合同协议书

时间：2021-06-26 12:56:21 协议书我要投稿

合同协议书模板集合8篇

　　在我们平凡的日常里，很多场合都离不了协议书，协议书的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。写协议书需要注意哪些问题呢？下面是小编精心整理的合同协议书8篇，欢迎大家分享。

合同协议书模板集合8篇

合同协议书篇1

　　劳动合同的变更是指劳动合同双方当事人就已经订立的合同条款进行修改或补充的法律行为。无固定期限劳动合同的变更也不例外。按照劳动法的规定，只要双方当事人平等自愿协商，是可以协商变更合同期限的，即有固定期限劳动合同可以变更为无固定期限劳动合同，反之，无固定期限劳动合同也可以变更为有固定期限劳动合同。笔者认为，针对目前一些用人单位恶意与劳动者签定短期劳动合同的情况，如劳动者在同一单位连续工作10年以上的，劳动者仅与用人单位签定有固定期限劳动合同的，劳动者在合同期限内请求变更为无固定期限劳动合同时，人民法院应予支持，以维护劳动者自身的合法权益。但要注意一点，劳动者在固定期限劳动合同存续期间提出变更为固定期限劳动合同要求的，才受到法律的保护。如果在固定期限劳动合同结束时，才提出变更为无固定期限劳动合同的要求，这就不是变更而是重新签定新的劳动合同了。

　　除了上述合同期限变更以外，无固定期限劳动合同的当事人还可以就工作内容、劳动报酬、劳动条件和违反劳动合同的赔偿责任等方面协商，进行变更。

　　当然，在变更合同条款时，应当按照自愿、平等原则进行协商，不能采取胁迫、欺诈、隐瞒事实等非法手段，同时还必须注意变更后的内容不违法，否则，这种变更是无效的。通过变更合同合理规避签订无固定期限劳动合同

　　首先确定该员工是否具备签订无固定期限劳动合同的条件。

　　1.只要用人单位与劳动者协商一致，既可以订立无固定期限的劳动合同。不论是工作不满十年，还是第一次订立合同，均可订立无固定期限的劳动合同。

　　2.新《劳动合同法》第十四条关于订立无固定劳动合同的三项条件。

　　3.用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同

　　如因以上第2项的原因，可以通过变更合同终止日期的方法进行合理规避

　　（1）.在第2次固定期限劳动合同期满30日之前与劳动者协商进行劳动合同的变更。

　　（2）.变更内容主要为将合同期满日期变更为新的日期，如果原合同规定了竞业禁止或保密、培训方面的内容也应进行相应变更。

　　（3）.变更后的劳动合同仍然处于第二次固定期限合同状态，但需依照当地劳动部门的规定进行鉴证。

　　（4）.注意不要在临近合同续签日期与员工谈合同变更，会引起员工的不良情绪。

　　变更合同终止日期，理论上可以，但是没有实际意义，根据《劳动合同法》，变更劳动合同需要双方协商一致，如果劳动者就是不同意的话，企业是无权单方面变更的。劳动者也不傻，知道企业变更合同期限的真正意图，一般是不会答应的。如果企业真的可以做到令劳动者心甘情愿地接受变更合同期限，还不如双方第三次续订时，签订固定期限劳动合同，只要劳动者申明是其自愿即可。

　　说的有道理，与员工协商签订第三次固定期限合同比变更合同期限更容易让人接受。

　　此外，最高人民法院正在摸清全国各个企业所谓应对《劳动合同法》的规避方法，这些方法将在之后的司法解释中明确列为非法行为，例如华为的买断，08年开始肯定是违法的，它也算第一个撞枪口了。

　　很多HR都怕签订无固定期限劳动合同，个人认为没有必要。只是公司的人事流程、制度都很完善的话，公司完全可以根据绩效来淘汰员工啊。反正解除固定期的劳动合同也是要支付经济补偿金的。

　　如果有很好的方法能够规避签订无固定期限劳动合同的责任的话，那法律的制定存在漏洞，但是以后出台的实施细则、最高人民法院的司法解释也会弥补这个漏洞的，否则这个条文不就成了摆设。

