- 相关推荐
电路安装协议书(通用22篇)
在社会一步步向前发展的今天,协议起到的作用越来越大,签订协议可以保障自身的权益不被侵害。写协议需要注意哪些问题呢?以下是小编帮大家整理的电路安装协议书,仅供参考,大家一起来看看吧。
电路安装协议书 1
甲方:__________
乙方:__________
甲、乙双方经友好协商,甲方决定承包给乙方位于中心完小内的教师公租房(56户)电路安装工程,为保证工程顺利进行,根据国家有关法律法规,特签订本协议,以便共同遵守,信守诚诺,达成协议如下:
一、乙方按材料预算规格包工包料,负责施工、安装、维修及用户上户。
二、乙方于_______年__________月__________日进场施工安装,于_________年__________月__________日完工。
三、工程安装总价款:(金额大写)柒万贰仟贰佰柒拾陆圆(含税费),(小写)72276.00元。
四、乙方必须保证安装质量可靠,安全性高,须甲方满意认可。
五、乙方必须按正确规程施工,承担工程实施过程中的所有安全责任。
六、付款方式:甲方一次性付清工程安装总价款。
七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章生效。
甲方:__________(盖章)
乙方:__________(盖章)
法人签字:__________
法人签字:__________
电话:__________
电话:__________
签约日期:__________
电路安装协议书 2
甲方:_________
乙方:_________
为了满足学校食堂各种机器的用电,食堂必须安装三相电。经甲乙双方现场查看友好协商签定本合同。
一、改造时间:
_________年___月___日至_________年___月___日。
二、改造材料:
包工包料。所涉及材料均采用国标材料。
三、工程安全:
乙方要有高度安全责任感保护好自身安全,甲方不负责乙方在施工中的'安全,乙方在施工中要对甲方全校师生人身安全高度负责,对甲方电器财产高度负责,如果在施工中由乙操作不当造成师生人身安全,电器财产损坏乙方要负全部责任。
四、施工费用:
经甲乙双方现场勘测考查协商确定费用:___仟圆(_______________元)
五、材料检验:
施工前乙方先将材料交甲方检验,经检验合格后,乙方方可施工。如果在检验中发现材料不合格,甲方有权要求乙方更换材料施工。
六、施工要求
1、线路规划甲乙双方一起实地查看完成。
2、布线要做到美观大方实用。
3、在施工中由于乙方操作不当毁坏甲材料,乙方要赔偿相应的材料。
七、付款:
施工完成经甲方检验合格并试用3个月无异样,全额付款。
甲方: _________
乙方:_________
_________年 _________月 _________日
电路安装协议书 3
_______(以下简称甲方)
_______(以下简称乙方)
根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商,签定本合同,以资信守。
一、工程概况及承包方式:
工程名称:_______
工程地点:_______
承包方式:包工包料(线材由甲方指定采购,由甲方负责与供货方结算)
二、承包范围:
定制专用配线柜一个(2米___1.5米___0.5米),计8500.00元。指定乙方采购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件,计600.00元;指定乙方采购接线端子,绝缘带,计3000.00元;维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件,计6000.00元;乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转,安装及拆除工资计10000.00元。
三、工程期限及质量
工程期限:合同签订,预付款到账后即开工,有效工作日45天;工程质量:工程质量合格,以保证各车间用电正常,无功补偿正常工作。
四、甲方责任及权利:
协助乙方现场施工,协调好周边环境,严格控制影响工程进度的不良现象。
五、乙方责任:
1、明确施工措施和质量要求,作好施工前的`准备工作,并密切协调好与高压的安装工作。
2、安全生产,文明施工,杜绝安全事故的发生,如发生事故,概由乙方负责;搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿;结算前,乙方负责提供符合报帐要求的票据;
六、合同价款与付款方式:
1、工程费用:根据本工程预算书,经甲乙双方商定,确认工程总价(不含电缆线)为贰万捌仟壹佰元整(¥28100.00元);
2、付款方式:合同签定甲方即预付工程备料款壹万元整(¥10000.00元),本电缆安装工程和低压补偿工程均验收合格后,于_______年4月15日前一次性付清其余工程款壹万捌仟壹佰元整(¥18100.00元)。
七、未尽事宜,双方协商解决。
协商不成时,根据合同法、电力法进行解决。本合同一式二份,甲、乙双方各持一份。
甲方:_______
法定代表人:_______
委托代理人:_______
时间:____年____月____日
乙方:_______
法定代表人:_______
委托代理人:_______
时间:____年____月____日
电路安装协议书 4
甲方:______________(发包方)
乙方:______________(承包方)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的电路安装达成以下协议。
第一条:工程概况
1、工程地点:________________村
2、工程承包方式:承包人包清工,材料有甲方购买。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计
第二条:关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方提出,甲方及时更换。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条:关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-___并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费及材料费由乙方承担。
