，则自行承担赔偿责任。3、在规定的期限内，及时对厂检及质量技术监督部门验收中发现的质量问题进行整改。

　　4、若因安装质量问题造成安装复检的，则承担发生的复检费

　　汇合营销

　　5、严格按要求填写公司所提供的工程施工资粮，做到及时记录，填写规范电梯安装协议书合同范本。

　　6、经检验合格后的电梯应及时向甲方移交电梯的相关物品，若经授权代表甲方向用户移交时，则应按公司的相关规定办理移交手续。

　　7、安装过程中发现的产品质量问题，应书面形式记录，待安装完毕后需移交检验人员。

　　8、乙方应确保安装工期，除因甲方原因和不可抗力因素外，若因工期延误造成所示的则应由乙方承担，同时甲方有权按规定收取300元/天的误工费。

　　9、必须严格遵守公司的规章制度和客户单位的规章制度，与客户做好必要的联络。10、不准与用户物理争吵，若因此造成甲方形象损坏或经济损失的，则乙方应承担赔偿责任。

　　11、除上述约定的费用外，施工过程中发生的其他费用均由乙方承担。

　　12、在进场施工前3天，必须向发包方提供所派施工人员的名册清单，保险单据，及操作证复印件，严格做到无证人员不得上岗施工。

　　八、文明施工要领：

　　1、安装人员必须持证上岗，安装过程必须严格执行《电梯安装安全操作规程》。

　　2、严格遵循用户及现场安全生产要求，做到文明操作。

　　3、若因违规操作而导致在安装过程中发生人身意外伤害、设备的损坏、遗矢等事故责任由乙方自负。

　　4、进入施工现场必须配到好一切安全防护设施。

　　九、本协议书一式二份，经双方签字后，各执一份。

　　甲方：乙方：

　　经办人：经办人：

　　电话：电话：

　　签订日期：

　　签订地点：

安装合同 篇6

　　发包方：福建恒亿建设集团有限公司（以下简称甲方）

　　（新罗区财政局综合业务大楼项目部）

　　承包方：龙岩市新罗区民安人防设备经营部 (以下简称乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方签订如下合同条款：

　　第一条 工程概况

　　1、 工程名称：龙岩市新罗区财政局综合业务大楼 人防工程防护设备与安装

　　2、 工程地点：登高中路与溪南路交汇处西北角

　　3、 承包方式：包工包料，独立核算，自负盈亏（含在施工中的一切所需机械、工具）。

　　4、 结算方式：按图纸内容包干计算。

　　5、 合同总价款（人民币）第二条 工程承包范围

　　人防防护、通风设备（详见乙方报价清单）

　　第三条 关于工程质量及验收的约定

　　1、 质量标准：按照国家人防办、建设建设部最新图集生产，产品达到合格标准。

　　2、 工程质量以施工图纸、做法说明、设计变更、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx），福建省人防办关于结合地下室修建人防工程最新规范为质量评定验收标准。

　　3、 乙方保证所提供的所有人防产品达到人防验收标准。生产厂家必须是经龙岩市人防办审定注册允许使用的厂家，并提供各项产品的质保书。

　　第四条 承包工作内容和工作时间

　　1、 乙方应按甲、乙双方协定的和所有图纸设计中所需所有的人防产品（可分期）根据甲方的工程进度计划和工程进度所需入场安装。乙方应负责场内外所有的运输、安装、保管等责任工作。为确保工程进度，乙方应积极配合做好各项的本职工作，并负责安装到位、验收合格为准。乙方在施工中的一切所需开支和验收费用由乙方自己负责。各项产品进场后应及时将该产品的'合格证、说明书等（质保书）交付甲方，以便认产品、品牌。

　　2、 综合治理、安全生产、文明施工：

　　①乙方进场人员应自行办好外来人员各种证件（如暂住证、婚育证、劳务证等），不满十八周岁的人员不许上岗操作，严格遵守国家和地方政府的各项法规、法令，违法的经济处罚由乙方自行承担；乙方在施工期间应遵守建筑法及公司的一切规章制度，凡发生盗窃、酗酒、随地大小便以及家属带小孩进入工地等现象，均按公司有关规定给予重罚，所造成的责任及经济损失均由乙方自行承担。在工地凡动手打架、斗殴者每人次罚款500元整。

　　②乙方应严格执行安全生产操作规程及安全生产管理条例，所有进场人员应无条件地接受公司“三级”安全教育，施工前应进行技术交底，不接受教育、违章作业，出现安全事故由乙方承担全部责任和一切经济损失，违章未造成损失，每发现一次罚款200元，施工所需个人防护用品由乙方自行解决。