　　况且，现在制定这条的'目的就是要求国家为了减轻负担，要求企业承担全部的社会责任啊！要从立法本意上来考虑问题。可能短时间内可以规避，但是不会永远规避的。

　　有企业提到：第一次订立劳动合同没到期，又延长合同用工期限（如将原来的1年延长为3年等），而合同文本及其他主要内容均没有改动。这是否属于“订立二次固定期限劳动合同”？

　　东莞企业劳资法律事务保护专案组律师袁琦表示，这属于劳动合同的变更，尽管企业这样做不好认定为订立“二次固定期限劳动合同”，但企业内部频繁出现诸如这样的情况，可以视为企业是在规避法律，而规避法律的行为是被认定无效的。“当然，还要看员工是否愿意，如果员工不愿意，60天内到劳动局状告，企业也难逃其咎”。有律师表示，目前，确实有不少企业企图以变更劳动合同来取代“订立二次固定期限劳动合同”。

合同协议书篇2

　　甲方：灵石华瀛金泰源煤业有限公司

　　乙方：晋中汇玮电力工程有限公司

　　委托方：灵石华瀛金泰源煤业有限公司（以下简称甲方）受托方：晋中汇玮电力工程有限公司（以下简称乙方）

　　甲方为保证产权隶属于自己的金泰源35 kV输电线路的安全、经济、稳定运行，提高该输变电设施的健康水平，特委托乙方参照国家电力行业的相关规定和标准，对该输电设施进行运行、维护、检修。经双方平等协商，在明确双方权利和义务的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和规章的规定，特订立本合同。

　　第1条总则

　　1.1 甲方对乙方的工作进行指导、监督、评价，创造条件支持乙方对甲方输电设施的运行、维护、检修工作，并向乙方支付相应费用。

　　1.2 乙方根据《中华人民共和国电力法》、《电力监管条例》、《电网运行规则（试行）》、《电网调度管理条例》的规定，参照国家电力行业相关标准，对甲方输电线路进行运行、维护、检修工作。

　　第２条受托资产的范围

　　2.1 甲方委托乙方运行、维护、检修的输电线路范围包括：

　　（1）35kV线路，由安顺220 kV变电站出线、弓家庄

　　110KV变电站出线（安顺开关编号号、弓家庄开关编号号），进线金泰源35 kV变电站（安顺开关编号11号、弓家庄开关编号2号），导线型号LGJ-150/25 ，地线采用GJ-35镀锌钢绞线。电缆型号YGV-3*300、线路全长 26公里，共有杆塔93 基。

　　（2）代维线路总长度为 26公里，以每公里肆万捌仟元计算。

　　2.2 合同期限：

　　合同期限共 3 （年），自 20xx年 4 月 1 日至 20xx 年 4 月 1 日。

　　第3条甲方的权利和义务

　　3.1 甲方的权利

　　3.1.1 对乙方的工作进行指导、监督、考评。

　　3.1.2 依法或依本合同之约定，解除与乙方的委托关系。

　　3.2 甲方的义务

　　3.2.1 根据本合同和相关规定向乙方支付合同约定费用。

　　3.2.2 向乙方提供一套完整的符合实际的该输电线路的设计、安装、调试、试验和竣工验收材料。

　　3.2.3 为乙方开展工作提供必要的条件，指定工作联系人。由于地质变化或需要更改线路路径时，应提前通知乙方，由乙方负责实施，对质量及参数各方面进行完整验收掌控，甲方不得随意更改线路，甲方擅自更改线路，乙方概不负责。