3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。
4、本工程由甲方设计施工方案。
第四条:关于安全生产各防火的现场治理的`约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
6、施工期间乙方工作人员不的在电线、电缆、易燃品附近抽烟,否则罚款500元。
第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、施工人员入场10日内支付工程款用后支付95%工程款,
2、本工程保修期2年,5%工程款为工程保修款,保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项往来均应出具收据。
4、工程结算方式:房屋建筑面积____平米。
乙方承包内容:
1、电路开槽、布线、穿线、埋槽;
2、所有电施工过程的垃圾现场整理装袋;
3、电路施工穿墙、打孔、切割;
4、开关插座面板安装;
5、小五金的安装;
6、后期灯具的安装(水晶灯另计);
7、其他收费项目另计。
第六条:纠纷处理
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条:全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第八条:其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方现场配合其他工种的交叉施工。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条:附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期2年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字______________ (盖章)
乙方签字______________(盖章)
___年___月___日
___年___月___日
电路安装协议书 5
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,为明确双方责任,维护双方合法权益,经双方充分协商,特签订本合同,希甲乙双方恪守信用,共同遵守。
一、工程概况、规模:
甲方在________________________的电路安装安装承包给乙方施工。
二、承包形式及承包工作内容:
1、包工包料,施工用的各种工具及设备由乙方自备。
2、承包施工工作内容:通信预埋及监控预埋电路安装。
三、工程质量:
必须保证所有管道通畅无堵塞现象,必须按国家现行验收标准验收,必须达到合格以上的质量标准;施工现场必须达到成都市市建设局的标准化施工的验收准标。
四、安全责任:
乙方在施工中必须遵守安全操作规程,文明施工。在施工过程中所发生的任何安全事故与甲方无关,由乙方自行负责。甲方应提供蓝图及原有预埋管线。
五、结算价格及付款方式:
本工程总价为____________大写_____________元。工程将在_______年____月____日主要部分完工;工程竣工验收合格后在____月____日支付______%工程款;余款待一星期内全额付清。
六、材料:
1、因现场地势原因最终于联通工程人员及广播工程人员商定将原梅花管换成75碳素波纹管做预埋。因承载原因路面高分子井盖改为________。
2、预算备注尺寸应以现场施工条件尺寸为准。
3、本预算不包含建渣外运。
七、违约责任
1、因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关健工序工期计划的,每延误一日,应向甲方支付__________元的违约金。以此内推。
2、因甲方原因及不抵抗因素的不能施工应工程工期顺延。如情节严重的应做一定的经济补偿给乙方。
3、乙方的`施工达不到合同约定的质量要求,乙方必须返工至合格,返工的工料损失由乙方承担,并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的违约金,工期延误责任由乙方承担。
4、一旦发现有乙方进场人员偷盗甲方材料,将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款,情节严重者报公安部门处理。
5、为确保工程质量,乙方不得将工程转包,如乙方有转包情况,乙方必须向甲方支付不低于工程价款50%违约金。
6、甲方应配合乙方组织施工,如甲方原因及第三方(联通公司,广播公司)原因不能及时协调如图纸线路不清楚改动,工期顺延。
八、其它约定
双方确认,均已充分了解本合同全部条款的真实含义,十分清楚合同约定相关各自的权力和义务,签订本合同时系双方真实意思表示,不存在任何被隐满或被欺诈的可能和情形。本合同内容除非双方确认,涂改(或单方面修改)无效。
九、有关事宜
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。双方签字生效。未尽事宜,双方协商解决。
甲方:乙方:
______年______月______日
电路安装协议书 6
甲方(建设方):__有限责任公司
乙方(施工方):______________身份证号:______________
甲方为了更好地实施“万村千乡市场工程”,已经在__镇街道开办了一座乡级直营超市,现需要铺设超市内三相电路,施工合同安装照明灯具和电风扇等电器,由乙方负责施工。经双方协商,达成以下合同条款,共同遵守。
一、施工内容
1、从电杆接入线开始,更换原有三相电线。店内根据甲方用电要求,铺设相应电源线路。
2、安装电表、照明灯具、电风扇、闸刀、开关、插座等相应的用电器。
3、根据甲方要求和店内实际情况,需要走暗线之处,必须走暗线,需要加套管之处,必须加套管,需要将照明灯分设多个开关时,必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。
二、工程质量标准
1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准,做到整齐、规范、牢固、安全,美观大方。
2、乙方安装的'所有用电器均应达到正常使用标准,若因施工失误造成线路短路,用电器烧毁,乙方必须返工重装,并赔偿损毁的电线和用电器。
3、施工结束后,整理好线路图,移交甲方保存,以备维修。
