(热门)实用的安装合同
在不断进步的社会中,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同是企业发展中一个非常重要的因素。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编为大家整理的安装合同9篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。
安装合同 篇1
需
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规规定,双方在遵循自愿、平等原则的基础上,经协商一致同意,订立本合同,以供双方信守:
第一条:工程概况
1、 工程名称:
2、 工程地址:
3、 承包范围:
4、 承包方式:
5、 开竣工日期:
(1)开工:。
(2)竣工: 。
第二条:产品及材料要求
1、 满足GB176565—xx年____月____日 _________年____月____日
安装合同 篇2
甲方:恒昇国际福州三建项目部
乙方:同亿装饰部
甲、乙双方根据《中华人民共和国经济合同》的有关规定,本着平等互利的原则,经友好协商,就乙方承包甲方工程一事,达成如下协议,以共同遵守。
二、图纸和甲方要求如有变更,现场完成以实量为准另行算。
三、工程范围:乙方按照甲方提供的样品生产和安装,确保工程质量。
四、交货安装期:合同签订后即刻制作生产,保质保量,货到施工现场安装到施工地点。
五、算方式:合同签订后,工程安装完成总工程量的50%,经甲方项目部负责人确认后,甲方付乙方安装进度款的70%,工程完工后,甲方付乙方剩余工程款的70%,经甲方项目部负责人验收合格后,办理总算,甲方即一次性付清全额余款。
六、违约责任:本合同一经签订即具有法律效力,双方应严格遵守,任何一方不得擅自约或解除合同,如有违约,一切责任由违约方全部承担。(请甲方按照工程进度提前10天通知乙方制作生产)
七、因自然因素(停电、刮风、下雨等)影响乙方施工进度,请甲方谅解,乙方不承担违约责任。
八、成品保护:安装完成后因人为因素造成空调护栏污染、损坏乙方不负责任何责任。
九、本工程所有款项不含税金。
十、本合同一式两份,双方各执一份,签名盖章后生效。未尽事宜,双方协商解决。
甲方(签字盖章):乙方(签字盖章):
代表:代表:
电话:电话:
年月日年月日
扩展阅读
空调护栏安装方法
1、首先,空调外机位置是和内机同一条水平线,实在不行采取宜低不宜高于内机的位置以便压缩机回油。这是选址。
2、支架安装时每边少装两颗10毫米的膨胀螺丝,10毫米螺丝用12毫米的`钻头,如果是实心砖墙的话。否则钻头和螺丝一样大小,尽量水平装。如果有安装平台直接绕过这条,有护栏直接放,没护栏要装地脚膨胀螺丝。
3、确定放好位置后,铜管喇叭口垂直对准机器的锥口用手拧紧后再用扳手紧半圈完成接管。内外机连接线按照颜色提示接好。
安装合同 篇3
发包人(全称):(简称甲方)
承包人(全称):(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:20xx年天然草原退牧还草工程围栏安装项目
2、工程地点:
3、围栏长度:
4、承包方式:包工不包料。
二、工程承包范围
1、混凝土立柱挖坑、埋设;
2、架设网片、刺钢丝架设;
3、大门安装;
4、材料拉运装卸;
三、合同工期
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数 日历天。
四、质量标准
工程质量标准: 合格
五、合同价款
金额(大写): (人民币)
¥:万元。
六、工程付款
工程总价分两次付款,第一次协议签字后15日内,付10%,计元,第二次工程全部竣工验收后再付给。
七、工程质量
1、施工单位必须严格按照设计图纸及技术交底要求进行施工,按照施工顺序,上一步分项工程完工后,必须报驻现场监理工程技术人员检查完毕合格后,方可进行下一步工序的'施工。
2、对质量不合格,甲方有权让乙方返工或停工,所造成的损失有乙方承担。
3、立柱要成直线,按小立柱间距8米,埋深0。4米,中立柱间距200米,埋深0。6米埋设,回填土要夯实,围栏架设以两个中立柱之施工间跨度为作业单元,按设计图纸要求将围栏望片固定在立柱上。
八、甲乙方主要责任
1、甲方主要责任
(1)负责测点放线,做好开工前的“三通一平”工作。
(2)按时供应混凝土立柱、网片、刺钢丝、大门及设备等。
(3)派驻工地代表,对工程进度和质量进行监督,检查隐蔽工程。
(4)负责组织工程竣工验收。
2、乙方主要责任
(1)负责工地以内的用水、用电、道路和临设。
(2)编制施工组织方案,做好各项施工准备工作。
(3)及时向甲方提供进度,做好材料供应管理。
(4)严格按规范进行施工,确保工程质量,并按合同时间按时完工。
九、合同生效
合同订立时间: 年月日
合同订立地点: 本合同一式四份,甲乙双方各持两份,双方签字盖章后生效,工程竣工、结算价款结清终止。
发包人:(公章)
法定代表人:
委托代理人:
年 月日 承包人:(公章) 法定代表人: 委托代理人: 年 月日
安装合同 篇4
甲方:_____________________________