　　第4条乙方的权利和义务

　　4.1 乙方的权利

　　4.1.1 按照本合同约定向甲方收取合同费用。

　　4.1.2 有权拒绝执行甲方违反国家和电力行业有关安全作业规定的要求。

　　4.2 乙方的义务

　　乙方应按本合同的约定，做好本合同第2条所规定的资产的以下工作。

　　4.2.1 运行义务

　　4.2.1.1应参照电力行业关于架空线路运行规程和运行管理的有关标准，建立和执行相关规章制度。

　　4.2.1.2应配备相应的人员、工具和设备。

　　4.2.1.3应建立和健全受托资产运行相关数据的台帐资料。

　　4.2.1.4应负责受托资产的设备运行分析工作，对其整体状况及时做出分析评估，对重大缺陷向甲方提出具体整改建议意见。

　　4.2.1.5应加强设备缺陷管理，按设备缺陷的严重程度进行分类，做好记录，并及时进行消缺处理。本协议除特别注明外，缺陷所指的一般缺陷，非重大缺陷。

　　4.2.2 维护义务

　　4.2.2.1应参照有关电力行业标准和规程的基本要求，对受托资产进行日常维护工作。

　　4.2.2.2应开展对受托资产的巡视工作，以掌握输电线路

　　的运行情况，及时发现有关缺陷和线路周边情况，为线路检修提供相关资料。

　　4.2.2.3 巡视的种类：

　　（1）定期巡视：对受托资产全线进行一月一次的巡视，掌握线路各部件运行情况及沿线周围情况，及时发现缺陷和威胁线路安全运行的情况。

　　（2）故障巡视：线路发生故障后及时进行巡视，查找线路的故障点、查明故障原因及故障情况。

　　（3）特殊巡视：在气候剧烈变化、自然灾害、外力影响、异常运行和其他特殊情况时及时进行巡视，掌握线路异常情况和各部件的变形损坏情况。

　　4.2.2.4 巡视的内容

　　（1）检查线路沿线环境中是否存在的影响线路安全的有关情况。

　　（2）检查杆塔、拉线和基础是否存在缺陷和运行情况变化。

　　（3）检查导线、地线是否存在缺陷和运行情况变化。

　　（4）检查绝缘子、绝缘横担及金具是否存在缺陷和运行情况变化。

　　（5）检查防雷设施和接地装置是否存在缺陷和运行情况变化。

　　（6）检查附件及其他设施有无缺陷和运行情况变化。

合同协议书篇3

　　一、合同标的的概念

　　1、标的是合同当事人双方权利和义务所共同指向的对象。

　　2、合同标的是合同成立的必要条件，是一切合同的必备条款。

　　3、合同标的是多种多样的，一般地有以下4类

　　1）有形财产

　　指具有价值和使用价值并且法律允许流通的有形物，如生产资料与生活资料、货币和有价证券等。

　　2）无形财产

　　指具有价值和使用价值并且法律允许流通的不以实物形态存在的智力成果。

　　3）劳务

　　指不以有形财产体现其成果的劳动与服务，如运输合同中的运输行为，委托中的代理、行纪、居间行为等。

　　4）工作成果

　　指在合同履行过程中产生的体现履约行为的有形物或无形物。

　　二、什么是合同的标的

　　1、合同标的是合

　　同法律关系的客体，是合同当事人权力和义务共同指向的对象。

　　2、合同标的是合同成立的必要条件，没有标的，合同不能成立。

　　3、合同标的条款必须清楚的写明标的名称，以使标的特定化，从而

　　能够界定权利义务。

合同协议书篇4

　　发包人(全称)： (以下简称甲方)

　　承包人(全称)： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：路灯亮化工程

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光照明调试。

　　三、合同工期

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　管线敷设工期总日历天数天、灯具安装日历天数天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。约定工程为一年的非人为损坏保修期。

　　五、合同价款

　　工程单价以预算书为准，工程量以实施施工决算量为准。金额(大写)：材料、管线敷设、安装及调试费用：RMB肆万伍仟元整，￥：45000元

　　六、付款方式

　　合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，准备材料、敷设各种路灯管线、灯具安装，工程完工验收后一次性结清工程款。

　　七、安全责任

　　乙方在路灯施工过程中，应注意安全监管，杜绝安全事故发生。一旦发生安全事故，所有责任概由乙方承担全部责任。

　　八、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同书

　　2、合同条件

　　3、国家和市有关标准、规范及有关技术文件

　　4、图纸

　　5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

　　九、本协议书中有关词语含义与本《合同条件》中分别赋予它们的定义相同。

　　十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十一、本合同书一式两份，甲乙双方各执一份。

　　十二、合同生效

　　合同订立时间：

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定签字盖章后生效。

　　发包人(公章)：

　　法定代表人：

　　委托法定代表人：电话：

　　承包人(公章)：法定代表人：委托法定代表人：电话：

合同协议书篇5

　　出租方：〈以下简称甲方〉

　　承租方：〈以下简称甲乙〉

　　为增进本乡镇经济发展，根据甲乙双方本着互惠互利的原则经平等协商甲方自愿将土地租给乙方用于建设特达成如下协议：

　　一、土地租用地点及面积

　　甲方将_____的土地_____亩租给乙方应用，租用土地面积_____亩，以农村二轮土地承包面积为准〈农户土地承包面积花名册土地应用证〉。

　　二、土地租用年限

　　土地租用期为年即从_____年_____月_____日起至_____ 年_____月_____日止。合同期满后如国家土地承包政策不变，乙方享有持续承租权，每年租用土地面积的租金不变、年限不限。