4、乙方在施工过程中,甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的工序拆除返工。
5、乙方应妥善保管,正确安装甲方提供的电线和所有用电器,公文写作范文若发生丢失和损坏,由乙方全额赔偿。
6、施工结束后,留10%的工程款做保修金,保修期壹年,若甲方发现质量问题,乙方应及时予以免费维修。
三、费用及付费方式
1、电线和各类用电器均由甲方自行采购,乙方可对规格、型号提出建议。
2、乙方只负责安装施工,按照商店内用电面积每平方米施工费为_____元,施工费总额为___元,施工结束后一次结算。
3、工程完工后,经甲方组织人员验收合格,即付给乙方除保修金以外的工程款,保修期满后,付给保修金。
四、安全责任
乙方应规范施工,搭好脚手架,系好安全带,绝不带电作业,不单人作业,确保安全,如发生事故,责任自负,甲方不承担任何责任。
五、其余事项
1、施工日期:_____年__月__日至_____年__月__日,每延长一天工期扣工程款的_%。
2、本合同签订后,甲乙双方均不得随意更改(工程变更部分除外)。
3、本合同一式两份,双方各执一份。本合同双方代表签字生效。
甲方:__有限责任公司
代表(签字):
乙方(签字):
签订日期:____年__月__日
电路安装协议书 7
发包单位(以下简称甲方):_____________
承包单位(以下简称乙方):_____________
为确保工程在施工过程中人身、电网、设备的安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、南方电网公司《安全生产工作规定》以及《电业安全工作规程》等法律、法规、规定,甲乙双方特签订本协议。
本协议除明确双方安全职责等重要内容外,还应根据各阶段(如土建、安装、调试,高空作业、停电作业、带电作业等)的安全技术要求及特点,从完善保障人身安全及施工安全方面,增加提出需要注意的安全事项和明确双方的义务及责任,并按协议严格遵守。必要时,必须在各个阶段的书面安全技术交底中重申并明确,书面安全技术交底应双方签字。
一、工程项目名称: _____________
二、工程地址:_____________
三、工程范围:_____________
四、协议期限:本协议与工程施工合同同步有效(______年______月______日至______年______月______日)。
五、甲乙双方安全职责:
1.甲乙双方须认真贯彻执行中华人民共和国、中国南方电网公司、云南电网公司、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度,严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及《安全生产工作规定》、《建设工程安全生产管理条例》及《电业安全工作规程》等制度、规定。
2.甲乙双方必须严格执行消防安全相关规定。易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。
3.施工期间,乙方指派专人负责本工程项目的有关安全监督、管理工作;甲方指派专人不定期的检查施工现场执行安全生产规程、制度状况。
4.甲方和乙方在合同期内,都必须切实履行各自应承担的安全职责,确保工程安全施工、文明施工。
5.甲方安全责任
5.1对乙方的资质进行审查,确认其符合且具备下列条件:
5.1.1持有有关部门颁发的营业执照和资质证书;持有法定代表人身份证明书、授权委托书;有施工简历和近3年的安全施工记录。
5.1.2相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证在合格有效期内,符合安全生产要求。
5.1.3配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。
5.1.4应有的安全管理制度齐全。包括各工种的.安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。
5.1.5具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构;施工队伍超过30人的配有专职安全员;30人以下者设有兼职安全员。
5.2开工前对乙方工程负责人和工程技术、管理人员进行全面的安全技术交底,指明在施工中应注意的安全事项,并做好记录及相关资料。
5.3在具有危险性的电力生产区域内作业,如有可能引起火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、塌方等易引起人员伤害和设备事故的场所作业,须事先进行安全技术交底,并要求乙方结合工程实际制定保证安全的“四大措施”(组织、安全、技术、文明施工措施),并认真审查,对“四大措施”不合格者,禁止乙方开工作业。
5.4甲方对施工现场的危险点、带电部位等,应设置明显的安全标志牌、警告牌和遮栏(不包括乙方自行设置的违栏和标识)。
5.5不定期检查乙方施工现场,对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规程制度的行为予以制止和纠正,可发出书面整改通知书;对严重违章的行为立即勒令停止其工作。
5.6落实工程合同中规定由甲方承担的有关安全、劳动等其他事宜。
乙方根据工程施工所制定的“四大措施”(安全、组织、技术、文明施工措施)未得到甲方审查通过,不得开工。必须按甲方要求进行修改再经甲方审查合格后,方能作开工前的准备。
6.1开工前,工程负责人必须对所有参加施工人员进行全面的安全技术交底,并结合“四大措施”进行现场安全教育,使全体施工人员掌握工程特点及所有安全措施及安全注意事项。
6.2工程负责人在施工过程中不得脱离工作现场,对复杂的或危险性较大的工程,应亲自进行现场监护并与甲方现场监管人员保持联系。
6.3施工中,必须严格执行《电力建设安全工作规程》、《电业安全工作规程》和遵守甲方有关安全、文明生产(施工)的规定。进入电力生产区域内施工,必须严格执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作,开工前必须征得甲方的许可。
6.4乙方在施工期间所使用的各种设备及工器具、架构等均应符合施工安全要求,确保不超过有效检验周期。每天开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查。