乙方:______________________________
根据《中华人民共和国合同法》的要求,甲方委托乙方为_________学校购置、安装多媒体电脑室。经甲乙双方充分协商一致,签订本合同。
一、电脑的品牌、型号、配置和金额
1.多媒体电脑室_________套,货款总额为人民币_________拾_______万_______仟_____佰________拾______元整(¥______元)详细见附件一《预算表》。
2.详细电脑设备品牌型号配置见附件二《硬件配置性能表》。
二、多媒体电脑室系统基本功能见附件三《系统功能说明书》
三、质量保证及售后维护服务
1.乙方提供的必须是全新的电脑设备,该电脑设备必须符合国家检测标准和产品出厂标准。工程质量必须保证符合国家的质量标准及合同的要求,要按照确定的图纸施工,要用全新的材料,不得以次充好或擅自更改指定的'材料或设备。
2.乙方应随电脑设备向甲方交付电脑设备的说明书及随机相关的资料。在履约过程中,乙方必须遵守国家的有关法律法规,并接受甲方的检查,如实提供检查所需提交的材料,不得拒绝。
3.乙方要按照《计算机设备售后服务合同》的要求,提供快捷、良好的售后服务。
四、工期及验收
1.甲方准备工作:安装输入电源线路连接到电脑室,电源线直径不小于______,地线要求接地良好,并于签订本合同后_________个工作日前完工。
2.乙方工期:签订本合同后
1.因电脑质量问题发生争议,由合同签订所在地的技术质量监督部门进行鉴定,该鉴定结论是终结性的,供需双方应当接受。
2.合同发生争议产生的诉讼,由合同签订所在地人民法院管辖。
3.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具同等法律效力。
甲方(盖章):__________________
甲方代表:______________________
联系地址:______________________
电话:__________________________
__________年________月________日
签订地点:______________________ 乙方(盖章):__________________ 乙方代表:______________________
联系地址:______________________
电话:__________________________
__________年________月________日
签订地点:______________________
附件一《预算表》(略)
附件二《硬件配置性能表》(略)
附件三《系统功能说明书》(略)
附件四《硬件软件验收表》(略)
安装合同 篇5
业主:xx 施工单位:
二○XX年四月
本协议书由xx(以下简称:“业主”)为一方,与公司(以下简称“施工单位”)为另一方共同订立。
经过邀请招标,马梧高速公路梧州收费站安装限高门架工程由施工单位承建,双方经协商一致,达成以下协议:
一、施工单位按照业主提出的施工方案组织施工,应仔细审阅相关的文件、图纸及资料,认真全面地了解施工现场情况,明确业主的工期要求和质量要求,对所施工的工程负责。
二、施工单位应为保质保量完成本工程,安排满足施工需要的管理人员、工程技术人员和施工人员。要求具有良好的职业道德,较高的施工协调能力和经验,以及与本工程相应的技术能力,并经业主确认。
三、施工工期为: 3 天,即从 20xx年 4月 28 日至 20xx 年 4 月 日。
四、施工费用及其支付
1、工程施工费用为人民币 陆仟元(¥元)。本工程为单价承包合同,承包单价包括了施工单位为实施本工程的人工费、材料费、机械费、高速公路通行费、管理费、利润、税金等以及为实施本工程而发生的调遣费、临时设施费、保险等直接或间接的费用。工程数量以业主现场代表、施工单位等各方共同确认的实际数量为准。施工单位需服从业主公司的运营收费管理制度,配合我公司的高速公路收费工作。
2、工程款支付:施工单位完成全部工程内容,通过业主组织的.工程验收,办理完成工程结算,开具合法有效的等额发票后一次性支付。
五、本工程质量目标为合格。
六、施工单位向业主承诺按照本合同约定施工、竣工,履行本合同所约定的全部义务。
七、施工单位必须服从业主安全、文明施工的管理制度,如有任何违规的行为,业主有权对施工单位进行处罚,罚金在结算工程款中扣除。
八、施工单位需在完工后办理交工验收手续并完善交工资料,逾期办理工程结算的,业主有权不支付施工工程款。
九、业主向施工单位承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
十、本合同自双方签字并加盖公章之日起生效,并按照施工合同的规定结清施工费用后自然失效。
十一、本合同正本一式两份,双方各执一份,副本八份,双方各执四份。具有同等的法律效力。
附:1.收费站限高门架设计图
2.工程量清单
业 主: 法定代表人或 其授权的代理人:单位地址:邮 编:电 话:传 真:日 期: 年月日
施工单位:
法定代表人或 其授权的代理人:单位地址:邮 编:电 话:传 真:日 期: 年 月日
收费站限高门架工程量清单
业 主: 施工单位:
日 期: 年月日日 期: 年月日
安装合同 篇6
甲方:
乙方:
联系人: 联系方式:
一、 乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定,双方就乙方为甲方398工地立本合同,以资共同遵照执行。
以上工程总金额为人民币: 元(大写: )由乙方向甲方提供税务发票。
二、 施工日期及安全责任:
合同签订后一个工作日内乙方进场施工,( )个工作日内完工。施工期间的一切安全事故责任均由乙方负责。
三、 系统维护:
从设备安装完毕后甲方验收合格之日起,乙方提供一年免费上门维护。当甲方设备出现故障时,乙方在接到甲方维修通知后应在24小时内赶到现场进行维修,一般故障24小时内排除,较大故障48小时之内排除。在排除故障时甲方应给予配合。一年免费维护期后乙方可为甲方提供有偿维护。
下列情况不属免费维护范围,乙方可为甲方提供有偿维护:
1. 人为因素造成的损坏。
2. 用户自行更改、维修造成的损坏。
3. 地震、火灾等自然灾害以及意外事故引起的损坏。
四、 验收:
乙方安装调试完毕后,即通知甲方进行验收,甲方确认运行正常后视为合格。
五、 费用结算方式及期限:
乙方安装调试完毕经甲方验收合格后,一个工作日内甲方支付乙方工程款人民币: 元(大写: );
工程款转入以下账号:
户名:四川杰视宝科技有限公司
账号:51001657737059000616
开户行:建行绵阳分行涪城支行
六、 违约责任:
甲方无正当理未按时向乙方支付工程款,乙方有权要求甲方承担本合同总额10%的违约金。
七、 其它:
本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的,双方同意依法向甲方所在的人民法院起诉。
本合同经甲乙双方签字盖章后生效。一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。 甲方(章): 乙方(章):
代表人: 代表人:
年 月 日 年 月 日监控安装合同
甲方:
乙方:
联系人: 联系方式:
一、 乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定,双方就乙方为甲方398工地立本合同,以资共同遵照执行。
以上工程总金额为人民币: 元(大写: )由乙方向甲方提供税务发票。
二、 施工日期及安全责任:
合同签订后一个工作日内乙方进场施工,( )个工作日内完工。施工期间的一切安全事故责任均由乙方负责。
三、 系统维护:
从设备安装完毕后甲方验收合格之日起,乙方提供一年免费上门维护。当甲方设备出现故障时,乙方在接到甲方维修通知后应在24小时内赶到现场进行维修,一般故障24小时内排除,较大故障48小时之内排除。在排除故障时甲方应给予配合。一年免费维护期后乙方可为甲方提供有偿维护。
下列情况不属免费维护范围,乙方可为甲方提供有偿维护:
1. 人为因素造成的损坏。
2. 用户自行更改、维修造成的'损坏。
3. 地震、火灾等自然灾害以及意外事故引起的损坏。
四、 验收:
乙方安装调试完毕后,即通知甲方进行验收,甲方确认运行正常后视为合格。
五、 费用结算方式及期限:
乙方安装调试完毕经甲方验收合格后,一个工作日内甲方支付乙方工程款人民币: 元(大写: );
工程款转入以下账号:
户名:四川杰视宝科技有限公司
账号:xxx616
开户行:建行绵阳分行涪城支行
六、 违约责任:
甲方无正当理未按时向乙方支付工程款,乙方有权要求甲方承担本合同总额10%的违约金。
七、 其它:
本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的,双方同意依法向甲方所在的人民法院起诉。
本合同经甲乙双方签字盖章后生效。一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。 甲方(章): 乙方(章):
代表人: 代表人:
年 月 日 年 月 日
安装合同 篇7
发包方(甲方):
负责人:
承包人(乙方):
负责人:
根据《合同法》及相关法律规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就甲方将____________________项目的装饰安装工程给乙方承包,就相关事宜达成如下协议:
一、工程概况
1、工程地点:
2、工程内容:
3、承包方式:
4、工程期限:
计划开工时间:________年________月________日,计划完工时间:________年________月________日,共_______个工作日。
5、合同价款:本合同工程造价预算为人民币_________________元。
二、甲方权利义务
1、开工前,确定建筑物(或构筑物)、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点,负责到有关部门办理有关手续和协调邻里关系;
2、提供施工期间的水、电和施工场地的障碍物(也可委托乙方承担);
3、施工期间甲方负责做好施工现场的安全保卫及消防等工作;