　　三、土地租用价金及付款方法

　　乙方按每年每亩租金为__________共计_____年分年付清，甲方的农业税及其它费用一律由甲方自行承租。

　　四、甲乙双方的权利任务

　　乙方在正常施工和正常生产经营中若有涌现干扰乙方施工和生产经营的情况，由甲方负责赔偿给乙方造成的丧失。

　　五、在合同期内如国家建设征用该地除土地补偿费和人员安置费由甲方享受外，青苗费及其由乙方建设在土地上的建筑物附属设施和附着物拆迁补偿等费用全部由乙方享受。

　　乙方征用该土地修路应用年满后该地不复耕。

　　六、其它约定事项

　　甲乙双方应共同遵守本协议，如有违约由违约方赔偿守约方所有丧失并支付租金总额30%的违约金。七、合同份数及生效日期

　　本协议一式份，甲乙双方各份，存壹份。具有同等法律效率由双方签字之日起生效：

　　出租方：承租方：

　　村村民委员会

　　签订日期：年月日

合同协议书篇6

　　兹有施工单位，在我公司承接工程，余质保金计人民币（大写）（￥）未付（详见双方认可之财务确认书），现根据工程质量情况及双方合同约定，同意支付其保质金计人民币（大写）（￥）。

　　特此申请

　　物业部主任：项目工程师：工程部经理：主管副总经理：

　　年月日

　　质保金支付申请书

　　兹有施工单位，在我公司承接（详见双方认可之财务确认书），现根据工程质量情况及双方合同约定，同意支付其保质金计人民币（大写）（￥）。

　　特此申请

　　物业部主任：项目工程师：工程部经理：主管副总经理：

　　年月日

合同协议书篇7

　　移动网络建设工程施工合同签订及执行

　　管理办法

　　前言：

　　随着集团公司对移动网络建设工程管理的加强，对移动网建工程建设项目中的工期、质量、工程验收、入账、资产转固等工作内容的要求更加明确也更加严格，已经细化到对各省移动网络建设管理的考核指标中。

　　为了适应集团公司管理要求，也为了更加有效地实现对全省移动网络建设项目的工程施工管理，同时，为规范工程建设各环节人员的行为准则，也为实现工程建设管理的“公平、公正、公开”，结合20xx年已发布的各项工程管理相关各项管理制度，公司制订并发布本管理办法，要求全省各州市分公司及省公司各相关部门严格执行。

　　一、关于合同签订。

　　1、合同的种类及签署流程。

　　合同分为四类，第一类是土建施工合同，第二类是电力施工合同，该两类合同由地市分公司自行招标并选择施工单位，向省公司物资采购与管理部门报备即可，施工合同的金额在100万以内的由分公司自行审批及签署，金额超过100万的需要经过省公司审批核准后再由分公司签署。第三类是设备安装合同，该类合同由省公司统一招标，由省公司选定中标施工单位并制定工程份

　　额，施工合同由各州市分公司与具体分配的中标施工单位签署，合同审批的原则与第一及第二类相同，受100万金额的审批权限制。第四类是室内覆盖安装合同，该类合同由省公司统一招标，由省公司选定中标施工单位并制定工程份额，施工合同由各州市分公司与具体分配的中标施工单位签署，签署室内覆盖安装合同必须具备2点：1、完成物业协议的签署；2、审核通过的设计方案。室内覆盖安装合同受100万金额的审批权限制。