6.5乙方工程负责人应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查,发现隐患立即停止施工,并经落实整改后方准继续施工。
6.6甲方设置的各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌、接地线等乙方不得擅自拆除、更改。
6.7严格遵守《中华人民共和国劳动法》等法律、法规规定,严禁未成年人员和有职业禁忌的人员进入施工现场和作业。
6.8乙方施工中的特种作业(操作)人员,必须持有效的合格证上岗。
6.9乙方应为所有施工人员配备保证安全的劳动防护用品,并确保正确使用。
6.10乙方工程负责人对甲方在安全检查中提出的安全隐患和问题必须及时整改。
6.11乙方接受甲方的安全监督、管理和指导。乙方人员在施工中发生不安全情况应及时向甲方通报。
6.12乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业。
6.13如因乙方采取的安全措施不当,违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的,均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。
六、工程合同总造价的5%作为工程施工安全保证金。如因乙方责任造成现场安全管理不严、责任不到位,违反有关安全规程、规定和本协议,或造成安全事故时按以下条款进行扣除。
1.承包方责任造成人身事故,电网一类障碍、设备一类障碍及以上事故时,扣除全部施工安全保证金。
2.承包方责任造成电网二类障碍、设备二类障碍时扣除2.5%施工安全保证金。
3.承包方对施工现场安全管理不严、安全责任不到位、未履行本协议所列条款内容,甲方安监人员、巡查人员发现时,每项扣除施工安全保证金的0.5%。
4.施工完毕,未发生任何不安全情况时,支付全部安全保证金。
七、本协议一式四份,甲乙双方各执二份,双方签字盖章后生效。
八、其他未尽事宜,由双方协商共同解决。
甲方单位:_____________(盖章)
乙方单位:_____________(盖章)
代表:_____________
代表:_____________
经办人:_____________
经办人:_____________
电话:_____________
电话:_____________
_________年_________月_________日
电路安装协议书 8
甲方:________________________
乙方:________________________
甲方教学楼由于电线接入时间比较长,线路已经老化,经常出现一些问题,严重影响教育教学工作的正常开展及全校师生安全,经学校校务会议研究,决定改造线路。经甲乙双方现场查看友好协商签定本合同。
一、工程名称:
教学楼全部用电线路改造工程
二、工程范围:
1、每层教学楼主线更换。
2、教室(包括办公室等)内所有老线路及开关、灯头、灯泡的更换
三、工程工期:
____年___月___日至____年____月____日。
四、工程承包方式:
包工包料。
五、工程安全:
1、乙方要有高度安全责任感保护好自身安全,甲方不负责乙方在施工中的安全。
2、乙方在施工中要对甲方全校师生人身安全高度负责,杜绝外来人员进入施工现场。
3、乙方对甲方电器财产高度负责,如果在施工中由乙操作不当造成师生人身安全,电器财产损坏由乙方负全部责任。
六、工程造价:
经甲乙双方现场勘测考查协商确定费用:玖仟捌佰伍拾(¥9850.00)元整
七、材料检验:
施工前乙方先将材料运到甲方指定地点由甲方检验,经检验合格后将材料全部放在甲方指定地方并妥善保管。
八、施工要求:
1、线路规划由甲乙双方一起实地查看完成。
2、布线要做到美观大方实用。
3、在施工中由于乙方操作不当毁坏甲材料,乙方要赔偿相应的.材料。
4、线路布置尤其是线路接口必须做到防触电安全标准。
九、付款:
施工完成经甲方检验合格并试用20天无异样,全额付款。
十、其他事项:
合同外其他未尽事宜有双方协商解决。
十一、本合同自签订之日起生效,具有法律效力。本合同一式三份、甲乙双方各执一份、甲方报账用一份。
甲方:________________________
乙方:________________________
甲方代表签字:________________________
乙方签字:________________________
____年____月____日
____年____月____日
电路安装协议书 9
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲方现因生产需要,有氨水车间设备及附属平台、管线需安装,乙方要求承包该工程,现经甲乙双方协商一致,签订以下合同。
一、施工地点:甲方厂区内。
二、工程内容:
1、乙方根据甲方提供的有关设计图纸组织施工,图纸中所包含的所有设备、配件、管线、平台及车间配套的`蒸汽、供水、原料管道等均包含在合同范围内。
2、制作安装所需的设备、主材、配件及油漆等由甲方提供。其它如氧气、乙炔、电焊条等辅助材料及吊装等均由乙方自理。
3、设备安装后须由乙方进行试压,乙方需配合甲方进行车间试生产。
4、开关柜、电器线路的安装由甲方负责与乙方无涉,甲方如有设计、安装上的改动须出具联系单予乙方。
三、工程质量要求:按GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》、GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》等国家有关标准。
四、工程期限:工程安装自____月____日起至____月____日结束,____月____日至____月____日为调试期,调试结束全部清场,工期共计36天(包括停电、雨天等)。乙方如未能按期完工则每拖延一天罚款300元。
五、验收标准:设备安装调试完成后由甲方验收小组对工程按有关标准进行试验验收。
六、安全措施:乙方在施工过程中必须安全生产,文明施工,规范操作,备好劳动保护用品,严守甲方安全生产的各项规章制度,服从安全管理人员的指挥。凡发生安全事故由乙方负全责与甲方无涉;凡发生质量事故,浪费、损坏甲方财物的`由乙方照价赔偿。
七、施工纪律:施工废料应按地点分类堆放,严禁乱扔乱堆,应做到工完、料净、场地清。严禁触动正在生产的管道、阀门、电线和设备等,严禁用生产设备、管道、构架及生产性构筑物做起重吊装锚点。施工机具和材料摆放整齐有序,不得堵塞消防通道和影响生产设施、装置人员的操作与巡回检查。