　　③乙方班组人员在施工时应注意安全，若因乙方自行造成的事故，

　　甲方不负任何法律责任，一切费用由乙方自理。

　　第五条 工程结算及付款办法：

　　按实际工程量结算，甲方按业主的来款和甲方公司的付款规定分期付给乙方（有关甲方向乙方提取管理费、配套费等，按总造价的18%从各次转款中按比例提取）。工程竣工验收后三个月内付清尾款，乙方应按工程款的70%税票提供给甲方。

　　第六条 争议或纠纷处理

　　1、 合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或有关部门进行调解。

　　2、 解决合同纠纷方式：双方本着真诚解决纠纷的原则进行协商，协商不成则提交仲裁机构仲裁，不服仲裁，可向当地人民法院提出诉讼，双方均应服从人民法院的判决。

　　第七条 双方责任

　　1、 为保证安装拆卸和保养的需要，乙方应在施工过程中应于顶板预埋安装所需的预埋件和吊环，费用由乙方负责。

　　2、 甲方按合同规定时间向乙方支付各期工程款。

　　3、 甲方提供相关地下室人防部分施工图纸和人防办审核意见书及技术材料（经人防部门审核认可的图纸），如乙方未按甲方提供经人防办审核认可的图纸施工，由此造成工程未通过验收，由乙方承担责任，并负责由此发生的一切经济损失责任。

　　4、 甲方向乙方提供施工所需水、电接口。

　　5、 乙方在施工中配合甲方工地做好安全及质量监督工作。

　　6、 工程完工后，乙方须提供全部施工及技术资料，并负责本工程通过人防主管部门的验收工作。

　　7、 乙方门扇到场之前，甲方需提供乙方门扇顺利进场的运输

　　通道。

　　第八条 其他事项

　　1、 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　2、 本合同履行完成后自动终止。

　　3、 施工过程中如有增减项目，竣工验收结算应按实际相应增减；即原图纸中已有的项目价格按照合同单价，图纸中没有的项目另行经监理、业主签证确认后结算。

　　补充条款：

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　甲方代表： 乙方代表：

　　单位地址： 单位地址：

　　电话：电话：

　　合同订立时间： 年 月 日

　　合同签订地点：新罗区财政局综合业务大楼工地

安装合同 篇7

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：水电安装

　　2、工程地点：藤业富豪广场二栋一单元704房 。

　　3、工程内容：

　　① 电：（包括：凿打线槽、钻孔、布线、线管固定、灯具安装、水泥沙浆补线槽、控制开关、电表、电箱、线路铺设、开关、照明插座及电话线、光纤线、网络线、电视线、安防系统、煤气管线、铺设室内安装、室外接到总表等强弱电工程、）施工、调式、验收。

　　② 水：（包括：凿砖墙体、水泥沙浆补水管槽、自来水供进水管、水表、厨房供排水、卫生间供排水、水龙头、排污管、洗脸盆、座便器、水池、热水器、室内安装铺设、热水上下水及控制线管、接至室外排污管、室外雨水管等上下水工程）施工、调试、验收。

　　③ 踢脚线：（按照装修标准打好踢脚线）施工、验收。

　　④ 清理施工所产生的垃圾：（按照物业管理要求乙方须把水电安装所产生垃圾运到指定位置）。

　　4、工程性质：单包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

　　5、承包范围：该套住房所属水、电安装所涉及到的相关施工内容。

　　二、施工工期：

　　1、总工期

　　2、开工日期

　　3、竣工日期

　　三、付款方式

　　1踢脚线打好、凿打线槽及凿砖墙体完成付30%，水电安装完、水泥沙浆补好线槽和水管槽付50%，开关、插座板、水龙头、热水器/灯具等与水电安装有关内容安装完后付 。三个月后付 。

　　四、工程总价：

　　人民币 元（大写 ）（双方协商包干价）

　　五、施工质量要求及验收规范。

　　1、在施工过程中每完成一道工序须通知甲方验收，方可进行下一道施工，如有问题可以责令乙方返工。

　　2、合格，符合国家现行规定施工标准。

　　3、在布水电路时，水电路不准故意饶线路，尤其是在过墙时候必须打眼穿墙过。布完电线后以易抽动为原则。

　　4、电视线、网络线必须有分配盒，整线分支到所有的位置，禁用电视线、网络线及电话线走同一条管道。

　　5、“火线进开关、零线进灯头插座接线应符合左零右火接地在上”的规定。

　　6、开关、插座安装牢固、位置正确，盖板端正，紧贴墙面、四周无缝隙,；电气工程安装后应进行电气通电、灯具试亮、开关控制。

　　7、管道排列合理、铺设牢固、横平竖直、使用灵活方便、隐蔽工程先要验收再封闭。

　　六、甲方和乙方权、责。

　　1、施工所需工具用具、安全用品用具均由乙方自备、有关安全责任、安全事宜均由乙方负责负担与甲方无关

　　2、乙方按甲方要求，并配合各工序科学施工，并为其他工序施工提供方便和便利。

　　3、以上安装所有的材料都由甲方提供、乙方对所有的材料负有质量监管和验收责任。乙方负责安装，包工不包料。乙方对工程安装质量保修期为三年。

　　4、施工安装期间，甲方负责提供充足的安装场地及需要安装的材料；乙方负责组织安装工人安装施工等，如果甲方未按以上条款提供支持使乙方未能按时完成工程量的`，乙方不负任何责任。