　　2、合同签署的时点。

　　合同签署由于受到不同的启动条件限制，可以按照：工程启动会后、工程开工通知发布后、或项目初设批复后，以先到来的时点为准，该时点之后就可开始施工合同的签署。

　　3、合同签署的时限要求。

　　开始启动合同签署之后，签署的合同涉及到与项目总体工程量之间的匹配关系及相关要求如下：

　　开始签署合同后1个月内，签署合同所包含工程量应不少于总工程量的30%；

　　开始签署合同后2个月内，签署合同所包含工程量应不少于总工程量的70%；

　　开始签署合同后3个月内，签署合同所包含工程量应不少于总工程量的90%。

　　4、尚不具备签署条件的合同，可暂不签署，但应向省分移动网络公司网建部报备。

　　5、省分移动网建部及各州市分公司都要按照招投标的结果对各施工方进行工程份额、工程量进行分配及安排。

　　6、如果施工方在超出合同签署的时限要求时，并且应该已经具备签署条件的情况下不签署施工合同，则州市分公司需要向施工方发出“合同签署催办函”，要求施工方及时按招投标结果签署施工合同，如果超出“合同签署催办函”要求时限时，可以由各州市分公司发起书面申请，报请省分移动网建部、省分物资采购与管理部审批同意后才可更换。

　　7、当发生因施工方对招投标的结果不满意而不愿意签署施工合同的情况时，施工方要向分公司提交书面说明；分公司针对此情况需要更换新的施工方，由各州市分公司发起书面申请，报请省分移动网建部、省分物资采购与管理部审批并经分管领导同意后才可更换。

　　二、关于合同执行的工程实施。

　　1、合同签署之后，合同各方因严格按照合同约定条款执行，及时完成合同约定的各项工作。

　　2、对于分公司签署的施工合同，因为施工方的原因导致的工程开工时间、工程进度情况、工程施工质量、存在转包情况等等因素而影响合同执行的，需要变更合同或终止合同，分公司需要提交书面申请给省分移动网建部及省分物资采购与管理部，获得批准并经分管领导同意后才可实施。

　　3、对于省分物资采购与管理部牵头签署的施工及供货合同，因为施工方或供货方的原因导致的供货时间、供货量、工程开工时间、工程进度情况、工程施工质量、存在转包情况等等因素而影响合同执行的，需要变更供货比例、改变供货商或变更合同及终止合同，省分移动网建部需要提交书面申请给省分物资采购与管理部，获得批准并经分管领导同意后才可实施。

　　三、关于合同执行的款项支付。

　　1、正常付款流程：州市分公司工程实施部门发出付款申请----报省分移动网建部项目负责人审核批准，同意之后将相应金额放到下月拨款计划中----下一个月内款项支付到施工方。

　　2、州市分公司的施工合同签署后，第一笔款项的支付与工程实施情况关系不大，省分移动网建部督促各州市分公司按合同约定请款并拨付相关款项给各州市分公司。

　　3、各州市分公司要加强工程进度的管理，按工程进度及时支付进度款项。

　　附件1：

　　州市分公司向省公司移动网建部及物资管理部上报的申请附件2：

　　州市分公司向施工单位发出的合同签署催办函

　　工程施工合同（）/供货合同（）变更申请表

　　申请单位：申请时间：

合同协议书篇8

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　联系人：联系人：

　　经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行搭设微信营销平台事宜达成以下协议。双方声明：都已理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自应承担的权利和义务，忠实地履行本合同。

　　第一条甲方应向乙方提供微信营销平台完善必要的资料并派专人负责与乙方联络、协调。

　　第二条

　　1 乙方向甲方提供一个独立完善的微信营销平台。

　　2 微信营销平台搭建完成验收后乙方微信营销平台的后台管理账号及密码交付给甲方。以上两条全部由乙方向甲方提供。

　　第三条双方的基本权利和基本义务

　　3-1 甲方的权利和义务

　　3-1-1 根据本合同微信公共平台和营销系统的实际需要和要求，甲方要及时配合乙方，提供相关资料，并且保证所提供的所有资料完整、真实、合法。甲方如果不配合、不及时提供资料给乙方，而耽误了乙方工作进程，一切后果都由甲方自己来承担。

　　3-1-2 甲方在使用建设完成的微信营销平台时，应当注意符合国家法律规定和社会公共利益，特别地应当严格遵守《互联网文化管理暂行规定》和国家其他有关法律、法规、行政规章，不得利用微信营销平台制作、复制、发布、传播任何法律法规禁止的有害信息。如果甲方利用本合同服务进行的经营活动需要获得国家有关部门的认可或批准的，甲方应获得该有关的认可或批准。