八、乙方进入甲方施工现场前必须与甲方安保部门签好安全生产事故责任书,如不订立安全生产责任书,不准施工。
九、合同价格:工程完工后按甲方验收小组验收的工程量,按股份公司____年版定额结算。监检费用另由甲方支付。
十、付款方式:工程开工后预付30%,验收合格后凭安装发票再付50%,余款在三个月后一次付清。
十一、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,甲乙双方签字(盖章)生效。
甲方:乙方:
代表:代表:
____年____月____日
电路安装协议书 10
发包人:_______________(以下简称甲方)
承包方:_____________(以下简称乙方)
甲、乙双方就成_________住楼50平电路分项工程承包事宜,为明确双方的权利义务,经双方自愿协商,遵循公平和诚实信用的原则,达成以下协议供双方相互遵照执行:
一、工程概况:
1、工程名称:_____________。
2、工程地点:_____________。
二、承包内容:
1、包工包料。
2、乙方根据甲方要求制作50平开窗成品,按该建设项目负责门窗的工作人员规定的窗形图集下料制作。经甲方审核现场的洞口尺寸无误(审核签字确认)后,乙方按制作工艺流程进行有序制作及安装。
三、承包价格:
1、制作单价为:________元/平方米(大写:_____)。
2、乙方按甲方要求制作出成品窗,制作工序包括窗框拼接、包保护膜、上固定片、窗扇、纱网等。
四、质量要求:
乙方必须按现场主体工程的窗户洞口尺寸和甲方的要求,审核甲方图集无误,经甲方签字后进行制作,确保外观无明显瑕疵,尺寸标准,窗体美观并达到合格标准。
五、制作工期及责任:
1、乙方在甲方按时分期付款的前提下,乙方根据项目工程的进度,确保在甲方要求的工期内完成约定的'工作量;
2、如无特殊原因(如停电、设备故障等)造成的工期延误,乙方须立即调整人员配制和岗位安排或者及时增加人员投入赶上工程进度;
3、乙方应接受甲方人员的监督,遵守甲方施工场地的规章制度。
六、工程计算规则:
1、甲方须以外围洞口尺寸给乙方结算。
七、付款方式:
1、为确保工程进度甲方须先向乙方支付总工程款的30%,款到账后开始计算工期,乙方必须在甲方工期内安装完所有窗框、。
2、在乙方窗框加工完成后,在安装窗框的过程中,经甲方核实后再预付总工程款的50%,以便乙方及时按期完成剩余工程工作量;
3、待乙方挂扇完工并经甲方验收后,甲方应将剩余工程款一次性结算给乙方;乙方以信用承诺该工程非人为因素的保修工作。
八、安全事项:
1、乙方应本着安全施工、预防为主的原则,在制作过程中严格执行安全施工的有关规定。乙方负责管理好自己的工作人员,在甲方工作场所不得有斗殴滋事、赌博等违法行为和活动。
2、在窗户安装过程中,乙方工作人员必须配戴安全帽,高空作业时必须配戴保险绳,若非甲方原因造成的安全事故,甲方不承担任何安全责任。
九、其他约定:
1、本协议未尽事宜由双方共同协商解决,或者按照法律规定办理;
2、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,本协议经双方签字后生效。
甲方:__________________
乙方:_____________
法定代表人:____________
法定代表人:_____________
地址:___________________
地址:_____________
电话:___________________
电话:_____________
_______年_____月_____日
电路安装协议书 11
甲方:__________
乙方:__________
为了保证______空调安装电路工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。
第一条甲方安全责任
甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为______(口头教育后。甲方无相关安全责任),其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第二条乙方安全责任
1、安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。
2、后期外机设备发生坠落(6年之内)造成事故的,由乙方负全部责任。
3、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
4、乙方负责对安装人员的'安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
5、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。
6、乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
7、乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
8、乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。
9、乙方要做好成品保护工作,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
10、乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。
11、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
12、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到清洁施工,文明施工。
13、乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。
第三条本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(签字):__________
乙方(签字):__________
地址:__________
地址:__________
委托代理人:__________
委托代理人:__________
电话:__________
电话:__________