　　5、乙方进入工地后，严格做好安全防范要求，人员安全防范及安全事宜均由乙方负责和负担，与甲方无关。

　　6、在保修期出现的问题所产生责任由乙方承担。

　　7、在施工期间对小区内物品（如：电梯 楼梯 地板等物品）所造成的损坏，由乙方负责或赔偿。

　　8、如双方意见不一致、协商不成时，乙方应无条件撤场。之后双方均可向有关部门申诉，或向法院起诉。

　　七、本合同一式两份，甲、乙、双方各持一份，自签字起生效。

　　甲方： 乙方： 乙方担保单位：

　　身份证： 身份证：

　　联系电话： 联系电话：

安装合同 篇8

　　经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行***工业园施工围墙施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：

　　一、 工程范围及内容：

　　1、 乙方承建甲方位于淮口工业园区西一横道与现代大道两个地块的施工围墙工程。

　　2、 该围墙的具体做法见乙方提供的施工图。

　　3、 由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。

　　4、 该围墙的验收标准以西一 横道路面做为基准点，墙体为120mm墙。墙身高度不低于1800mm。每3500mm为一跨墙，沿街面做沙浆抹面。

　　5、 乙方在完成围墙施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。

　　二、 工程质量：

　　1、 乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。

　　2、 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。

　　3、 乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。

　　三、 工期：

　　200X年1月18日—200X年2月28日。

　　注（春节之前完成总工程量的40％，）

　　四、 工程价款及支付：

　　1、 甲乙双方经协商同意本合同为单价包干合同，其承包单价为每米 135 元。（全部费用包干）

　　2、 甲方依据合同确认的价款，按进度分阶段支付给乙方（甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求）。

　　① 合同签订后当日内，甲方支付乙方10000元预付款；

　　② 具体工程量按实际验收的方量为准。

　　③ 工程量施工完成50%，经甲方书面确认质量符合要求后五日内，支付完成工程量总价的80%给乙方；

　　④ 全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内，支付款达到合同总价的80％给乙方；

　　⑤ 竣工质检验收合格后，支付工程尾款给乙方，（乙方需提供工程发票）。留工程决算总价的'3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付（保修期按双方协商时间两年为准，从20xx年3月1日开始计算）。

　　五、成品及半成品保护：

　　1、 工程成品及半成品保护工作，从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。

　　2、 乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作。。

　　3、 乙方应协助甲方搞好项目周边的工作，杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程项目正常进行。

　　六、施工管理及协调：

　　1、 乙方应针对本工程特点制定施工方案（具体工期安排）交甲方审核。

　　2、 为加强现场管理，，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。

　　3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。若发生上述事件，乙方应自行与责任方协商解决。

　　4、在乙方施工过程中，如果发生安全事故，由乙方自己承担责任，与甲方无关。

　　5、在施工过程中，若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算（直接、间接损失），其费用直接从工程款中扣除。

　　七、工程质量保修与售后服务：

　　在保修期内，所发生的故障，由乙方负责无偿返修，乙方应在接到甲方电话通知4个小时之内上门维修，并在24小时之内排除故障，超过此时间限制，乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。

　　八、违约责任：

　　1、 乙方未按合同条件规定的质量要求施工，甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求，乙方自行承担返工费用，且工期不得顺延，还应承担给甲方造成的经济损失（费用按实计算）。

　　2、 若因乙方原因而致围墙工程工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100 元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级，其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失（包括直接损失和间接损失）。甲方有权直接解除合同。

　　3、 以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。

　　4、 超出双方确认工期十天视乙方严重违约，甲方有权变更或解除合同。

　　九、本合同一式两份， 各执壹份。其中 望江村委会 作为乙方的担保方与乙方共同承担责任和义务。经双方盖章后生效。

　　十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认，补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章，设计变更和签证应由甲方加盖公章。

　　十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议，应协商解决，若协商未果，当事人一方可向本合同履行地（即工程所在地）人民法院提起诉讼。