4、按时支付工程款和结算,参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场验收及竣工验收,乙方所进材料进场通知甲方,乙方应在接到通知后的8小时内验收,超过八小时没有验收的视为验收合格;
5、组织相关人员对施工图等技术资料进行签认,所有图纸一经签认不得随意更改,如需更改需提前协商,工程中途停建、缓建或变更造成的返工、停工、窝工,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时,赔偿乙方由此而造成的窝工、返工、倒运、人员、材料和构件积压的实际损失,延误的工期顺延;
6、派驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续,负责签认、解决应由甲方解决的问题及其他事宜;
7、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
三、乙方权利义务
1、编制施工方案,做好各项施工准备工作,施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定,施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
2、按双方商定的分工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理,严格执行有关施工现场管理的规定;
3、保护好原房内的水、电、气管道,保证管道的畅通;
4、及时向甲方提出开工通知书。施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告;
5、严格按照施工图进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付;
6、按照有关规定提出竣工验收技术资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收;
7、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;
8、在合同规定的保修期内,对属于承包责任的工程质量问题,负责无偿修理。
四、工程变更
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。
五、工期延误
对以下原因造成的工期延误,工期顺延;
1、工程变化和设计变更,停水、停电;
2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;
3、甲方不按期支付工程款,合同工期相应顺延;
4、因甲方责任不能按期开工或中途停工而影响工期的,工期顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延;
5、不可抗力及甲方同意工期顺延的其他情况。
六、质量标准
1、双方约定本工程施工质量标准按照国家、行业的相关规定中较高的标准执行,并按双方合同约定履行。
2、施工过程中双方对工程质量发生争议,由工程所在地的家装协会对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由乙方承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的'相关费用由甲方承担。
七、工程验收和保修
1、双方约定在施工过程中分项对工程质量进行验收,对每一个分项目乙方应提前两天通知甲方进行验收,分项验收合格后应填写工程验收单,在工程款结清后,办理移交手续。
2、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为两年。验收合格签字后,填写工程保修单。
八、工程款支付方式
1、本合同签订后十五日内支付工程总造价10%,即___________元整;完成工程的50%时,支付工程款的30%,即___________元整;全部工程完工并验收合格后一个月内支付工程总造价55%,即___________元整,剩余工程尾款5%,即____________元在质保期结束付清。
2、如施工工程发生变更,按甲方的变更图纸为结算依据。
九、违约责任
1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
2、甲方未按期支付工程款的,按日向乙方支付应付工程款总数_________%的违约金。
3、本合同生效后,擅自解除合同方,按合同总价的20%作为违约金。擅自解除合同,给对方造成的实际损失超过违约金的,应对超过部分进行补偿。
4、因一方原因造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
十、争议解决
本合同在履行过程中发生争议,双方应首先协商解决,协商不成,交由工程所在地人民法院裁判。
十一、附则
1、本合同一式________份,双方各执________份,具有同等法律效力;
2、本合同双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止;
3、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