日期:____年____月____日
电路安装协议书 12
甲方:_______________
乙方:____________
根据双方自愿、平等、互利的原则,经协商一致,达成以下协议:
一、安装地点
1、电路安装地点为:____________
2、电路安装内容为:____________
二、安装工期
1、安装工期为:[具体时间]
2、如因甲方原因导致工期延误,甲方应承担由此产生的一切责任和损失。
三、安装质量
1、甲方承诺按照国家有关标准、规范和合同要求,对电路进行安装,确保安装质量符合国家标准。
2、如因乙方原因导致安装质量不符合合同要求,乙方应承担由此产生的一切责任和损失。
四、验收标准
1、乙方应按照国家有关标准、规范和合同要求,对电路进行验收,验收合格后乙方签字确认。
2、如因甲方原因导致验收不合格,甲方应承担由此产生的一切责任和损失。
五、安装费用
1、电路安装费用为:____________
2、安装费用由甲方支付。
六、保修期限
1、电路安装工程的保修期限为:____________
2、如因乙方原因导致保修期内出现问题,乙方应承担由此产生的`一切责任和损失。
七、争议解决
1、双方因履行本协议发生争议,应友好协商解决。
2、如协商无果,任何一方均有权向本协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、协议生效
1、本协议自双方签字盖章之日起生效。
2、本协议正本一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_____________________
乙方(签字):_____________________
日期:_____________________
电路安装协议书 13
甲方(客户):
乙方(服务商):
鉴于甲方需要进行电路安装,现甲、乙双方就相关事宜达成以下协议:
1、工程范围:
甲方家庭电路的安装工作,包括插座、开关、线路等安装。
2、工程进度:
施工时间为____________,预计施工工期为______,具体施工时间以乙方为准。
3、工程费用:
用为______,费用包括______。甲方应在工程开始前向乙方支付______。
4、工程质量:
乙方将按照相关电路安装规范进行施工,确保工程质量达到国家标准。
5、工程保修:
乙方对本工程进行质保______,保修期内出现质量问题,乙方将进行免费维修。
6、安全保障:
乙方将确保施工过程中的安全,采取必要的.安全措施,确保施工过程中人员和财产的安全。
7、知识产权:
本工程中使用的电器设备、配件等知识产权归甲方所有。
8、其他条款:
本协议中未尽事宜,由双方协商解决。
甲方签字: 乙方签字:
日期: 日期:
电路安装协议书 14
甲方(供应商):
乙方(承包商):
丙方(业主):
鉴于甲方具备电路安装资质,乙方具备电路安装施工能力,丙方有电路安装需求,现达成以下协议:
一、项目概述
本次电路安装项目为丙方在________________进行电路改造。
二、工程范围
电路安装
1)安装照明电路,包括各类灯具的安装、接线及保护等。
2)安装插座、开关及面板等。
3)安装弱电系统,包括网络电话、电视等。
4)安装防雷接地、防火接线等。
5)安装各类电器的'保护装置。
设备配置
1)根据需要,为每个房间或公共区域安装合适的电器设备。
2)确保所有设备符合相关的国家和地方的安全标准。
3)确保所有设备均能正常使用,并能与其他设备配合使用。
三、工期和工程质量
工期:工期为_______个工作日,具体时间以双方协商为准。
工程质量:
1、甲方保证提供的所有设备及材料符合国家和地方相关安全标准,能够满足乙方安装需求。
2、乙方在施工过程中,严格按照相关规定及标准进行施工,确保工程质量。
3、丙方对乙方施工过程中的工程质量进行验收,验收合格后付款。
四、价格和支付方式
本次电路安装项目总价为_______元。
工程款支付方式:
1、甲方负责安装和调试完成后,提交电路改造的竣工报告,丙方进行验收合格后,乙方方可进行结算。
2、丙方在收到乙方提交的竣工报告后,根据工程量及验收情况支付工程款。
五、其他条款
甲方、乙方、丙方在执行本协议过程中,应严格遵守国家和地方相关法律法规,并对本协议内容进行认真履行。
本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(供应商):
乙方(承包商):
丙方(业主):
日期:
电路安装协议书 15
甲方(电路安装公司):
公司名称:______________________
联系地址:______________________
联系电话:______________________
乙方(业主):
姓名:______________________
联系地址:______________________
联系电话:______________________
根据双方协商,甲方将为乙方进行电路安装,现达成以下协议:
一、电路安装范围
1、乙方提供的房屋内的电路安装包括:电源接线、开关插座、照明、配电盘、电气设备等的安装和配套工作。
2、甲方根据乙方提供的设计图纸及相关资料,对乙方的电路进行设计和施工。
二、工期及质量
1、工期:乙方需提供合适的工作场地和施工时间,甲方应在双方约定的工期内完成安装任务。
2、质量:甲方将按照国家电气安装标准进行电路安装,保证施工质量,达到使用要求。
三、费用及支付方式
1、费用:电路安装费用为人民币(¥)_____________元整。
2、支付方式:乙方在安装工程竣工验收合格后7天内向甲方支付安装费用。
四、保修期及保修责任
1、保修期:电路安装工程的`保修期为一年,保修期内发生的任何质量问题,甲方负责维修。
2、保修责任:如果因甲方原因导致安装工程质量问题,甲方承担相应的维修责任;如果因乙方原因导致安装工程质量问题,由乙方自行负责维修。
五、协议的变更和解除
1、双方协商一致,可以变更或解除本协议。
2、变更或解除协议需经双方书面协商,并在协议书上签字确认。
六、争议解决
本协议如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向当地人民法院提起诉讼。
七、其他条款
1、本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2、本协议未尽事宜,由双方协商解决。
甲方(盖章):______________________
