建设工程协议书模板
在日新月异的现代社会中，很多地方都会使用到协议，签订协议可以使双方受到法律的保护。那么写协议真的很难吗？下面是小编帮大家整理的建设工程协议书模板，仅供参考，大家一起来看看吧。
建设工程协议书模板1
甲方：xxx市xxx区xxx小学
乙方：
甲方修建xxx市xxx区xxx小学教学综合楼建设工程，为确保工程建设按期完成并投入使用，故向乙方借款用于修建工程，经甲、乙双方协商，现达成借款协议如下：
1、借款金额及用途：甲方向承建xxx市xxx区xxx小学教学综合楼建设工程的乙方借款人民币贰佰万元(小写xxxx元)，用于修建工程。
2、借款时间及返还方式：乙方在收到中标通知书后三日内从乙方公司账户向甲方基建账户转款人民币贰佰万元(小写xxxxx元)，甲方在借款到账后七个工作日内与乙方签订施工合同。该借款由甲方在施工过程中按施工进度逐步归还给乙方，不计息。
3、①若乙方中标后不履行借款协议，则投标保证金甲方不退还乙方，作为违约金处理。②若乙方中标后履行了借款协议，但乙方在借款到甲方基建账户后七个工作日内不能按招标文件、借款协议书和中标文件的.要求与甲方签订施工合同，甲方废除借款协议，退还借款，但甲方不退还乙方投标保证金。
4、本协议是甲乙双方的真实意思表示，自乙方中标后借款到甲方基建账户之日起生效，至全部借款还清之后自动失效。本协议一式二份，甲乙双方各执一份。
5、本协议由乙方签字、盖章后在开标时提交给招标人。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)
二〇一四年 月 日
建设工程协议书模板2
甲方（委托人）：_______
合同编号：_______
乙方（施工方）：_______
签订日期：_______
一、装饰施工地点：______________。
二、根据国家有关法律规定，明确双方的权利义务，特签定以下协议，以便共同遵守。
三、工程概况：
1、工程总价：______________。
2、装修内容：______________。
四、关于工程付款方式的约定：
1、自本合同双方签字生效后，甲方应付给乙方工程预付款人民币（60%）即人民币_______元整，工程施工到油漆工进场时，甲方付乙方工程总造价人民币即_______元整。质量保修一年。
2、本合同生效后，甲方按以上付款约定支付乙方工程款，如果因甲方拖延付款时间造成停工及工期延误，一切后果由甲方负责。
3、乙方工程结束后、甲方如在2日内不验收、乙方自行验收、甲方应以承认。
五、工程施工变更：
1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需要签订由甲方需承担变更产生的施工人工费用协议。如因乙方原因造成返工的，由乙方承担责任，工期不变。
2、凡私自与工人商定更改施工内容引起的一切后果，由甲方负责，给乙方造成的损失甲方还应赔偿。
3、心得体会因不可抗拒因素造成的施工延误，甲乙双方协商解决。
4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必须按照预算要求，先付款后，乙方再施工。
六、违约责任：
1、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同使对方造成实际损失超过违约金的，应进行补偿。
2、甲方未按合同的约定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付违约金。乙方未按合同的'约定期限完工，每逾期一天，按工程总价款的10%支付违约金。
3、甲方未办理任何手续，需要乙方拆改原有建筑手续结构及设备管线，乙方有权拒绝施工。
七、合同的终止：
1、本合同解除或本合同履行完毕，本合同即自行终止。
八、合同的生效：
1、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。
2、补充合同与本合同有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式三份，甲方持二份，乙方持一份。
九、解决合同纠纷方式：
本合同履行期间，双方发生争议，双方协商解决，协商不成时，双方同意由_______仲裁委员会进行了仲裁，若未达成，仲裁协议交_______法院裁决。
甲方（公章）：_______________
乙方（公章）：______________
法定代表人（签字）：________
法定代表人（签字）：________
_____________年_____月______日_
___________年_____月______日
【建设工程协议书】相关文章：
工程建设施工协议书02-23
建设工程合作协议书06-14
建设工程施工协议书06-29
建设工程施工的协议书02-28
工程建设口号03-28
项目工程建设合作协议书03-20
建设商用工程施工协议书01-11
建设工程合作协议书（精选14篇）05-29
建设工程合作协议书15篇03-14