地址:
负责人:
身份证号:
签订地点:
签订时间:________年________月________日
乙方:
地址:
负责人:
身份证号:
签订地点:
签订时间:________年________月________日
安装合同 篇8
甲方:
乙方: 身份证号码:
为了顺利完成 的电缆铺设工程施工任务,甲、乙双方在平等、互惠、自愿的前提下协商达成如下协议:
一、 甲方将 的电缆铺设工程任务承包给乙方施工,甲方按合同支付劳务费给乙方。
二、 承包内容:施工图电缆管网工程所示全部内容,包含分接箱接线等,直至能够正常通电
三、 承包方式:乙方清包工形式(包括机械、工具),甲方提供主材料
四、 工期:乙方必须按照甲方的'进度要求进行组织施工,确保合同工期内顺利完工,如乙方未达到甲方的进度要求,甲方有权进行罚款,延期一天罚款200元计价方式:
五、 工程总价:总工程款40000元,包含图纸范围内所有内容,直至正常通电
六、工程款支付:
工程款做到专款专用,施工中乙方可预支工程款,工程竣工验收合格后,支付总工程款的95%,扣工程款的5%作为质量保证金,质量保证金在一年内无质量问题后支付给乙方。
七、甲方的责任:
1、提供施工图纸和施工总体计划及施工技术交底工作。
2、提供工程所用到的材料。材料供应及时,确保乙方的顺利施工。
八、乙方责任:
1、根据甲方的要求及时组织机械就位、组织班组按图纸施工,施工当中听从施工管理人员的管理安排,直到竣工验收合格。
2、负责场内施工场内电线架设等必要的临时设施建设和守护,
3、施工中用到的机械设备及工具均由乙方自带。
4、负责场内材料的装、运、卸和保护。
5、不准粗制烂造,不准偷工减料,也不得浪费材料,如出现浪费,按照建材价款的十倍罚款。
6、严格执行国家有关安全的法律、法规标准,加强对施工人员的安全教育,严格防范和杜绝各类事故的发生。乙方不落实安全施工措施或工人违规操作出现事故的,乙方自行承担经济责任。
九、工程质量
乙方必须严格按照设计图纸和施工规范进行施工,确保工程质量,如因乙方原因造成质量问题,返工到合格为止,由乙方承担材料、工期损失。
本合同一式两份双方各执一份,未尽事宜协商处理,签字起即日生效。
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
日 期: 20xx年 月日 日 期:20xx年 月日
安装合同 篇9
甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同》的相关规定,本着“诚实信用”的原则,经双方友好协商,现就乙方为甲方提供安装塔吊事宜达成如下协议,共同遵守:
一、乙方为甲方在拆装塔吊台,独立高度塔吊米。(具体技术参数依据塔吊使用说明书。) 并在塔吊使用期间提供全时维修保养服务,提供维护人员及所有配件,钢丝绳由甲方提供。
二、工程时间:20xx年 月 日至 工程完工。
三、拆装费用: (按一台塔吊的拆装费用计)
四、维护费用: 元。 (按一台塔吊每月的'维护费用计)
五、付款方式:拆装费在每台塔吊安装完成后支付,维护费用在每月月底支付。
六、付款方法:
付款时间双方共同协商确定,但必须要求安工程结束并验收检测合格后付清全部工程款。
七、责任:
甲方:
1、创造条件配合好乙方施工人员进行施工。
2、组织工人配合乙方施工的进行。
3、配合做好高压线、电缆线及其它不利于乙方施工的物体保护及拆除工作。
4、介绍地下设施,汽车吊停放地点的地质情况。
5、协调各方面工作,做好安全技术交底工作。
乙方:
1、 按甲方要求保安全、保质量、保时间、保设备完好完成施工工作。
2、 接到甲方维修通知,乙方必须在一小时安排维修人员到场维修。
3、 乙方必须保证具备拆装资质和安全许可等市建委及其它部门要求的资质。
4、 参加施工人员必须具备符合施工要求的特种作业证书。
5、 乙方负责到市建委及市技术监督局等相关部门办理塔吊安装及检测等全部相关手续。
6、 施工人员做好自我保护及其他人员的保护。
7、 作业全程符合施工规范,高空作业按相关规范施工,杜绝违章作业、违章指挥,在施工中出现的一切人身事故、财产损失由乙方自己承担责任,费用自负。
8、 按甲方要求把拆除部件整齐堆放在指定地点。
9、 损坏设备按照新旧程度加采购费用作价赔偿。
七、违约责任:
1、甲方违约,甲方一次性向乙方赔偿本安装工程款的10%。
2、乙方违约,如延误工期,每延误一天安装乙方赔偿甲方总工程款的10%;如中途不能进行安装,乙方退给甲方已付所有工程款并赔偿甲方的一切经济损失。
3、乙方未能在规定时间内及时到场提供维护服务,每次乙方向甲方赔偿人民币贰佰元。
八、本协议一式四份,甲方三份,乙方一份,具有同等法律效力。(根据情况而定是否备案)
九、其它:
甲方:
法定代表人:
签约时间: 乙方: 法定代表人: 年 月 日
【安装合同】相关文章:
[经典]安装合同09-01
安装合同08-18
(精选)安装合同08-20
安装合同[精选]08-22
【经典】安装合同08-25
安装合同(经典)08-30
安装合同【经典】09-07
安装合同【精选】09-07
安装合同[经典]09-14
(经典)安装合同09-15