乙方(盖章):______________________
签订日期:______________________
电路安装协议书 16
甲方:(委托方)
乙方:(承包方)
鉴于甲方委托乙方进行电路安装工作,为确保工程质量,双方根据有关法律、法规和规范,就有关事项达成如下协议:
一、工程范围
本次电路安装工程的范围包括:
电路的`布线和接线;
电器设备的安装和接线;
配电盘的安装和接线;
安全保护装置的安装;
相关配件和工具的采购。
二、工程要求
乙方应严格按照国家有关法律、法规和规范,按照工程设计图纸和要求进行施工,确保工程质量符合相关标准和规范。
乙方应根据工程要求,对工程现场进行安全管理,并制定安全施工方案。
乙方应按照工程进度,及时向甲方报告工程进展情况。
三、工程价款
本次工程的总价款为_________,乙方应在工程完成并通过甲方验收后支付工程价款。
乙方应按照国家有关法律、法规和规范,按照工程设计图纸和要求进行施工,确保工程质量符合相关标准和规范。
四、工程质量保证
乙方应按照国家有关法律、法规和规范,按照工程设计图纸和要求进行施工,确保工程质量符合相关标准和规范。
乙方应在工程完成并通过甲方验收后,向甲方提供质量保证书。
五、违约责任
若乙方未能按照本协议要求进行施工,或未能按时完成工程,乙方应承担相应的违约责任。
若甲方未能按照本协议要求提供相关支持和协助,甲方应承担相应的违约责任。
六、其他约定事项
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
本协议未尽事宜,由双方协商解决。
甲方(盖章):___________________ 乙方(盖章):___________________
签订日期:______________________
电路安装协议书 17
甲方:电路安装公司
乙方:________业主
鉴于乙方需要对房屋进行电路改造,甲方作为电路安装公司,现双方根据相关法律法规和合同约定,达成以下协议:
一、电路安装项目
1、乙方委托甲方对房屋进行电路改造,包括电路线路、开关插座、灯具等设施的更换、安装、调试和维护。
2、电路安装项目包括但不限于以下内容:
(1)对原有电路进行检查、清理和改造,保证安全、稳定和符合国家电气安全标准。
(2)对新的电器设备进行布线和安装,保证连接稳定可靠,避免漏电、短路等安全隐患。
(3)安装开关、插座、灯具等电器设备,保证使用方便、安全、美观。
二、工程验收标准
1、甲方应按照国家电气安全标准和电气安装规范,保证电路安装项目的质量、安全、稳定。
2、乙方应按照合同约定时间对电路安装项目进行验收,如有不符合合同约定的地方,甲方应及时整改。
3、验收合格后,乙方应按照合同约定支付电路安装费用。
三、电路安装费用
1、电路安装费用按照以下方式计算:
(1)工程费用:按照双方商定的工程造价计算,由甲方支付。
(2)材料费用:由甲方负责采购,费用由甲方承担。
2、乙方应按照合同约定时间支付电路安装费用。如未按时支付,甲方有权终止合同,乙方应承担由此产生的一切责任和损失。
四、保修期
1、电路安装项目的.保修期为一年。
2、在保修期内,如因甲方施工不当、材料质量问题等原因造成电器设备损坏,甲方应承担维修费用。
3、在保修期外,如因乙方操作不当、损坏等原因造成电器设备损坏,乙方应承担维修费用。
五、违约责任
1、如乙方未按照合同约定时间支付电路安装费用,甲方有权终止合同,并追究乙方违约责任。
2、如甲方未按照合同约定质量、时间等要求完成电路安装工程,乙方有权要求返工、整改,并承担由此产生的一切责任和损失。
六、争议解决
1、双方在履行本合同过程中如发生争议,应友好协商解决。
2、协商不成的,任何一方均可向所在地法院提起诉讼。
甲方:(盖章)电路安装公司
乙方:(盖章)业主
签订日期:_____________
电路安装协议书 18
甲方(电路安装方):________________________
乙方(电路使用方):________________________
为了确保电路安装工作的顺利进行,双方达成以下协议:
一、安装内容
甲方将按照乙方的要求,对其所需的电路进行安装,包括但不限于以下内容:
电路的设计、选型、制造和安装;
电路的布线、接线和调试;
电路的'检测、试验和验收;
电路的保修和维护。
二、安装地点
电路的安装地点为乙方的住宅或商业场所。
三、安装费用
安装费用为_______________元。
安装费用应在电路安装完成后的三个工作日内一次性支付给甲方。
四、保修期限
电路的保修期限为_______________年。
在保修期限内,若因甲方的原因造成电路故障,甲方应免费进行修理或更换。
五、安全保障
甲方在电路安装过程中,应遵守国家有关安全生产的法律法规和规范,保障乙方及其家人、员工的人身安全。
甲方应在电路安装前对电路的使用说明进行详细说明,确保乙方正确使用电路,防止发生电击、火灾等意外事故。
六、违约责任
如甲方未能按照协议的要求进行电路安装,乙方有权解除协议,并要求甲方赔偿因此产生的损失。
如乙方未能按照协议的要求进行电路使用,甲方有权要求乙方承担相应的责任,并赔偿因此产生的损失。
七、协议生效
本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为____年。协议到期前,双方应协商是否续签。
甲方(盖章):_____________
乙方(盖章):_____________
日期:____年____月____日
电路安装协议书 19
甲方:________电路安装公司
乙方:客户
为确保电路安装工程的质量和安全,保障客户的'合法权益,甲、乙双方本着平等、自愿、公正、诚信的原则,达成如下协议:
一、工程概述
1、工程名称:____________
2、工程地点:____________
3、工程内容:____________
二、工程要求
1、工程质量要求:____________
2、工程安全要求:____________
3、工程进度要求:____________
三、工程承包范围
1、电路设计、制作、安装、调试及验收。
2、工程竣工验收、交付使用。
四、工程费用
1、工程费用为(填写工程费用)元。
2、工程费用包括人工费、材料费、机械设备使用费、配件费、安全防护用品费等。
五、工程保修
1、工程竣工后,甲方负责进行保修。
2、保修期限为(填写保修期限),自工程竣工验收合格之日起计算。
五、工程变更
1、如需变更工程内容,需双方协商并签署变更协议书。