　　甲方： 乙方：

　　甲方代表： 乙方代表：

　　年 月 日

安装合同 篇9

　　订立合同双方：

　　甲 方：____________________________________

　　法定代表人：____________ 地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 乙 方：

　　法定代表人：____________地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

　　依据《中华人民共和国合同法》之规定，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，以便共同遵照执行。

　　第一条 合同概要

　　双方同意由乙方承接甲方的安防监控工程，由乙方提供系统所需的相关设备及部件，并由乙方负责系统的安装、调试以及开通后系统运行的技术服务。

　　第二条 设备要求及设备清单

　　乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。

　　设备清单（详见本合同的附件1）该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认。

　　第三条 工程款及支付方式

　　本合同项下的工程款总额为￥ 元整，大写：人民币 整。

　　工程款支付方式为：

　　1、本合同签定后 2日内，甲方支付乙方总工程款的 20%作为预付款，即￥ 元整，大写：人民币 整。

　　2、本合同附件一所载明的设备到位并经甲、乙双方验收确认后，甲方应支付乙方总工程款的60％，即￥ 元整，大写：人民币 整。

　　3、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收，验收合格后，经双方签字确认，甲方应在 3日内支付乙方总工程款的17%，剩余工程款总额的3%做质保金，保修期一年届满后 5 日内支付给乙方。

　　上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和一年期的设备保修、维护费用，但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用。

　　经甲方同意所增加的预算外工料费用，双方应在工程完工后另行一次性结清。

　　第四条 工程设备的验收

　　1、甲方付清预付款后，乙方应及时将工程设备及其部件运送到甲方指定的地方，甲方验收后应予确认并负责保管。

　　2、乙方依合同所订时间将工程设备及其部件运至指定地点时，甲方应即时接收并妥善保管全部货物。

　　第五条 工程安装、调试

　　甲方付清总工程款的60％后，应负责提供系统安装和调试的必要条件，做好施工方的现场协调工作，积极为乙方提供良好的工作环境。

　　条件具备后，甲方通知乙方开始施工。乙方应当在接到甲方通知后 日内将工程安装完毕，在安装完毕后 日内调试完毕。

　　系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的，应立即返工直到达到标准。

　　第六条 技术支持及服务

　　1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施，并保证进度。

　　2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行，并接受甲方的监督。

　　4、乙方为甲方培训操作人员。

　　第七条 验收和移交

　　系统调试开通壹周内，甲乙双方主管部门组成验收小组，验收小组由双方各指派2名人员组成，验收小组对系统作全面验收，验收合格后各方签字确认，并由乙方移交给甲方。乙方应当在甲方付清总工程款的60％后 日内将工程移交给甲方使用。

　　第八条 设备保修

　　1、出现简单技术问题时，乙方应提供电话咨询。

　　2、电话咨询无法解决的，对复杂技术问题，乙方应24小时内到现场服务

　　重大技术问题应在48小时内到现场服务。

　　3、系统开通后壹年内如出现使用故障，乙方负责免费维修，如故障是因人为或意外引起的，需调换的设备或零件的费用由甲方负责，乙方负责免费维修。

　　第九条 违约责任

　　1、甲方的违约责任

　　（1）、中途变更工程的规模、设备规格、安装地点等，应当赔偿乙方因此造成的损失。

　　（ 2）、中途解除合同，甲方支付乙方违约金，违约金为未履行部分工程款总额的40％。

　　（ 3）、未按合同规定的时间和要求向乙方提供场地等辅助工作和准备工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的'损失；乙方不要求解除合同的，除交付工程的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工期间的损失。

　　（4）、超过合同规定日期付款，应当根据逾期款额和预期期限按照日千分之六向乙方偿付违约金；

　　（5）、甲方拒绝接收设备和部件，应当赔偿乙方因此造成的的来往运费及额外产生的仓储费等乙方实际所发生的损失；

　　(6)、由于保管不善致使乙方提供的设备及其它物品毁损、灭失的、应当赔偿乙方因此造成的损失。

　　2、乙方的违约责任

　　（1）、提供的设备不符合技术要求。

　　（2）、未按合同规定的期限交付工程。

　　（3）、未按合同规定的质量技术要求交付工程。

　　（4）、未提供设备保修服务

　　第十条 责任的免除

　　1、因不正确的保管、安装、使用、操作等行为引起的产品乃至系统问题，均应由本方承担责任。

　　2、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失，损失扩大的，由该方承担责任。

　　第十一条 合同的变更和解除

　　本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规

　　定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　第十二条 合同生效与终止

　　1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。

　　2、本合同在设备保修、维护期届满之日终止。

　　第十三条 纠纷的处理

　　本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时，依法向人民法院起诉。 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：

　　代表签字：

　　年月日

　　乙方： 代表签字： 年月 日