　　3-1-3 按本合同约定支付费用。

　　3-1-4 如甲方需要乙方提供其他不在微信营销平台范围内的系统软件、技术支持等，双方应另行签署其他协议。

　　3-2 乙方的权利和义务

　　3-2-1 按照甲方提供的材料按照本合同约定(即甲方需求)的时间完成微信公共平台搭设和微信营销平台的设计和录入基础资料等工作。

　　3-2-2 可以根据甲方的要求提供技术咨询。

　　3-2-3 依合同收取费用。

　　3-2-4 微信营销平台搭设的相关工作完成后，及时向甲方提交工作成果，通知甲方开始验收。

　　第四条甲方同意，本合同的签署意味着甲方授权乙方在履行本合同时可以使用甲方的名称、商标、企业标志等，但此等使用不能损害甲方的利益。

　　第五条甲方不能按时支付合同费用、不能按时提供资料、不配合乙方相关工作而导致的工期延误，其责任全由甲方承担。

　　第六条双方当事人应当保守在履行本合同过程中获知的对方商业秘密。

　　第七条双方应本着诚实信用的原则履行本合同。任何一方在履行中采用欺诈、胁迫或者暴力的手段，另一方可以解除本合同并有权要求对方赔偿损失。

　　第八条本合同签订后，经双方当事人协商一致，可以对本合同有关条款进行变更或者补充但应当以书面形式确认。上述文件一经签署，即具有法律效力并成为本合同的有效组成部分。

　　第九条任意一方欲提前解除本合同，应提前通知对方。甲方提前解除合同的，无权要求乙方返还已支付的费用并应对乙方遭受的损失承担赔偿责任。

　　第十条因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的，任一方均可以解除本合同。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或迟延履行本合同的，应将事件情况以书面形式通知另一方并向另一方提交相应的证明。

　　本合同所称不可抗力、意外事件是指不能预见、不能克服并不能避免且对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

　　第十一条一方变更通讯地址或者联系方式，应及时将变更后的地址、联系方式通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。

　　第十二条双方当事人对本合同的订立、解释、履行、效力等发生争议的，应友好协商解决;协商不成的，双方同意向乙方主要营业地的人民法院起诉。

　　第十三条本合同的订立、解释、履行、效力和争议的解决等均适用中华人民共和国法律。对本合同的理解与解释应根据原意并结合本合同目的进行。

　　第十四条合同金额及付款方式

　　本合同金额总计：人民币(大写) 整。(￥元)

　　付款方式：

　　6-3-1 本合同签订后，1个工作日内甲方需向乙方支付预付款元，微信平台交付使用后一次性结清余款。第二年元/年，主要是程序升级、第三方服务器空间使用费和安全维护费用。第十五条乙方负责对甲方微信营销平台使用的培训和指导工作。

　　15-1完成时间及工作量：乙方收到甲方材料、图片后，甲方按照甲方的基本要求并结合网站程序的实际情况进行设计和架设微网站，5-10个工作日内完成整体工作(试工作量大小具体双方协商确定);图片后期处理在30幅以内、基础信息铺设控制在20条之内，需铺设商品的应在30条之内。对超过基础图片及各种信息规定范围的将另行收费。

　　15-2验收期限：甲方在乙方通知验收的第2天起，2日内完成项目的验收,并确认。

　　第十六条验收标准和验收后修改补充

　　16-1 无文字拼写及图片错误(以甲方提供的材料为标准)。

　　16-2 验收合格，甲方应以书面(或电话)形式签收，若甲方在本合同规定的日期内未签收也未提出异议的，视为甲方验收合格。

　　16-3 验收合格后，如果甲方在使用过程中需要对工作成果进行修改，乙方可根据改动情况酌情优惠收取一定费用(添加新功能或者调整版本等);修改、上传、删除微信营销平台现有文字、图片等内容在合同期内不收任何费用。

　　第十七条本合同经双方授权代表签字并盖章，自签订日起生效，未尽事宜由甲乙双方协商解决。

　　第十八条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　第十九条双方补充说明：

　　甲方(盖章) 乙方(盖章)

　　权代表签字授权代表签字

　　年月日年月日

【合同协议书模板集合8篇】相关文章：