2、如工程变更需要增加费用,双方协商并签署变更协议书。
六、工程保密
1、甲、乙双方应保守对方的商业秘密和技术秘密。
2、未经对方书面同意,不得向任何第三方透露或泄露工程信息。
七、工程争议解决
1、本协议未尽事宜,双方协商解决。
2、若协商不成,提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。
八、其他
1、本协议自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。
2、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
签字:(签字)
日期:(日期)
电路安装协议书 20
甲方:_____
地址:
联系电话:__________
乙方:_____
地址:
联系电话:__________
鉴于甲方具有相关的电路安装技术和设备,愿意为乙方提供电路安装服务;乙方希望甲方为其安装电路,现双方经友好协商,达成如下协议:
一、服务内容
甲方为乙方提供电路安装服务,包括但不限于设计、安装、调试等全部工作。
电路安装内容:__________。
服务期限:__________。
服务费用:___________元。
二、服务条件
乙方应按照甲方的要求提供相关的.工作条件和环境。
乙方应在安装过程中积极配合甲方的工作,并保持通讯畅通。
乙方应在安装前提供详细的工程资料,以便甲方准确理解工程需求。
三、服务保证
甲方将严格按照国家有关法律法规和行业标准,认真履行本协议规定的各项义务。
甲方在电路安装过程中将保证施工质量,并承担相应的质量保证责任。
甲方将确保乙方的合法权益,不得在安装过程中损害乙方的合法权益。
四、服务费用
服务费用应在服务期限届满前一次性支付给甲方。
若乙方未按照本协议约定的时间支付服务费用,甲方有权暂停电路安装服务,直至服务费用全部支付为止。
五、争议解决
双方如发生争议,应友好协商解决。
协商不成的,应向当地有关行政机关申请仲裁或向人民法院提起诉讼解决。
六、其他
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
本协议未尽事宜,双方可另行协商。
甲方(盖章):__________
乙方(盖章):__________
日期:__________
电路安装协议书 21
甲方:_____
乙方:_____
鉴于:
甲方是一家专业从事电路安装服务的公司;乙方需要安装电路,并选择甲方提供电路安装服务;双方本着平等互利的原则,经友好协商,达成如下协议:
一、安装范围
甲方将按照乙方的要求,为其安装符合国家电气安全标准的电路,并提供必要的技术支持。
安装内容包括电路敷设、配电盘安装、开关插座安装、电气设备安装等。
二、安装时间
甲方将在接到乙方安装通知后,安排专业技术人员前往乙方指定的地点进行电路安装工作。
安装时间以实际工作量和难度为准,甲方将在规定时间内完成安装工作。
三、安装费用
乙方应在安装通知中提前支付甲方安装费用。
安装费用包括安装材料费用和人工费用。
四、服务保障
甲方将提供完善的售后服务,如电路故障维修、安全检查等服务。
乙方应保证安装场所的环境整洁,保证电路的安全使用。
五、违约责任
如乙方未按时支付安装费用,甲方有权暂停安装工作,直至乙方支付全部费用。
如乙方未按照要求安装电路,甲方有权终止合作关系,并有权追究乙方的.法律责任。
六、协议变更
如乙方有特殊要求或需要调整安装内容,应在安装通知中明确提出,经双方协商一致后签署书面变更协议。
如甲方提供的服务未能达到乙方的要求,乙方有权要求变更或解除合作关系。
七、争议解决
本协议的解释权和争议解决权归甲方所有。
双方应本着友好协商的原则,协商解决合同履行过程中的争议。如协商无果,双方应向所在地人民法院提起诉讼。
八、协议生效
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
本协议未尽事宜,双方可根据实际情况进行补充。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
签字:_____________ 签字:_____________
日期:_____________ 日期:_____________
电路安装协议书 22
甲方:___________
乙方:___________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿的基础上,经友好协商,达成如下协议:
一、工程概述
1、工程名称:___________
2、工程地点:___________
3、工程内容:___________
二、工程工期
1、工程工期为:___________天。
2、工程开始时间为:_____,结束时间为:_____。
三、工程价款
1、工程价款总额为:___________元(大写)。
2、甲方支付工程价款的方式为:___________。
四、工程质量
1、乙方承诺按照国家有关标准、规范和要求,保证电路安装质量,达到安全、可靠、稳定的.效果。
2、乙方对安装过程中发生的问题,承担全部责任。
五、保修期
1、本工程保修期为:___________年。
2、保修期内,如出现质量问题,乙方承担全部维修费用。
六、工程变更
工程变更需经甲方书面同意,并按照变更内容重新签订合同。
六、违约责任
1、如甲方未按照约定支付工程价款,乙方有权要求甲方支付滞纳金。
2、如乙方未按照约定保证电路安装质量,甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。
七、争议解决
1、双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决。
2、如协商无法解决,双方可以向___________仲裁委员会申请仲裁。
八、其他事项
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):___________ 乙方(盖章):___________
签订日期:___________ 签订日期:___________
【电路安装协议书】相关文章:
电路安装协议03-02
电路安装合同12-03
学校电路安装合同03-08
电路安装合同优秀10-03
电路安装合同7篇01-13
电路安装合同6篇01-10
电路安装合同(通用12篇)11-13
电路安装合同范例5篇10-03
电路安装合同(必备2篇)10-02